החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ.

Transcript

1 - 1 - החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ. מכרז פומבי מס' 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה עבודות פיתוח חוזה קבלן אוגוסט 2017 ריכוז נתונים קבלן זוכה שעה תאריך אירוע 10: סיור קבלנים באתר שאלות הבהרה וקבלת תשובות 12: מועד אחרון להגשת הצעות הקבלנים 8 חודשים משך ביצוע - קלנדארי מחיר תנאי תשלום צו תחילת עבודה מועד מסירת הפרויקט למזמין

2 לנוחיות, יפורטו להלן חלק מהכותרות שיופיעו בחוזה: 1. מבוא ונספחים 2. פרשנות 3. הצהרות ו/או התחייבויות הקבלן 4. ההתקשרות. 5 ביצוע העבודות. 5.1 מינוי בא כח קבלן 5.2. כח אדם וכישורים 5.3. כלים וחומרים של הקבלן. 5.4 ניקיון וסביבת העבודות יומן עבודה:. מעמד הקבלן כבר רשות, איסור הסבת זכויות ותנאי העסקת קבלני משנה מטעמו. 5.7 מנגנון שינויים וסטיה מתנאי ההסכם 6. שירותי קבלן ראשי מינוי מנהל עבודה ומנהל בטיחות תאום הכנסת ציוד המזמין לאתר משרד למנהל הפרוייקט. 7 סמכויות מנהל הפרוייקט ו/או המפקח ו/או טיב ואיכות. 8 לוח הזמנים לסיום העבודות והפרוייקט ומסירתם למזמין הוראות למסירה העבודות ו/או הפרוייקט למזמין פיצויים מוסכמים בגין איחור במועדי המסירות שנקבעו. 9 שכר החוזה, מדידות ואופן התשלום. 10 אחריות לעבודות 11. אחריות הקבלן בנזיקין 12. הפסקת עבודות נטישת העבודות/הפסקה עבודות יזומה ע"י הקבלן הפסקת העבודות ע"י המזמין. 13 סלוק יד הקבלן מהאתר. 14 בטחונות. 15 ביטוחים א( עריכת ביטוחים על ידי הקבלן: ב( עריכת ביטוח על ידי המזמין: 16.סודיות ובעלות המזמין בתוכניות ובמסמכים. 17 שונות ביצוע בשלבים וביטול ההסכם ייחוד ההסכם קיזוז וחילוט הודעות. מקום השיפוט ויתור וגזירה שווה הסכם אשר נערך ונחתם ב ביום לחודש

3 בין: )שתקרא להלן: "החברה" " או "המזמין"( החברה הכלכלית ק"ש מצד אחד )שיקרא להלן: "הקבלן"( לבין: מצד שני הואיל והואיל והואיל והואיל והמזמין מבקש להקים על הקרקע שהוקצאה את הפרוייקט כהגדרתו בהסכם זה. ולצורך הקמת הפרוייקט הנ"ל, פנה המזמין בבקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע העבודות ולמתן שירותי הקבלן הראשי כהגדרתם בחוזה זה ובנספחיו )להלן: "הבקשה"( והקבלן הודיע כי הוא יכול ומוכן לעמוד בכל דרישות המזמין בבקשה וזאת על פי ההצעה שהגיש למזמין )להלן: "ההצעה"(. והקבלן מצהיר כי הינו מומחה לביצוע העבודות ולמתן שירותי קבלן ראשי כהגדרתם בחוזה זה ובנספחים המצורפים לו ובעל כישורים מקצועיים ואירגוניים לביצועם. ובהסתמך על הצהרת הקבלן ועל מסמכי הבקשה וההצעה, ברצון המזמין למסור לקבלן וברצון הקבלן לקבל מהמזמין את ביצוע העבודות ומתן שירותי הקבלן הראשי כהגדרתם בחוזה זה ובנספחים המצורפים לו, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ונספחיו. אי לזאת הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 1. מבוא ונספחים המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מההסכם. כל הנספחים המצורפים להסכם זה לפי הפרוט כדלקמן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו רשימת הנספחים נספח א' - מסמכי הצעת הקבלן נספח ב' - נספח ג' - שכר החוזה נספח ד' - אישור ביטוח נספח ה' - כתב התחייבות לשמירת סודיות נספח ו' - כתב כמויות נספח ז' 1 - מפרט מיוחד )יועצים( נספח ז' 2 תצהיר בקשר עם המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית נספח ח' - תוכניות נספח ט' - לוח זמנים קבלן נספח י' אבני דרך כל המסמכים דלעיל במהדורתם המעודכנת ביותר מהווים יחד את מסמכי ההסכם, בין אם צורפו ובין שאינם מצורפים. הקבלן מאשר כי ברשותו נמצאים כל המסמכים הנזכרים בנספחים לעיל, אף שלא צורפו להסכם, וידועים לו ומצויים ברשותו וניתנה לו האפשרות לבררם ולבודקם

4 ה" והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה של אי ידיעה או אי הבנה של איזה מהמסמכים והנספחים הנ"ל, והוא מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות מסמכים אלה. בהסכם זה יפורשו המונחים המפורטים להלן כמוגדר לצידם פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענין. פרשנות "האתר" - המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם מבוצעות העבודות. "הפרוייקט" הסדרת רח הורדים ק"ש מכרז מס', 13/1 וכולל עד לקבלת טופס גמר בנייה בן היתר, כמפורט במפרט, בתשריט ובתוכניות עפ"י החלטת המזמין. "תקופת הפרוייקט" - התקופה שממועד העמדת האתר לרשות הקבלן ועד לסיומו המלא של הפרוייקט ומסירתו למזמין במסירה סופית לפי הוראות הסכם זה ולאחר שהושלמו כל העבודות ועבודות הפרוייקט כהגדרתן בהסכם זה, לרבות העבודות של קבלני המשנה הממונים והאחרים ועד לקבלת טופס 4 וטופס 5 מהרשות המקומית המאפשרים חבור המפעל למערכות החשמל, המים והביוב ואכלוסו בפועל. "המזמין" - לרבות כל אדם אחר שהוסמך על ידו בכתב לפעול בשמו במסגרת הפרוייקט. "הקבלן" - לרבות, נציגיו של הקבלן, באי כוחו ומורשיו המוסמכים ולרבות, קבלני משנה הפועלים בשמו ו/או בשבילו ו/או מטעמו בביצוע העבודות במסגרת הסכם זה. מתכנן" - כל אדריכל, או מהנדס, או יועץ אחר, אשר לפי תוכניותיהם והוראותיהם יבוצע הפרוייקט ו/או העבודות במסגרתו "מנהל הפרוייקט" הנדסיים. ד.ק.אוסטרובסקי מנה"פ פיני אזוולוס, ניהול ופיקוח פרויקטים "המפקח/ים" - מי שהוסמך לפקח על ביצוע הפרוייקט ו/או העבודות ו/או עבודות הפרוייקט במסגרתו מטעם מנהל הפרוייקט ו/או המזמין. "קבלנים ממונים" - קבלנים שימונו ע"י המזמין לצורך ביצוע עבודות נוספות ו/או אחרות בפרוייקט שאינן נכללות במסגרת הגדרת העבודות בהסכם זה וזאת בהתקשרות ישירה בין המזמין וקבלנים אלו, ואשר עליהם יהיה הקבלן אחראי במסגרת תפקידו כקבלן ראשי ולהם יספק הקבלן את שירותיו כקבלן ראשי עפ"י המפורט בנספח ב' לחוזה ובתמורה המצויינת בו עליהם, ע"י או "קבלנים אחרים" -קבלנים אחרים מטעם המזמין כגון קבלני ציוד ייעודי, שיבצעו עבודות נוספות ו/או יספקו ציוד במהלך תקופת הפרוייקט ואשר שירותי הקבלן הראשי יחולו אולם התמורה למתן שירותים אלו לקבלנים אלו ע"י הקבלן, כבר מגולמת בסכום התמורה כהגדרתה בסעיף 10 להסכם זה. "התכניות" - תכניות סופיות לביצוע כפי שהוכנו ע"י המתכנן או מטעמו ושאושרו ונחתמו המזמין והמצורפות להסכם זה כנספח ח', וכן אלו שיצורפו להסכם זה, כולל תכניות עבודה תכניות פרטים שתוכננו או שיתוכננו ע"י המתכנן או מטעמו, לרבות כל שינוי או תיקון בהם. "העבודות" - עבודות הבנייה המופרטות בחוזה זה ונספחיו, לרבות כתב הכמויות והתוכניות, ולרבות אספקת החומרים, חומרי העזר, כלים וציוד לביצוע הנ"ל וכן ביצוע כל עבודות עזר ו/או עבודות ארעיות הדרושות לביצוע העבודות הנ"ל, וכן כל עבודות השינויים שאושרו בהתאם למנגנון השינויים שבהסכם זה, לרבות השלמתן, בדיקתן והאחריות להן כקבוע בהוראות ההסכם. "עבודות הפרוייקט" - כל העבודות הנדרשות להקמתו המלאה של כל הפרוייקט עד לסיומו הפרוייקט המלא ומסירתו הסופית למזמין בהתאם להוראות הסכם זה. 4

5 "שירותי קבלן ראשי" - שירותי הקבלן הראשי המפורטים בהסכם זה ובנספח ב' המצורף לו והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו סתירה בין מסמכים: בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהיא בהסכם ו/או במסמכים השונים המהווים את ההסכם, תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין. סדר עדיפות לביצוע יהיה כדלקמן: - תוכניות. - מפרט מיוחד - תנאים כלליים ומפרט טכני מיוחד כתב כמויות ומחירים. - הכחול. אופני מדידה מיוחדים. - מפרט כללי - מפרט כללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית הספר - תנאי ההסכם. - תקנים ישראליים. כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל, אחריו. עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא העדר תאור: בכל מקרה של העדר תאור, אשר לא פורש בתוכניות ו/או במפרט הטכני, והוא נדרש בהמשך ישיר לשם ביצוע ו/או השלמת העבודות, יפסוק בדבר המפקח, והוראותיו יחייבו לכל דבר ועניין, כאילו נכללו בחוזה זה ו/או בנספחיו מלכתחילה. שמות וכותרות הסעיפים בהסכם זה ובכל נספחיו הינם למטרות נוחיות בלבד, אינם מהווים חלק הימנו ואין להסתמך עליהם בפרשנותו. שתיקת המזמין או הסכמתו לחריגה מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא תחייב את המזמין במקרה אחר של חריגה מאותו התנאי או תנאים אחרים. הימנעות המזמין מלאכוף בכל זמן ו/או למשך כל תקופה שהיא זכות ו/או הוראה בהתאם לתנאיה לא תחשב ולא תהווה ראיה לויתור על הזכות ו/או ההוראה והמזמין יהא זכאי לאכוף הזכות ו/או ההוראה בהתאם לתנאיה ולפי שיקול דעתה הצהרות ו/או התחייבויות הקבלן הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן: 3.1. כי הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט , בסיווג ובהיקף כספי התואמים את התחייבויותיו עפ"י ההסכם וכי הוא מורשה על פי סיווגו ועל פי כל דין לבצע את העבודות נשוא הסכם זה. כי הוא בעל תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו כי הוא בעל נסיון, כישורים, ידע מקצועי וטכני, כושר, יכולת, מיומנות, אמצעים כספיים, טכניים ואירגוניים, וכי ברשותו כח האדם, האמצעים, החמרים, המיכשור, הכישורים והציוד הדרושים והמספיקים לשם ביצוע העבודות ולמתן שירותי הקבלן הראשי למזמין, וכי באפשרותו יהיה לבצע את העבודות במלואן ולספק למזמין שירותי קבלן ראשי במומחיות גדולה, ברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות ההסכם ועל פי לוח הזמנים המצורף להסכם כנספח ט'

6 כי ביקר באתר, וכי ראה ובחן את כל התנאים והנסיבות העובדתיים והמשפטיים בקשר עם ביצוע העבודות ועבודות הפרוייקט וכי בדק וקיימים ברשותו כל הפרטים הנכונים וכל העובדות הנחוצות ביחס לכל הפרטים התכנוניים, ההנדסיים והמסחריים הנוגעים למקרקעין ולהסכם זה שיש בהם כדי להשפיע על התקשרותו בהסכם זה, לרבות גורמים העלולים להפריע לביצוע העבודות ו/או עבודות הפרוייקט ולעמידה בלוח הזמנים ולרבות הגורמים הבאים: מקרקעין, טיבם, פרטי רישומם, שטחם, הטופוגרפיה שלהם וסביבתם, א ה פשרויות הבינוי עליהם, השימושים המותרים בהם ודרכי הגישה אליהם, מפעל ייצור הדיו הקיים של המזמין במקרקעין, דרכי הגישה למפעל זה, המתקנים המשרתים אותו ודרכי הגישה אליהם, הסדרי ההובלה והפריקה למפעל הקיים וממנו החוצה;.3.4 כל התנאים הקשורים לאספקת חומרים, ציוד, כלים, כמות החומרים, דרכי אחסנה, אפשרויות להעמדת כלים, חומרים ומכונות, היקף וטיב כח האדם והיקף העבודות הדרושים לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה; תכניות, תשריטים, מפרטים, היתרי בניה, דרישות הרשות המקומית ורשויות התכנון והבניה, התנאים הקבועים בדין ובכלל זה בדיני התכנון והבניה; כי הוא מתחייב לבצע את כל העבודות ולספק למזמין את שירותי הקבלן הראשי, בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו והמסמכים המצורפים להם, וכל תוספת שתוסף לו בעתיד. כי הוא יבצע ויקיים את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בהתאם לכל דין ו/או הוראה של הרשויות המוסמכות, וכי הוא מתחייב לדאוג ולהשיג על חשבונו הוא את כל האישורים, ההיתרים, הרשיונות והרישוי הדרושים על פי כל דין לשם מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה )למעט היתרי בניה(. הקבלן מתחייב שתוך כדי בצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ושל כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה בשטח ו/או ברכוש ציבורי כלשהוא, ובמידה ותהיה פגיעה כזו הוא מתחייב לקבל לכך אישור מוקדם בכתב מאת הרשויות המוסמכות. הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיינה הדרכים המובילות למקום ביצוע העבודה חסומות בצורה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת וינקטו כל האמצעים הדרושים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה - כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים. במקרה שתגרם הפרעה כלשהי מתחייב הקבלן להסדירה מיד ולשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו, אם יגרמו לו, כתוצאה מכך. אם לצורכי ביצוע הסכם זה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש, חוטי חשמל, חוטי טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים - יודיע הקבלן בכתב לרשויות המוסמכות לפני ההעברה, על פרטי ההעברה ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. הקבלן יהא רשאי לבצע את ההעברה אך ורק לאחר שיקבל את אישורן של הרשויות המוסמכות. אולם אישורים אלה אינם פוטרים את הקבלן מכל אחריות שהיא. כי הוא מכיר ויודע את חוקי הבטיחות בעבודה ואת כל החוקים החלים על ביצוע העבודה ובכלל זה את כל הצווים וכל התקנות שהותקנו על פיהם, לרבות - פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 1970 והתקנות והצווים שפורסמו על פיה ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד וכד', וכי הוא מתחייב לנהוג על פיהם

7 כי ידועים לו כל החוקים, התקנות, הצוים, הכללים והנהלים הקשורים בהעסקת עובדים, לרבות בדבר העסקת עובדים זרים ע"י מעסיק ישראלי, והוא מתחייב למלא אחריהם. כי ידוע לו שעליו להציב שילוט יציב ובטיחותי, בהתאם להוראות הדין וכן תוצג בו הדמיה ותוכן נוסף כפי שימצא לנכון המזמין. בטרם ההדפסה יוצג השלט לאישור המזמין. כל הוצאות הקמת השלט והצבתו יחולו על הקבלן. מידות השלט 2*3 מ' 2X יח'. כי יציג שילוט כדין בכל שלבי הפרויקט ואף בסיומו, הכל בהתאם לצורך. שילוט הגג לא יוסר בתום הפרויקט, כנדרש בחיקוק. כי יפעל עפ"י הוראות החוק וכי אם יידרש לבניה שאינה תיקנית יעמיד את הדורש על טעותו. כי יבנה על גבי הגג מעקה היקפי ותיקני, לרבות הקמת דרכי גישה נאותות ובטחותיות לגג. כי ידוע לו שיחסיו עם המזמין הינם יחסי קבלן עצמאי - מזמין וכי אין בין המזמין לקבלן, לעובדיו או למי מטעמו יחסי עובד - מעביד, על כל הכרוך בכך והשתמע מהם. כי ישחרר בזאת את המזמין ו/או מטעמו מאחריות לכל נזק, לרבות נזקי גוף ו/או רכוש, וכן מאחריות לכל תביעה או דרישה או חקירה שתתבצע ע"י כל גורם בקשר עם הוראת כל דין ו/או הפרת כללי הבטיחות. הקבלן לא יטיל דופי בפועלו של המזמין ו/או מי מטעמו בקשר עם חקירות ו/או מסמכים שיועברו עפ"י הנדרש. כי הוא יתיר למזמין, לנציגיו ולבאי כוחו להיכנס בכל עת לכל מקום ומבנה באתר ובפרוייקט וכן לכל מקום ממנו מובאים חומרים, כלים וציוד לביצוע העבודות. כי הוא יודיע למזמין מראש, לפני חתימת ההסכם, על כל התקשרות הקיימת לו לביצוע עבודות אחרות או נוספות בתקופת הסכם זה. בכל מקרה מתחייב הקבלן להעניק לפרוייקט זה עדיפות על פני כל עבודה אחרת, ובכל מקרה של עומס בעבודה או סתירה בין הסכם זה להסכם אחר בו קשור הקבלן, להעדיף את קיום הוראות הסכם זה על פני כל הסכם אחר. כי לאור כל האמור לעיל ולאחר כל הבדיקות האמורות, מצהיר בזאת הקבלן כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ולמילוי כל התחייבויותיו בהסכם זה במלואן ובמועדן והוא מצהיר בזאת כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ותביעות כנגד המזמין והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום, טענות פגם, ליקוי וטענת אי התאמה מכל דין וסוג שהוא )למעט בגין מום נסתר( בקשר עם המקרקעין, התכניות, העבודות וההתחייבויות הכרוכות בעבודות, ורואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי השכר המוסכם, שהינו סכום קבוע ומוסכם מראש, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לפי ההסכם, כולל סיכונים בלתי צפויים מראש. כי לא יבצע את העבודות בשעות הליליה, בשבתות או במועדי ישראל אלא אם קיבל לכך הרשאה מהמפקח. ומכל מקום אף אם ניתנה הראשה כאמור יהיה חייב הקבלן להשיג את כל האישורים הדרושים לכך עפ"י כל דין. כי ישמור בסוד ולא יגלה או יאפשר גילוי של כל ידיעה או מידע שהגיעו או יגיעו לידיעתו עקב ההסכם, לרבות כל מידע הנוגע למזמין, עובדיו, נציגיו או מי מטעמו, ספקיו, לקוחותיו, קבלנים אחרים בפרוייקט, וכן כל מידע הנוגע לתכניות, לפרוייקט, לתכנונו וביצועו, וכל מידע אחר המהווה סוד מסחרי של מי מהגורמים המפורטים לעיל )להלן: "המידע הסודי"(. הקבלן יגרום לכך שאף עובדיו וכל הפועל מטעמו ישמרו

8 על סודיות המידע הסודי. הקבלן לא לצורך ביצוע ההסכם. יעשה במידע הסודי כל שימוש, למעט הנדרש כי לא יצור קשר במישרין או בעקיפין עם גורם אחר הקשור לפרויקט, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב מאת המפקח ו/או המזמין. במקרה שבו תהיה פניה מצד כל גורם אחר לקבלן, יודיע על כך מידית למפקח ו/או למזמין. באם נתנה הוראה ע"י גורם אחר לביצוע פעולה בפרויקט, הקבלן נדרש לפנות מידית למפקח ו/או למזמין לשם קבלת הוראות. הקבלן אינו רשאי לפעול עפ"י פניות של גורמים אחרים לבד המפקח ו/או המזמין. כי בין הצדדים להסכם זה לא יתקיימו יחסי שליחות מכל מין וסוג שהוא. הקבלן אינו מוסמך להתחייב בשם המזמין כלפי צד שלישי כלשהו. כי יבצע על חשבונו כל הבדיקות הדרושות ע"פ כל דין, התקנים, מפרטי המתכננים, דרישות המפקח, רשות הכיבוי והועדה לתכנון ובנייה לצרוך מתן טופס 4, טופס 5 ותעודת גמר או כל בדיקה אחרת. היטלי מס או אגרות בגין חיבור המבנים לחברת החשמל, לבזק ולמים ישולמו ע"י המזמין ההתקשרות 4.1. המזמין מוסר בזה לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודות ולספק למזמין את שירותי הקבלן הראשי, בהתאם להסכם זה במומחיות מקצועית מעולה וברמה גבוהה להנחת דעתו של המזמין בעבור התמורה הנקובה בהסכם זה הקבלן יבצע את העבודות בהתאמה מלאה לתוכניות, שרטוטים, מפרטים היתרי הבניה וכל יתר המסמכים המצורפים להסכם, לרבות את השינויים והתוספות בהתאם לנוהל הקבוע בהסכם זה הקבלן מתחייב לבדוק ולבקר את הנספחים, המידות ותוכניות הביצוע לפני התחלת העבודות. במקרה של סתירות או אי התאמות מכל סוג שהוא, יהיה הקבלן חייב להודיע בכתב למנהל הפרוייקט על כך בטרם התחיל או המשיך בעבודתו )הכל לפי המקרה(. הקבלן אחראי לתקן על חשבונו הוא כל ליקוי או פגם בעבודות שמקורם בהשמטה או טעות אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא העיר את תשומת לב מנהל הפרוייקט אליהם במועד כאמור לעיל הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודות בדרך אומן, בצורה מקצועית מעולה המתאימה ומחומרים מעולים ולשביעות רצונו המלאה של המזמין. ככל שיש תקנים ישראליים לכל חלק מן העבודות וחומריהן, מתחייב הקבלן לבצעם לפי התקנים הישראליים ביחס לחומרים ולדרישות העבודות. כמו כן מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, והוראות כל רשות או גוף מוסמכים, המשרדים הממשלתיים או העירוניים המוסמכים, אם יש כאלה, ובהתאם למפרטים הטכניים הכלליים ככל שהם רלוונטיים לדרישות העבודות: מפרט כללי לעבודות בנין בהוצאת הוועדה הבין - משרדית של משרדי הממשלה )ה"אגדן הכחול"(. התקן הישראלי ומפרטי מכון התקנים. מפרט טכני - דרישות איכות למוצרי בניה בהוצאת משרד הבינוי והשיכון. "הנחיות לעבודות תכנון" בהוצאת משרד הבינוי והשיכון. נהלי ISO לבקרת איכות )בתיאום עם מנהל הפרוייקט(

9 4.5. מנהלי הקבלן הרשומים בהתאם למסמכי ההתאגדות יחתמו על הסכם זה מעבר לחתימת נציג הקבלן כמורשה חתימה וזאת לצורך מתן ערבות אישית מצידם להתחייבויות החברה הקבלנית בהתאם להסכם זה. 5. ביצוע העבודות 5.1. מינוי בא כח קבלן הקבלן ימנה בכתב בא כח שימצא באתר במשך כל תקופת הפרוייקט ואשר יהיה מהנדס רשוי להנדסת בנין, רשום בפנקס המהנדסים ובעל נסיון בביצוע עבודות דומות מבחינת אופיין והיקפן ההנדסי, שיחתום כמהנדס אחראי על הבצוע, על הצהרת אחראי לביצוע שלד הבניין, על הצהרה הארחאי לביקורת ראשי, על הצהרות ותכניות כפי שידרש ע"י הרשויות המוסמכות וכן יהיה אחראי לקבלתהיתר בנייה ותעודות הגמר לפרוייקט כולו מאת הרשויות. מינוי בא כח הקבלן וכל שינוי במינויו טעונים אישור המזמין מראש. כמו כן הקבלן יחתום בהיתר הבנייה על הצהרה למנוי הקבלן האחראי לביצוע הבניין. בא כח הקבלן הנ"ל, יהיה נוכח פיסית באתר מיום תחילת ביצוע העבודות ועד לסיום כל עבודות הפרוייקט כהגדרתן בהסכם זה ומסירת הפרוייקט לידי המזמין במסירה סופית כהגדרתה בהסכם זה, לאחר שהושלמו בו כל עבודות הפרוייקט, לרבות של קבלני המשנה הממונים והאחרים ושהתקבלו כל האישורים לאכלוסו מטעם הרשויות המוסמכות. בלי לפגוע בכלליות הגדרת הקבלן, בא כח הקבלן ישמש כבא כח רשמי ומוסמך וכל ההוראות, הבאורים והמסמכים שימסרו לו על ידי מנהל הפרוייקט ו/או המפקח דינם כאילו נמסרו לקבלן עצמו. מנהל הפרוייקט ו/או המפקח רשאים שלא להתיר ביצוע של עבודות באתר ללא נוכחות בא כח הקבלן כח אדם וכישורים הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכן, כל דבר אחר הכרוך בכך. הקבלן מתחייב להעסיק רק עובדים מקצועיים ואחראיים ובעלי כישורים ורשיונות מתאימים ובמספר שיבטיח את סיום ביצוע העבודות במועד שנקבע לכך בהסכם זה. לכל סוג של מלאכה ימונה אחראי אשר הינו אומן בתחום זה ואשר יימצא באתר בכל שעות העבודות ויהיה אחראי לדיוק הביצוע ולהתאמת המלאכות, ברמת האיכות המחמירה לתוכניות, למפרטים והוראות הסכם זה ונספחיו. הקבלן לא יעסיק, במישרין או בעקיפין, עובדים שהינם תושבי "שטחים" ו/או עובדים זרים ללא היתר העסקה כדין. מובהר כי אין בשביתות או במחסור או בקשיים בקבלת רשיונות עבודה וויזות לעובדים כדי להוות עילה מוצדקת לאיחורים, והקבלן אחראי לביצוע העבודות והשלמתן במועד שנקבע לכך בהסכם זה להלן, גם במקרה של מחסור או קשיים כאמור. מצא המזמין ו/או מנהל הפרוייקט, במשך מהלך ביצוע העבודות שמנהל עבודה או כל עובד אחר של הקבלן, אינם מתאימים לדעתו לתפקידם - יודיע את הדבר לקבלן ועל הקבלן יהיה להחליפו מיד. בנוסף, מבלי לפגוע בהתחייבות הקבלן כאמור לעיל, מתחייב הקבלן לפעול על חשבונו כדלקמן:

10 לשלם משכורתם של עובדיו, ולספק את כל התנאים וההטבות הסוציאליים, וכן את כל הזכויות המגיעות להם עקב עבודתם, עפ"י כל חוזה ובנוסף, על פי הוראות דיני עבודה בישראל לרבות הוצאות הבאת עובדים זרים ארצה והחזרתם לחו"ל. שכר העובדים לא יפחת משכר המינימום וישתלם להם גמול שעות נוספות, העובדים יועסקו כדין בהתאם להוראות כל דין ולרבות העסקה עפ"י חוק שעות העבודה והמנוחה לספק לעובדים מקום מגורים ותנאי לינה נאותים ועל פי דרישות כל דין לשלם על חשבונו עבור העובדים, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר על פי חוזה ועל פי דין, ולהעביר חלקו של העובד בניכויים עפ"י דין לבטח את העובדים בביטוח תאונות, ביטוח רפואי, ביטוח לאומי וביטוח אחריות, ולשלם את כל התשלומים המתחייבים מכך, ובנוסף בכל ביטוח שיש לערוך לפי חוזי ההעסקה של העובדים ולפי כל דין לשלם בעד כל עובד מסים לקרנות ביטוח סוציאלי כנדרש לפי כל הסכם, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או דין החלים על העובד והעסקתו, ואם אין כאלה, בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו איזור לגרום לכך כי העובדים יעברו בדיקות רפואיות תקופתיות בתאום עם משרד הבריאות במשך תקופת העסקתם לדאוג לבטיחותם של העובדים בעת ביצוע העבודות, להדריכם בכל הנוגע לבטיחות בעבודה, ולספק להם את כל האמצעים הדרושים לשם שמירה על בטיחותם כלים וחומרים של הקבלן הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, הכלים המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש ולשביעות רצון מנהל הפרוייקט. הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו כל הציוד, הכלים והמתקנים הדרושים לביצוע היעיל של העבודות בקצב הדרוש. באם יחליט מנהל הפרוייקט על סמך שיקול דעתו הבלעדי, כי הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, הקבלן יחליף הציוד ו/או הכלים על חשבונו הוא, לשביעות רצונו של מנהל הפרוייקט בתוך תקופת הזמן שנקבעה על ידי מנהל הפרוייקט וזאת ללא תמורה נוספת כלשהיא. הקבלן מתחייב מבעוד מועד לאגור את החומרים הדרושים לביצוע העבודות ולהבטיח מראש אספקתם השוטפת, כך שלא יחול כל עיכוב בעבודות לפי לוח הזמנים שנקבע בהסכם זה, הכל להנחת דעתו של מנהל הפרוייקט. הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהמין המשובח ביותר ובכמויות מספיקות והוא מתחייב שהמלאכה שתעשה בביצוע העבודות תהיה ברמה משובחת ביותר. הוצאות בדיקת דגימות חומרים במכון התקנים הישראלי ו/או בטכניון ו/או בכל מקום אחר בארץ אשר ידרשו ע"י המזמין ו/או מנהל הפרוייקט, יחולו על הקבלן בלבד ניקיון וסביבת העבודות הקבלן יחזיק את מקום העבודות, לשביעות רצונם של המזמין ומנהל הפרוייקט. הוא ישמור על נקיון האתר, סביבת העבודות, ומקום ביצוע העבודות. לפחות פעם בשבוע, ביום שיקבע על ידי מנהל הפרוייקט מראש, יבצע הוא על חשבונו ולשביעת רצונו של מנהל הפרוייקט, נקיון כללי ויסדר את כל החומרים והציוד במקום עליו יצביע מנהל הפרוייקט. לא קיים הקבלן הוראות הנ"ל - רשאי מנהל הפרוייקט לבצע את הנקיון וסידור החומרים הנ"ל על חשבון הקבלן. בתום ביצוע העבודות מתחייב הקבלן לנקות את מקום העבודות מכל שיירים, אשפה, נסורת, פסולת, אדמה ומכל לכלוך אחר וכן

11 ה. לסתום כל בור, חפירה זמנית וכיוצא בזה, וכן לנקות כל רצפה או משטח מכתמי צבע או כל עקבות לכלוך אחרים יומן עבודה: הקבלן ינהל יומן עבודה )להלן: "היומן"( וירשום בו מדי יום ביומו בין היתר, פרטים בדבר: מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודות כמויות החומר למיניהם המובאים למקום ביצוע העבודות או המוצאים ממנו כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודות הציוד המכני או האחר המובא למקום ביצוע העבודות והמוצא ממנו השימוש בציוד מכני או אחר בביצוע העבודות תנאי מזג האויר השוררים במקום ביצוע העבודות תקלות והפרעות בביצוע העבודות התקדמות בביצוע העבודות במשך היום הוראות שניתנו לו על ידי מנהל הפרוייקט או המפקח )ואשר ירשמו במישרין ע"י מנהל הפרוייקט או המפקח( הערות המפקח או מנהל הפרוייקט בדבר מהלך ביצוע העבודות )ירשמו ע"י המפקח ו/או מנהל הפרוייקט( הקבלן מתחייב לנהל רישום על גבי טופס מיוחד שצורתו תמסר לו, אם תמסר, או על פי הוראות המפקח ו/או מנהל הפרוייקט של תנועת החומרים המושקעים ומוצאים במסגרת העבודות על ידיו ו/או על ידי כל אחד מהמועסקים על ידו, ולצרף לטופס המיוחד את כל האסמכתא של תעודות המשלוח ו/או כל אסמכתא אחרת שתדרש. כמו כן מתחייב הקבלן לא להוציא מהאתר שום חומר שנרשם עבורו פטור מהיטלים כל דבר אחר שלדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות. היומן יחתם כל יום על ידי מנהל הפרוייקט והעתק חתום מהרישומים לקבלן או לבא כוחו המוסמך, אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים בו תוך 72 שעות ממסירת ההעתק כאמור ע"י מסירת הודעה בכתב הפרוייקט. דבר הסתייגותו של הקבלן ירשם ביומן בו ימסר הרשומים למנהל לא הודיע הקבלן או בא כוחו המוסמך, על הסתייגויות כאמור בסעיף קטן רואים אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. רישומים ביומן לרבות הסתייגויותיו של הקבלן מהם, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי ההסכם , מעמד הקבלן כבר רשות, איסור הסבת זכויות ותנאי העסקת קבלני משנה מטעמו המזמין מעמיד את האתר לרשות הקבלן לצורך ביצוע חיובי הקבלן על פי הסכם זה ולצורך זה בלבד, מעמד הקבלן יהיה כשל בר רשות בלבד, והוא יסלק ידו מן האתר מיד עם דרישתו של המזמין. למזמין ולכל מי מטעמו תהיה הזכות להכנס לאתר ו/או למקום ביצוע העבודות ולכל מה שיבנה עליו בכל זמן. אין ברשות הניתנת לקבלן לבצע עבודות באתר משום מתן חזקה במקרקעין לקבלן, או העברת זכות כלשהי במקרקעין, למעט הרשות לבצע את העבודות. הקבלן ישהה במקרקעין כבר רשות לצורך ביצוע העבודות בלבד, והמזמין רשאי לבטל את הרשות כאמור על פי הוראת הסכם זה או הוראת כל דין. 11

12 לקבלן לא תהיה והוא מוותר בזה על זכות עכבון על המקרקעין, העבודות וכל חומר, ציוד או מתקן המצויים או מותקנים במקרקעין, או על חלק מהם, לרבות עקב טענות כלפי המזמין או כלפי צד שלישי כלשהו. הקבלן לא יהיה רשאי לשעבד את המקרקעין או את זכויותיו או התחייבויותיו על פי הסכם זה, להעבירם, להמחותם או להקנות זכות כלשהי בהם או בכל חלק מהם. מוסכם בזאת בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל שעבוד, העברה או הקניה כאמור, והם יהיו בטלים ומבוטלים. בכל הקשור בקיום חיוביו לפי הסכם זה, יהיה הקבלן במעמד קבלן עצמאי. בין המזמין לבין מי מעובדי הקבלן, מנהליו, שלוחיו וכל מי מטעמו )בסעיף זה "הקבלן"( לא יתקיימו יחסים משפטיים מסוג כלשהו, לרבות ובמיוחד יחסי עובד ומעביד. הקבלן ישא באחריות בלעדית לבצוע כל תשלום לעובדיו, שלוחיו, ולכל חבות כלפי כל רשות או צד שלישי בקשר עם תשלומים אלה, לרבות, אך לא רק, כלפי רשויות המס, בטוח לאומי, קרן גמלאות לפועלי בנין, וכל תשלום אחר המשתלם על פי הסכם או נוהל בענף הבניה. הקבלן ישפה את המזמין עם דרישתו הראשונה, בגין כל תביעה או דרישה שתופנה אל המזמין מצד מי משלוחי הקבלן, בכל הקשור או הנובע מהעבודות, וכל הוצאה שתחול על המזמין בקשר עם תביעה מעין זו, לרבות שכר טרחת עורכי דין. הקבלן לא יסב את ההסכם או חלק ממנו או איזו שהיא טובת הנאה או אינטרס הנובעים מההסכם, אלא אם ניתנה לכך הסכמתו מראש של המזמין בכתב. הקבלן יבצע את העבודות נשוא הסכם זה, רק עם קבלני המשנה שאושרו מראש על ידי מנהל הפרוייקט. אישור כאמור, בין אם ניתן בין אם סוייג, לא ישחרר את הקבלן מכל אחריות או התחייבות מכח ההסכם, והקבלן יהיה אחראי לכל מעשה, מחדל והתרשלות של קבלן המשנה, לרבות מורשיו ועובדיו כאילו היו כל אלה מחדליו והתרשלויותיו של הקבלן עצמו, מורשיו או עובדיו. אישור מנהל הפרויקט לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לבחירת קבלני משנה מקצועיים ומתאימים. למען הסר ספק אין הקבלן רשאי למסור בקבלנות משנה את ביצוע העבודות בשלמותן. לאחר קבלת אישור מנהל הפרוייקט לכך ובטרם יתקשר הקבלן עם קבלן משנה, יביא הקבלן לידיעת קבלן המשנה באופן מלא ומדוייק כל ההוראות והדרישות מכח ההסכם הנוגעות במישרין או בעקיפין לעבודות שיש לבצען והחומרים שיש לספקם מכח הסכם כזה לקבלנות המשנה, וכל הסכם לקבלנות המשנה יותנה בו במפורש שכל עבודה המבוצעת וכל חומרים המסופקים יהיו בהתאם לתנאי ההסכם הזה. מנהל הפרוייקט רשאי בכל זמן שהוא לחזור בו מהסכמתו או להגביל אותה הסכמה אם לדעת מנהל הפרוייקט המשך העסקתו של קבלן המשנה, תפגע בביצוע נאות של העבודות או תפגע בהתקדמות העבודות או תפגע באינטרס איזה שהוא של המזמין. קיבל הקבלן הודעה בכתב כאמור על החלטתו של מנהל הפרוייקט, יחדל הקבלן להעסיק את קבלן המשנה, אשר לו נמסר חלק מהעבודות באופן מיידי וכן יעשה את כל הסידורים שידרשו כדי להבטיח המשך ביצוען הנאות של העבודות בהתאם להסכם. אם המזמין ייקח חלק בביצוע עבודות הבניה, לרבות עבודות חשמל ותקשורת, לא ידרוש הקבלן בגין כך כל תמורה ולא יהא זכאי לתשלום כלשהו, אך יספק שירותים של קבלן ראשי למזמין, כאילו היה קבלן משנה, בהתאם לנספח ב'

13 5.7. מנגנון שינויים וסטיה מתנאי ההסכם מנהל הפרוייקט רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון, על שינוי כלשהו בעבודות, לרבות בצורתו, בסגנונו, באיכותו, בסוגו, בגודלו, בכמותו, בגובהו, במתאריו ובממדיו של הפרוייקט ו/או חלק ממנו, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו אלו והן תחשבנה חלק מהעבודות לכל דבר ועניין. הוראות על שינוי כאמור תקרא להלן "הוראת שינוי" ותנתנה לקבלן בכתב. כל שינוי ו/או סטיה מההסכם ונספחיו כאמור לעיל, שלא בוצעה בדרך של הוראת שינוי כאמור לעיל, לא יזכו את הקבלן בתוספת תמורה כלשהי לשכר החוזה והיא על אחריות הקבלן בלבד כמו כן, שינוי תכנוני טרם הביצוע, באופן שלא בא לידי ביטוי בעלויות עילה לדרישת תוספת תשלום. לא יהוו מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, המזמין יהיה רשאי להגדיל או להקטין את היקף החוזה ב 50% במצטבר מבלי שהגדלה או הקטנה זו תהווה עילה לשינוי מחירי היחידה שנקבעו בחוזה זה. כמו כן המזמין יהיה רשאי להגדיל או להקטין כמות כל סעיף מסעיפי החוזה, בכל שיעור, מבלי ששינוי זה יהווה עילה לשינוי מחיר היחידה של אותו סעיף או מחירי היחידה של הסעיפים האחרים. "היקף החוזה" לצורך סעיף זה הינו סכום סעיפי כתב הכמויות המצורף להסכם זה כנספח ג'. בכפוף למוסכם בסעיף לעיל, קיבל הקבלן הוראת שינוי ולדעתו השינוי מחייב את תוספת לתמורה יפנה מייד למנהל הפרוייקט בכתב בבקשה שתפרט את דרישתו לתוספת לתמורה שנקבעה בהסכם זה בצירוף ניתוח מחירים, וזאת תוך 10 ימים ממסירת הוראת השינוי כאמור לקבלן. בנוסף, הקבלן יפרט בכל חשבון חלקי שהוא מגיש, דרישותיו לתשלומים בגין עבודות שבוצעו על ידו עד לאותו מועד, בגינן לדעתו הוא זכאי לתוספת מן המזמין, מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם זה, תוך פירוט מהות העבודות, הסיבה בגינה לדעת הקבלן הוא זכאי לתוספת זו וניתוח מחיר המפרט את חישוב סכום התוספת המבוקשת יודגש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי, מעבר לסכום התמורה המפורט בנספח ג' להסכם, בגין שינויים על פי הוראת שינוי, אשר הקבלן לא דרש תוספת בגינם כאמור בסעיף זה ובמועדים הקבועים בו, או בגין כל עילה אחרת הנטענת על ידי הקבלן, שהקבלן לא פירט בחשבונות החלקיים מיד לאחר שנוצרה העילה הנטענת, כאמור בסעיף זה ובהתאם למועדים הקבועים בו. חישוב שווי שינויים: לקביעת מחירי יחידה חסרים: יובא בחשבון כל מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות שאפשר להתבסס עליו לצורך קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים בהעדר מחירי יחידות דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת אחד ממחירי היחידות החסרים - ייקבע המחיר לפי מאגר המחירים לענף הבניה "דקל" לעבודות בהיקפים גדולים ובהנחה של 20 % מהמחיר שנקוב נטו וללא כל תוספת המצוינת במקומות אחרים במחירון. בהיעדר סעיף מתאים במאגר מחירון "דקל" ייקבע המחיר במו"מ בין הקבלן ומנהל הפרוייקט שיתבסס על תשומות עבודה בפועל, חומרים ומחירי שוק מקובלים ובתוספת 10 % עבור תקורה ורווח קבלני קבע מנהל הפרוייקט ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, שמחיר יחידה הנקוב בכתב הכמויות אינו סביר - רואים את מחיר היחידה כאילו אינו נקוב בכתב הכמויות ונוהגים לגבי קביעת מחיר יחידה מתאים בהתאם לאמור לעיל. 6. שירותי קבלן ראשי 13

14 מינוי מנהל עבודה ומנהל בטיחות 6.1 מבלי לגרוע מייתר התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה, הקבלן ישמש בפרוייקט כקבלן ראשי כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה התשמ"ח 1988 ויספק למזמין, לקבלנים הממונים ולקבלנים האחרים, את כל שירותי הקבלן הראשי המפורטים להלן בהסכם זה ובנספח ב' המצורף לו. התחייבות זו כוללת התחייבות לספק חשמל ומים למזמין, לקבלנים הממונים ולקבלנים האחרים, לשם ביצוע עבודות בכל תקופת הסכם זה וכל עוד לא נמסר הפרויקט למזמין. בהתאם לאמור בסעיף 6.1. לעיל, במשך כל תקופת ביצוע העבודות וכן במשך כל תקופת הפרוייקט כהגדרתה בסעיף ההגדרות ועד לסיומו המלא של הפרוייקט ומסירתו למזמין בתאריך שנקבע לכך כמועד מסירת הפרוייקט בסעיף 8.1 להלן, יהיו נוכחים פיזית באתר מטעם הקבלן: 6.2 א( מנהל עבודה ב( ממונה בטיחות מוסמך מטעם משרד העבודה )מנהל העבודה יכול שיהיה ממונה בטיחות מוסמך מטעם משרד העבודה(. ממונה הבטיחות מטעם הקבלן, יהיה אחראי על הבטיחות באתר במשך כל תקופת הפרוייקט, בהתאם להוראות משרד הכלכלה ולכל הדרישות הקבועות בחוק ובתקנות, לרבות, אך לא רק -פקודת הבטיחות )נוסח חדש( תש"ל והתקנות והצווים שפורסמו על פיה ותקנות ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד הקבלן יודיע למפקח העבודה האזורי במשרד הכלכלה על העבודות בפרויקט ועל מינוי מנהל העבודה וממונה הבטיחות מטעמו באתר, ויעביר העתק אשור המנוי למזמין. בכל מקרה שבו הופסק המינוי, בין אם ביוזמת הקבלן ובין אם ביוזמת מנהל העבודה, תועבר בגין כך הודעה לידיעת המזמין לאלתר. הקבלן ידאג למנות מנהל עבודה אחר תחת מנהל העבודה הקודם וזאת בתוך 24 שעות, או בהתאם לקבוע בחוק או בתקנות לפי המוקדם מבין השניים במשך כל תקופת הפרוייקט, הקבלן ידאג לנקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לשמירה על כל העובדים באתר, לרבות עובדיהם של הקבלנים הממונים ושל הקבלנים האחרים ולרבות של קבלני המשנה שלהם )להלן:"עובדי הפרוייקט"(, על המבקרים באתר ו/או בפרוייקט, על עובדי המזמין, אורחיו וספקיו המגיעים לאתר ועל רכוש המזמין. 6.6 הקבלן יוודא ויבטיח שכל עובדי הפרוייקט וכן כל הספקים הפועלים בפרוייקט, מודעים לדרישות הבטיחות בחוק, בתקנים ובתקנות וכן הוראות מחלקת הבטיחות של המזמין. הקבלן יפעל בין היתר כמפורט להלן: הקבלן יעמוד בכל דרישות נהלי הבטיחות של המזמין באשר לאיכות הסביבה, הבטיחות והבריאות הערכת סיכון הקבלן יוודא שכל עובדי הפרוייקט יקפידו בזיהוי, דיווח ונקיטת צעדים לתיקון מפגעים בטיחותיים הקבלן יוודא כי לא יועמס ולא ישונע ולא יאפשר העמסה ושינעו כל חומר או ציוד העלול לגרום לפגיעה באדם וברכוש הקבלן יוודא כי במקום בו משונעים ו/או עובדים עם חומרים מסוכנים ו/או עובדים בחום, יהיו תמיד 2 אנשים הקבלן יוודא המצאות כל האישורים הנדרשים לביצוע עבודה מסויימת בחום או באש גלויה ע"י עובדי הפרוייקט ובהתאם לסוג העבודה המתוכננת. הקבלן ידאג לסימון ולהזהרה של עובדי הפרוייקט מהסיכונים בסביבה וימנע מהם כניסה לאזורי העבודה. הקבלן יתקין שלטי "זהירות אש" הקבלן ידאג לקיומן של כל אמצעי הבטיחות לעבודה באש גלויה לרבות החזקת אמצעי כיבוי והגנה באזור בו מתבצעות עבודות ע"י עובדי הפרוייקט. הקבלן, או מי מטעמו, ימסור לעובדים בפרויקט תמצית מידע בכתב בדבר סיכונים בעבודה, וזאת לפני תחילת עבודתם באתר. הקבלן אחראי לכך שכל עובד מעובדי הפרוייקט יעבור הדרכת בטיחות טרם כניסתו לביצוע עבודות כלשהן באתר, וכן כי

15 מעסיקיהם מבצעים להם שהוסמך לכך. הדרכות חוזרות ורענונים בהתאם לדרישות החוק ע"י מי הקבלן יקיים רישום של כל הדרכה שקיים למי מעובדי הפרוייקט. הקבלן יעביר למזמין רשום של ההדרכות שהוא ועובדי הפרוייקט עברו בתוך שני ימי עבודה מיום קיומה של הדרכה זו. מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או חובות ו/או אחריות הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה והדין, מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו ועל אחריותו המלאה והבלעדית את הדברים הבאים: לגדר את אתר הפרוייקט והמקרקעין בגידור שיוקם בהתאם להנחיות הרשות המקומית ו/או כל גוף אחר, לאורך כל היקף האתר, תוך יצירת הגנה ומגן לאנשים, למכוניות ולכל רכוש אחר ו/או לפי כל מפרט אחר, הכל על פי קביעת מנהל הפרוייקט. הגידור "גדר איסקוריט" יהיה יציב, בטיחותי, אטום ואסטטי ובגובה של 2 מ' לפחות. להציב שמירה באתר הפרוייקט והמקרקעין בכל השעות בהן לא נמצאים מנהל עבודה ו/או עובדים, לרבות בשעות הלילה, חגים ושבתות, ולמנוע כל כניסה לאתר אלא ברשות המזמין ו/או מנהל הפרוייקט. השמירה כאמור תבוצע על פי הנחיות חברת הביטוח שתבצע את הביטוחים בפרויקט לרבות בכל הקשור לסוג השומרים ואיכותם. לקיים ולבצע את כל הדרוש והנחוץ על מנת שיהיו כל סידורי ואביזרי בטיחות והגנה מקסימליים אשר יבטיחו את שלום עובדי הפרוייקט והנמצאים ו/או המבקרים באתר הפרוייקט ו/או המקרקעין ו/או במפעל הדיו הקיים של המזמין באתר. אחריות הקבלן היא לאספקת ציוד המגן הנדרש ואף לפיקוח בדבר השימוש שייעשה בו לספק ולקיים שמירה ושאר אמצעי זהירות ובטיחות להגנתם ובטיחותם של עובדי הפרוייקט, עובדי המזמין, מבקרי, עובדי ומוזמני המזמין לאתר לשמור על ניקיון האתר והמקרקעין וכל הכלול בו להרחיק מהאתר והמקרקעין כל פסולת ושיירי בנין בהקדם האפשרי ו/או בכל עת שיידרש על ידי מנהל הפרוייקט ו/או המזמין, וזאת על מנת לאפשר בטיחות מירבית ולהוציא אל הפועל את הוראות הסכם זה לדאוג כי הדרכים והשבילים המובילים אל האתר ו/או המקרקעין ומהם, יהיו פנויים בכל עת לתנועה חופשית. בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי, יטפל בו הקבלן באופן מיידי וברציפות עד לפתרון המלא, לרבות בדרך של התקנת אמצעים כדוגמת גידור, תמרור, שילוט, תאורת אזהרה וכדומה המתאימים להנחיות הרלבנטיות וכנדרש להגנת אזור העבודה ו/או המפגע מפני עובדים ומבקרים. הקבלן ידווח מיידית למנהל הפרוייקט בכל מקרה של אירוע בטיחותי. הקבלן ינקוט מידית בפעולות הנדרשות על מנת למנוע את המשך האירוע, בהתאם להוראות והנהלים. בגמר הטיפול באירוע ולפי סוג האירוע, ידווח למנהל הפרוייקט. הקבלן יספק בכתב למנהל הפרוייקט או למי שהוסמך על ידו מידע על האירוע ויפעל למסירת מידע רלבנטי בהתאם לדרישות החוק. פינוי פסולת מהאתר תתבצע עפ"י הוראות כל חיקוק. כמו כן, הקבלן ידאג כי פינוי פסולת מסוכנת מהאתר תהיה אך ורק לאתר מורשה ובאמצעות גורם המוסמך להובלה של חומרים מסוכנים. הקבלן ידרש להציג למזמין את העתק תעודת המשלוח. הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע עבודות הפרוייקט, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר ו/או למקום ביצוע עבודות כלשהן במסגרת עבודות הפרוייקט באתר חסומות בצורה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת וינקטו כל האמצעים הדרושים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובלה - כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים

16 בכל נושא בו נדרש אישור של איזו מהרשויות, יהיה הקבלן אחראי להשגת האישור ולהצגתו בפני המזמין. למען הסר ספק, לצורך פרוייקט זה ייחשב הקבלן ורואים אותו כ"קבלן ראשי", "מבצע הבניה" ו"כמנהל עבודה" לכל דבר ועניין, והוא נוטל על עצמו את החובות המוטלות כתוצאה מהאמור לעיל תאום הכנסת ציוד המזמין לאתר 6.16 ידוע לקבלן כי יתכן ובמהלך ביצוע הפרוייקט יגיע לאתר הציוד שהזמין המזמין לצורך הרכבתו שם. הקבלן מתחייב לאפשר אחסנה והרכבה של הציוד ללא כל הפרעה מצידו ותוך תאום מלא בין המזמין ובין הקבלנים השונים בפרוייקט )ממונים או אחרים(. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בגין האמור. משרד למנהל הפרוייקט 6.17 הקבלן יבנה, על חשבונו, באתר עבודות הפרוייקט, וזאת תוך שבועיים מיום שקבל צו תחילת עבודה, משרד מוגן אשר ישמש כמשרד למנהל הפרוייקט מטעם המזמין ואשר תאורו להלן: 6.18 גודלו של המשרד לא יפחת מ- 15 מ"ר. משרד מנהל הפרוייקט יכיל: 2 שולחנות עבודה, 9 כסאות וארונות ננעלים לשם החזקת התוכניות ו/או כל דבר אחר בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט, שירותים ומטבחון. המשרד יהיה ממוזג במיזוג אויר )קירור + חימום(, מבודד תרמית, מוגן בסוגרים, אטום מים, כולל חלונות, תקרה מונמכת וריצוף תקין על הקבלן לחבר את כל מערכות המשרד לתשתיות המתאימות. למען הסר ספק יובהר כי המזמין לא יספק לקבלן חשמל ומים במשרד יותקנו: קו טלפון, מכשיר טלפון, מכשיר פקס, מכונת צילום, מדפסת, סורק מחובר לרשת ואינטרנט אלחוטי לשמוש הפרוייקט. אחזקת הטלפון, דמי השמוש הקבועים ועלות השיחות והאינטרנט, יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו במשרד ישמרו בקביעות כל המסמכים הנזכרים בחוזה הקבלן ידאג לנקיון יסודי של המשרד ולסדר בו לאורך כל תקופת הפרוייקט בהתאם לצורך ולא פחות מ- 3 פעמים בשבוע לבד השירותים של המשרד הנזכרים לעיל, על הקבלן להציב באתר 2 עמדות של שירותים כימיים לשימוש העובדים והמבקרים באתר. הקבלן ידאג לניקיון שוטף ויום-יומי של השירותים, לרבות הציוד המתכלה הנחוץ בו וחומרי הניקוי הדרושים. השירותים לא יהוו מפגע תברואתי הקבלן ידאג לפירוקו וסילוקו של המשרד ושל השירותים הכימיים מיד לאחר סיום הפרוייקט. 7. סמכויות מנהל הפרוייקט ו/או המפקח ו/או טיב ואיכות מנהל הפרוייקט ישמש כנאמן של המזמין במקום ביצוע העבודות ועבודות הפרוייקט. את כל ההוראות והתוכניות בקשר עם ביצוע העבודות, יקבל הקבלן רק באמצעותו.7.1 של מנהל הפרוייקט והערות הקבלן יועברו תמיד רק באמצעות מנהל הפרוייקט. 7.2 מנהל הפרוייקט ו/או המפקח רשאים לבדוק מדי פעם בפעם את העבודות או חלק מהן ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודות שנעשות על ידי הקבלן בביצוע העבודות, כן רשאים הם לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה והוראותיו הוא ע"י הקבלן. היה מנהל הפרוייקט ו/או המפקח בדעה כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא בהתאם להוראות הסכם זה או בטיב שישביע את רצון מנהל הפרוייקט ו/או המפקח, יהיה מנהל הפרוייקט ו/או המפקח רשאים אך לא חייבים להעמיד את

17 הקבלן על כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות בין באופן כללי ובין בצירוף כל או כל חלק מהאמצעים שעל הקבלן לנקוט כדי לתקן את המצב והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות מנהל הפרוייקט ו/או המפקח במלואן ובמועדן. במקרה כזה, רשאי המזמין להפסיק לפי שיקול דעתו הבלעדי את עבודות הקבלן על ידי מתן הודעה לקבלן בכתב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הפרוייקט ו/או המפקח רשאים לפסול כל חומר אשר אינו מתאים לעבודות, לתוכניות, למפרטים או להוראותיהם. פסל מנהל הפרוייקט ו/או המפקח עבודה מסויימת או חומר מסויים - יהיה הקבלן מחויב להחליף, לתקן, להרוס, לשנות, לעשות מחדש או להפסיק את העבודה הנדונה ואת השמוש בחומרים שנפסלו או שלא אושרו - הכל כפי שיהיה המקרה ולפי הוראות מנהל הפרוייקט ו/או המפקח, וכן לסלק חומרים כאלה ממקום העבודות. מנהל הפרוייקט ו/או המפקח ו/או באי כוח המזמין רשאים והקבלן יאפשר להם, בכל עת, לבקר במפעלים של הקבלן או במקום עבודתו אם יש לו מקום עבודה אחר או במקומות בהם מכינים מוצרים הקשורים בעבודות נשוא הסכם זה כדי לעמוד על טיבם ולצורך בקורת של העבודות, של טיב העבודות, של טיב החומרים ושל קצב הבצוע ולצורך כל מטרה אחרת שמנהל הפרוייקט ו/או המפקח לפי שקול דעתו ימצא לנכון. הוצאות כל בדיקה בגין אי התאמה וכן סילוק חומרים ומוצרים פסולים והספקת חליפים יחולו על הקבלן במלואן. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בדיקות פרלימינאריות אשר מטרתן הוכחה כי חומרים או מוצרים אכן עונים על דרישות המפרט ו/או התקן יחולו במלואן על הקבלן ולא יזקפו במסגרת החישוב הנקוב בהסכם זה או בנספחיו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן הביצוע, טיב הביצוע ומועדי הביצוע ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהקבלן ישתמש בהם בביצוע העבודות, יכריע מנהל הפרוייקט והחלטתו תהיה סופית. אין לראות בזכות הפקוח שניתנה למנהל הפרוייקט ולמפקח לפי סעיף זה, אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. הפקוח כאמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י כל החיקוק ו/או מהתחייבויותיו כלפי המזמין למלוי הוראות הסכם זה. יודגש כי שום מעשה או אי-מעשה מצד מנהל הפרוייקט ו/או המפקח לפי סעיף זה, לא יפטרו את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם זה ולביצוע עבודות בהתאם להוראותיו לוח הזמנים לסיום העבודות והפרוייקט ומסירתם למזמין הקבלן יתחיל בביצוע העבודות נשוא הסכם זה תוך 7 ימים מיום קבלת ההרשאה לכך מאת המזמין או מנהל הפרוייקט, לאחר שחתם על החוזה והגיש את מסמך אישור הביטוח וערבות הביצוע, ואשר תקרא להלן "צו תחילת עבודות" וימשיך בביצוען עד להשלמתן בתאריך )להלן: "מועד השלמת העבודות"(, באופן ובקצב שיאפשר לייתר הקבלנים הממונים והאחרים להשתלב בהן באופן שיבטיח את סיום כל עבודות הפרוייקט ומסירתו למזמין עד לתאריך )להלן:"מועד מסירת הפרוייקט"( לאחר שהקבלן השיג עד למועד המסירה הזה, את כל האישורים הרלוונטים של הרשויות המוסמכות לסיום הפרוייקט, לרבות טופס 4 וטופס 5 מטעם הרשות המקומית..8.1 לצורך ביצוע האמור לעיל, יגיש הקבלן לאישור מנהל הפרוייקט, מיום חתימת הסכם זה: 7 ימים תוך

18 לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות. לוח הזמנים יפרט את כל מרכיבי עבודות הקבלן. מועדי התחלה וסיום העבודות יהיו המועדים הנקובים בסעיף 8.1 לעיל. לוח הזמנים יתאים לדרישות המפרט וההסכם וכן לסדרים והשיטות לפיהם מתכוון הקבלן לבצע את העבודות תכנית התארגנות באתר, שתכלול ותפרט את שטחי העבודה, דרכי הגישה, גידור, גידור זמני, העמדת משרד וכיוצב'. בנוסף לאמור לעיל יגיש הקבלן למפקח פעם בחודש, בכל ראשון לחודש, לוח זמנים בתוכנת M.S.Project ב- 2 העתקים מודפסים וקובץ בפורמט גאנט ובגודל.A2 כמו כן ומתוקף תפקידו של הקבלן כקבלן ראשי, הקבלן יגיש למנהל הפרוייקט תוך 3 ימים מיום מינויו של כל קבלן ממונה ע"י המזמין, לוח זמנים לביצוע עבודות הפרוייקט כשהוא משלב בתוכו את לוח הזמנים לביצוע עבודות הקבלן שמונה ע"י המזמין כאמור, תוך התאמה למועד סיום הפרוייקט שנקבע בסעיף 8.1 לעיל לא המציא הקבלן לוחות זמנים כאמור בסעיפים 8.2 ו 8.3 דלעיל, ייקבעו לוחות הזמנים לביצוע העבודות ו/או עבודות הפרוייקט, על ידי מנהל הפרוייקט והם יחייבו את הקבלן. עלות הכנת לוח זמנים יהיה ע"ש הקבלן. אם בכל זמן שהוא יהיה מנהל הפרוייקט בדעה שקצב העבודות של הקבלן איטי ו/או אופן הניהול והתיאום של הקבלן את הקבלנים הממונים ו/או האחרים אינו מספיק טוב בכדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות במועד הקבוע להשלמתן כאמור בסעיף 8.1 לעיל ו/או בכדי להבטיח את מסירת הפרוייקט במועד שנקבע לכך בסעיף 8.1 הנ"ל, יודיע מנהל הפרוייקט על כך לקבלן והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים הדרושים לתיקון הנ"ל, לרבות - תוספת של אמצעים וציוד, תוספת עובדים, תוספת משמרות, עבודה בשעות בלתי רגילות, ועבודה בימי שישי עד שעתיים לפני כניסת השבת וימי שבת משעתיים אחר צאת השבת, הכל כדי להבטיח את השלמת ביצוע העבודות ו/או השלמת ביצוע עבודות הפרוייקט ומסירתו למזמין במועדים שנקבעו לכך בסעיף 8.1 לעיל.8.6 לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף 8.4 דלעיל, יהיה המקרה: רשאי לפי המזמין.8.7 לבצע את העבודות כולן או מקצתן על ידי קבלן אחר לפי ראות עיניו, או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות האמורות בתוספת 10% שיחשבו כהוצאות תקורה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לנכותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות מימוש סכומי הערבויות )לצורך ביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר או בעצמו, תהיה למזמין זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים שנמצאים במקום ביצוע העבודות(. ו/או - לנהל בעצמו או להטיל על אחר לנהל ולתאם את עבודות הקבלנים הממונים ו/או האחרים באופן שלדעתו יבטיח את סיום עבודות הפרוייקט ומסירת הפרוייקט למזמין במועד שנקבע לכך בסעיף 8.1. לעיל ומסירת הפרוייקט למזמין, ולנכות מן הקבלן את הסכומים שנועדו לכסות הוצאותיו בגין שירותים אלו כל פיגור עקב אי תאום של הקבלנים הממונים ו/או האחרים כאמור ע"י הקבלן, אשר יגרום להוצאות נוספות מכל סוג, לרבות ההוצאות הקשורות בחציבה ו/או בניה ו/או טיח ו/או ניקוז לביוב וכיו"ב, יחייב את הקבלן והוא ישא בהוצאות אלו על חשבונו

19 הוראות למסירה העבודות ו/או הפרוייקט למזמין ימים לפני המועד שנקבע כתאריך השלמת העבודות ו/או מסירת הפרוייקט לפי העניין, יזמן הקבלן את המזמין ומנהל הפרוייקט מטעמו לבדיקת העבודות ו/או הפרוייקט. במועד הבדיקה, כפי שיתואם בין המזמין, מנהל הפרוייקט לבין הקבלן, יבדוק מנהל הפרוייקט בנוכחות נציג הקבלן, את העבודות ו/או את הפרוייקט והעבודות שבוצעו במסגרתו לפי העניין, ויקבע אם אלו בוצעו בהתאם להוראות ההסכם ו/או ההסכמים עם הקבלנים הממונים ו/או האחרים ואילו עבודות יש להשלים על מנת שהעבודות ו/או הפרוייקט ייחשבו כמושלמים וסופיים במהלך הבדיקה תערך תרשומת )להלן - "פרוטוקול זמני"( בה יצויין באם יש צורך בתיקונים או השלמות של הקבלן או בתיקונים ו/או השלמות של קבלנים ממונים ו/או אחרים לפי העניין או באם אין אפשרות או מקום לתקנם, מה שווי ההפרש המגיע למזמין בגינם מאחר ואין אפשרות או מקום לתקנם/להשלימם הקבלן ידאג כי כל התיקונים וההשלמות שיש לבצע בעבודות ו/או בעבודות הפרוייקט בהתאם לפרוטוקול הזמני, יבוצעו על ידו ו/או ע"י הקבלנים המתאימים לפי העניין, תוך 14 יום מעריכת הפרוטוקול הזמני לאחר 14 הימים הנ"ל, יזמין הקבלן את המזמין ומנהל הפרוייקט על מנת לבדוק אם בוצעו התיקונים והשינויים הנ"ל כהלכה. המזמין ומנהל הפרוייקט יבדוק את ביצוע התיקונים, השינויים או ההתאמות כנ"ל. תוך כדי הבדיקה תערך תרשומת נוספת, ובאם הגיע מנהל הפרוייקט למסקנה כי לא נדרשים תיקונים נוספים או שנדרשים תיקונים נוספים שאינם מהותיים, לדעתו, יערוך תרשומת סופית )להלן - "פרוטוקול סופי "( ובהם יציין תוצאות הבדיקה לא תוקן תיקון כלשהו או לא בוצעה השלמה כלשהי במועד וכפי שנקבע עפ"י הפרוטוקול הזמני, יהיה המזמין רשאי לבצע או למסור לביצוע את התיקון או ההשלמה על חשבון הקבלן ולתבוע ממנו את הוצאות התיקון או ההשלמה כשהן צמודות למדד הבניה למגורים ובתוספת ריבית בשעור 15% לשנה מחושבים מיום התשלום או ההוצאה ועד להחזר בפועל ובצירוף הוצאות ודמי טיפול של המזמין, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המזמין לפי הסכם זה, לרבות חיוב הקבלן בקנס פיגורים בגין אי השלמת העבודות ו/או הפרוייקט לפי העניין במועד שנקבע לכך ו/או חילוט הערבות שניתנה לו כבטחון לפי הסכם זה אין בעריכת פרוטוקול זמני או פרוטוקול סופי כדי למנוע מהמזמין או מנהל הפרוייקט להעלות טענות לגבי ליקויים נוספים או כדי לפטור את הקבלן ו/או הקבלנים הממונים ו/או האחרים מאחריותם לבצע תיקונים והשלמות של כל ליקוי, פגם או חסר שלא התגלו בעת עריכת התרשומות, מכל סיבה שהיא החלטת מנהל הפרוייקט אם עבודות מסויימות של הקבלן ו/או של קבלן ממונה ו/או קבלן אחר או לפי העניין, או חלק מהן, בוצעו והושלמו בהתאם לתנאי ההסכם, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. פיצויים מוסכמים בגין איחור במועדי המסירות שנקבעו לא השלים הקבלן את ביצוע העבודות במועד שנקבע לכך בסעיף 8.1 דלעיל ו/או לא מסר הקבלן למזמין את הפרוייקט כשהוא מושלם וסופי לפי הוראות סעיף 8.1 הנ"ל, ישלם הקבלן למזמין כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, ללא צורך בהוכחת נזק ע"י המזמין, על כל יום של איחור מעבר למועדים שנקבעו בסעיף 8.1 הנ"ל ועד למועד ההשלמה למעשה ו/או המסירה בפועל של כל אחד מהם, את הסכומים כמפורט להלן: בגין איחור שאינו עולה על 30 הימים הראשונים: סך של 1,500 ש"ח )אלף וחמש מאות ש"ח( לא כולל מע"מ, לכל יום איחור, אשר יימנה מהיום הראשון של האיחור. בגין איחור שעולה על 30 הימים הראשונים: סך של 2,500 ש"ח )אלפיים וחמש מאות ש"ח( לא כולל מע"מ, לכל יום איחור המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן, יהיה רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות מימוש הערבויות. תשלום הפיצויים או הניכויים או גבייתם על ידי הפעלת הערבות, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות ו/או להשלים את מתן שירותי הקבלן הראשי עד למועד סיום הפרוייקט או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם. גבית סכום הפיצוי המוסכם ו/או הפעלת 19

20 הערבויות לא יגרעו מזכותו של המזמין לאכיפת ההסכם ו/או לכל סעד אחר הקבוע בחוק החוזים תרופות בגין הפרת חוזה תשל"א, הקנס לא יחול על הקבלן באם יתקיימו כל התנאים הבאים במצטבר: הקבלן יוכיח כי העיכוב במועד הסיום והמסירה נגרם כתוצאה מכח עליון או מתנאים אחרים שלקבלן לא היתה שליטה עליהם כי הוא הודיע על כך למנהל הפרוייקט מיד לכשנודע לו התנאים הנ"ל הוא עשה את כל המאמצים לאחר מכן כדי לסגור את פער העיכוב הנ"ל בלוחות הזמנים, אך לא הצליח. מובהר בזאת כי התחייבות הקבלן לעמידה בלוח הזמנים הנה תנאי יסודי בהסכם זה, ואילו אם היה ידוע למזמין בשעת ההתקשרות כי הקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים לא היה מתקשר בהסכם זה והימנעות זו אין יסודה בכדאיות העסקה עוד מובהר בזאת כי אי עמידת הקבלן בלוח הזמנים תגרום להפרת הסכם שבין המזמין למדינת ישראל ו/או לגוף אחר. המועדים הנקובים בהסכם זה, יסודם בהתחייבות של המזמין לעמוד בלוח זמנים כלפי הגורמים כאמור. אם יחליט המזמין על רכיב של מקדם ביטחון בבואו לנקוב מועדים לביצוע הסכם זה, וכן אם ינתנו למזמין אורכות לביצוע התחייבויותיו, לא יהווה הדבר נימוק או טיעון לפיו יבקש הקבלן אורכה כלשהי מאת המזמין. למען הסר ספק, התרחשות של כל אחד מהאירועים הבאים )אך לא רק הם( לא תיחשב אירוע של כוח עליון: מחסור בעובדים או בחומרים; אי היערכותו של הקבלן, לרבות היערכות לקויה או בלתי הולמת, כמתחייב מהוראות הדין או ההסכם; שביתות, סכסוכי עבודה, השבתות, סגרים או עוצרים וכיוב'; גשמים או רוחות או ברקים או שינוים אקלים או משקעים או מזג-אויר קשה או הפרעות אקלימיות אחרות אשר הקבלן יכול היה לבטח עצמו כנגדן בשווקי הביטוח בארץ או בשווקי הביטוח בעולם, או למזער השפעתם באמצעים מתאימים; מכשולים או תנאים פיזיים )על פני הקרקע, מעליה או מתחתיה(; השעיה, עיכוב, סיום, הפרעה, התערבות, התנאה מגבילה, סירוב ליתן או אי קבלה או אי חידוש של כל הסכמה, הרשאה, היתר, רישיון, אישור או כל מסמך אחר; כל אירוע אשר הקבלן היה חייב לבטח עצמו מפניו בהתאם להסכם ולכל דין; הפרה או אי עמידה בהוראות כל דין, חקיקה ראשית או משנית )לרבות דיני איכות סביבה ו/או דיני בטיחות בעבודה וכו'( אי השגה של מימון הולם כנדרש לפעילותו השוטפת של היצרן, לרבות חובותיו אי כדאיות כלכלית כלשהי, לרבות בשל שינוי בתנאים המסחריים במשק, ובעולם מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או קבלן משנה שכר החוזה, מדידות ואופן התשלום בתמורה לביצוע מלא ומדוייק של כל העבודות ומילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם, והכל לשביעות רצונו המלא של המזמין, ישלם המזמין לקבלן את הסכום המפורט בנספח התמורה המצורף להסכם זה כנספח ג'. בתמורה למתן שירותי הקבלן הראשי למזמין לפי הוראות הסכם זה ונספח ב' המצורף לו, והכל לשביעות רצונו המלא של המזמין, ישלם המזמין לקבלן את האחוזים המפורטים בנספח ב' כאמור )הסכומים המפורטים בסעיפים 9.1. ו 9.2. לעיל : "שכר החוזה"( בהעדר הוראה מפורשת אחרת בהסכם, יהווה שכר החוזה כאמור, תמורה מלאה עבור רווח הקבלן ועבור כל ההוצאות שעמד בהם בקשר עם ביצוע העבודות ומתן שירותי הקבלן הראשי לפי הסכם זה, מבלי למעט מכלליות האמור, כוללת התמורה

21 תשלום עבור מחירי החומרים והובלתם, חומרי העזר והובלתם, מחירי החשמל והמים הדרושים לביצוע העבודות, שכר עבודה ותנאים סוציאליים, דמי נסיעה ותשלום עבור זמן נסיעה לכל המועסקים ע"י הקבלן, הוצאות שימוש בציוד ובכלי עבודה וכן כל הוצאות העמסה, פריקה והובלה של החומרים, ציוד וכלים, כל ההוצאות הקשורות באיחסון, הגנה, שמירה וביטוח, הוצאות הנהלת עבודה, מדידה, תיקונים אחרי עבודות קבלני המשנה השונים, הוצאות פינוי אשפה, הוצאות כלליות ורווח הקבלן וכל המיסים ותשלומי החובה האחרים הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעות ממנו, לרבות המיסים וההיטלים המוטלים על חומרים וציוד מכל סוג שהוא, תיאומים וניהול הקבלנים הממונים והאחרים מטעם המזמין, מנהל עבודה וממונה בטיחות לאורך כל תקופת הפרוייקט והקמת המשרדים למנהל הפרוייקט. כמן כן כוללת התמורה, תשלום בעבור אחריות הקבלן לעבודותיו ולביצוע כל התיקונים בתקופת האחריות ו/או התשלומים בעבור פעולות אחרות, בין אם הקבלן חזה אותם מראש בעת הגשת ההצעה וחתימת ההסכם ובין אם לאו. התמורה לעבודה תהיה ע"פ / אומדן מכרז על סך של ש"ח לא כולל מע"מ. 9.4 התמורה תשולם לקבלן בסיום כל שלב ביצוע לפי הנספח אבני דרך, המצ"ב ובכפוף לייתר הוראות הסעיפים הקטנים של סעיף 9 להסכם כל המופיע בתוכניות לביצוע כל המופיע במפרטים הטכניים של המתכננים כל המופיע בתיאור הסעיפים בכתב הכמויות כל המופיע בסעיפים אחרים בחוזה זה במקרה של סתירה בין המסמכים יבוצע לפי החלטת המזמין. כנספח י' הכמויות והמחירים שבכתב הכמויות מהווים בסיס לשינויים או הפחתה )ביטול סעיף בכתב הכמויות( או תוספות במידה ויידרשו ע"י המזמין, בכל בכפוף לאמור בסעיף 5 לעיל בטיחות וביטוח: הקבלן ישמש כקבלן ראשי אחראי בטיחות באתר ויבטח את כל קבלני המשנה גם של המזמין )לרבות חשמל תקשורת ומ. אוויר(. עלות ביטוח קבלני משנה המזמין ישולמו ע"י הקבלן. התמורה המגעת לקבלן כמפורט להלן הינה התמורה המלאה, הסופית והכוללת המגעת לקבלן בגין העבודות ולרבות שכר עבודה, כל מס והיטל שהם, ציוד, חומרים, כלי עבודה, הובלה, שרותי עזר וכל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא והם לא ישתנו בשל כל גורם ו/או סיבה שהם הקבלן ימציא למזמין בסוף כל שלב משלבי אבני הדרך כמפורט בנספח י', חשבונות חלקיים ואלה ישולמו בכפוף לעמידת הקבלן בתנאי לוח הזמנים שהותווה וביצוע העבודה הנקובה בשורות אבני הדרך במלואן, החשבונות יועברו לאישור המפקח ו/או המזמין. המזמין לא יידרש לתשלום, עד לסיום ביצוע מלא של כל בהתאם לתוכניות ולהוראות המזמין. פרטי אבן הדרך, הכל 9.11 חשבון סופי יוגש למזמין, בהתאם להוראות המפקח, ולא לפני שהקבלן המציא למזמין את המסמכים כמפורט להלן:.9.12 טיפול באישור מהמחלקה המתאימה במועצה האזורית/עירייה או נציגה כל הרשויות, כיבוי אש, תאגידים וארגונים בדבר קבלת העבודה ו/או חלקה לפי העניין, כולל כל הטיפול הדרוש לקבלת טופס 4, טופס 5 ותיאום מול מנהלת אזור התעשייה וחברת חשמל עד להפעלת מושלמת של כל מערכות המבנה

22 הנ"ל יגולם במחירי היחידה בכתב כמויות/חוזה ולא ישולם בנפרד ערבויות לבדק על פי האמור בהסכם זה תעודות אחריות, אם יש כאלה, מיצרנים שונים אשר החומרים מתוצרתם הותקנו ע"י הקבלן לרבות תיק מתקן עמד ביתר התנאים המפורטים בנספחי החוזה. 10. אחריות לעבודות ומסירתן אחריות )בדק( 10.1 החל ממועד אישור המזמין ו/או מנהל הפרוייקט בדבר סיום והשלמת כל העבודות למזמין מסירה סופית, תחל תקופת אחריות אשר במסגרתה תחולנה ההוראות הבאות. "תקופת האחריות" לצורך סעיף זה פרושה תקופה של 18 חודשים או תקופה אחרת שנקבעה במפרטים או בתנאים המיוחדים, אך בכל מקרה תקופה שאיננה פחותה מהתקופה הקבועה בהוראות כל דין. נתהווה בעבודות תוך תקופת האחריות נזק או קלקול אשר לדעת המזמין ו/או מנהל הפרוייקט ו/או המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים פגומים, יהיה הקבלן חייב לתקן ו/או לבנות ו/או להקים מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המזמין ו/או מנהל הפרוייקט ו/או המפקח ולשביעות רצונם המלאה של אלה. לא היו הפגם או הקלקול הלקוי ניתנים לגלוי בבדיקה סבירה, יהיה הקבלן חייב בתיקונם, על אף האמור לעיל, ללא כל הגבלת זמן, לשביעות רצון המזמין. כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחיבויות הקבלן בהתאם לסעיף זה תחולנה על הקבלן תקונים והשלמות כאמור יבוצעו בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ- 14 יום מיום שפנה המזמין לקבלן. תיקונים והשלמות כאמור הפוגעים בשמוש הסביר בפרוייקט יבוצעו על ידי הקבלן מיד עם הדרישה. תיקונים ו/או השלמות כאמור הפוגעים במערכות התומכות בקווי הייצור של המזמין יבוצעו תוך 3 שעות מהודעת המזמין על כך לקבלן. עבודות התקונים כאמור תבוצענה ברציפות עד להשלמתן, והן תחשבנה למושלמות עם קבלת אישור בכתב על כך מאת מנהל הפרוייקט ו/או המפקח ו/או נציג המזמין. לא ביצע הקבלן חיובו על פי הסכם זה, או ביצעו באופן חלקי או בלתי נאות, יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקון בעצמו או באמצעות קבלן אחר, והוצאות התיקון הנ"ל יחולו על הקבלן אחריות לאחר תקופת הבדק מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בהוראת הסכם זה, יהיה הקבלן אחראי לכל פגם יסודי בעבודות, בין לפני תקופת הבדק ובין לאחר סיום תקופת הבדק, כל אחת לעניינה, במקרה והאחריות לכך מוטלת על הקבלן על פי כל דין ולפי התחייבויותיו בחוזה וכן בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפגם היה מוסתר או הוסתר, או הסווה כדי מניעת התגלותו אם הפגם הושאר בעבודות ביודעין על ידי הקבלן ו/או היצרן ולא נתגלה ע"י המזמין מכל סיבה שהיא אם הפגם נובע או קשור מהיפר כל חובה שבדין אם הפגם ניתן היה לגילוי רק בקרות מקרה כלשהו שלא ארע אלא לאחר תקופת הבדק, ופגם זה נובע מהפרת הוראה מהוראות החוזה ו/או הוראות הדין. 22

23 פגם בעמידות העבודה מחמת אי קיום הוראות דין ו/או מחמת אי קיום התחייבות של הקבלן הכלולה בחוזה ייחשב תמיד ובכל עת כפגם יסודי. ליקוי ו/או פגם מהותי ו/או יסודי בעבודות מחמת אי קיום הוראות דין ו/או התחייבויות שבחוזה אחריות הקבלן בנזיקין הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק ולכל אובדן שיגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי ולרבות כלפי מסיג גבול ו/או לרכושם כתוצאה ממעשה או מחדל בביצוע העבודות ו/או מתן שירותי קבלן ראשי למזמין ו/או בקשר אליהן על ידי הקבלן, על ידי עובדיו ועל ידי כל מי שנתון למרותו או מי מטעמו. הקבלן מתחייב לפצות את המזמין בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרמו לו כתוצאה מכל מעשה או מחדל כאמור דלעיל ובכל מקרה שהמזמין יאלץ לשלם פיצויים או כל תשלום אחר בקשר לתביעה כזו, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כזה למזמין וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ו/או ריבית וכן הוצאות שהמזמין עמד בהם בקשר לכל תביעה כזו, לרבות שכ"ט עו"ד ו/או הוצאות משפט ו/או עלות כל הליך לבר-משפטי כגון בוררות או גישור/פישור ולרבות 15% כדמי ניהול. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה המזמין ראשי לנכות כל סכום כזה מכל תשלום ו/או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי ההסכם ו/או להשתמש בכל ערבות בנקאית שהקבלן מסר בידי המזמין. הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או כל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן ו/או בשליחותו של הקבלן ו/או מטעמו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם שנגרמו לו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודות. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או קלקול שיגרמו לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, חשמל, טלגרף, טלפון, עתיקות, צנורות להעברת דלק או מוביל אחר תוך כדי ו/או עקב העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו הוא, כל נזק או קלקול כאמור וזאת באופן מיידי ובדרך היעילה ביותר לשביעות רצונו המלא של המזמין, של מנהל הפרויקט ו/או המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על טפול בנזקים או קלקולים כאמור. הקבלן יהיה אחראי בלעדית לגידור אתר הבניה, שילוט וקיום כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בביצוע עבודות בנית המבנה. כן יהיה הקבלן אחראי על שמירת אתר הבניה וכל חסר בו. הקבלן ימנע כל פגיעה, במהלך בצוע העבודות, בין על ידו ובין על ידי מי מטעמו בנוחות הציבור ובזכות השמוש ו/או החזקה ברכוש צבורי כלשהו הפסקת עבודות 12.1.נטישת העבודות/הפסקה עבודות יזומה ע"י הקבלן מוסכם בזה בין הצדדים כי, במקרה שהקבלן ינטוש לחלוטין או זמנית את ביצוע העבודות כולן או מקצתן, או שיהיה בלתי מסוגל לדעת המזמין לקיים את התחייבויותיו לפי הסכם זה במלואו ומועדו המדוייק, יהיה המזמין רשאי, בכל אחד מהמקרים המנויים הללו לעיל, לסלק מיד את הקבלן מביצוע העבודות ולהמשיך בביצוען בעצמו או באמצעות אחרים וכל הוצאה או נזק שיגרמו למזמין כתוצאה מכך יזקפו לחובת הקבלן במקרה האמור בסעיף קטן 12.1 דלעיל, יעכב המזמין כל תשלום המגיע לקבלן, אם בכלל, עד לסידור החשבון הסופי וזאת מבלי לגרוע מזכותו לממש את הערבויות הבנקאיות שנתן הקבלן בהתאם להסכם זה.

24 סולק הקבלן כאמור, יהיה המזמין רשאי לצורך המשך ביצוע העבודות להשתמש בכל הציוד, בתבניות במתקנים והחמרים הנמצאים במקום בצוע העבודות ו/או שנרכשו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודות הפסקת העבודות ע"י המזמין המזמין יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל עת שהיא בקשר עם הפרת החוזה מצד הקבלן ו/או מעשה ו/או מחדל מצד הקבלן. הפסקת ההתקשרות בין הצדדים כאמור לעיל לא תהווה הפרת ההסכם מצד המזמין ולא תזכה את הקבלן בפיצוי ו/או בסעד כלשהו, ובמקרה הנ"ל יחול האמור בסעיף להלן. הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות כולן ו/או מקצתן לזמן מסויים או לצמיתות לפי הוראה של המזמין בהתאם לתנאים ולתקופה שיצויינו בהוראה ולא יחדשו אלא אם ניתנה לו ע"י המזמין הוראה המפורשת על כך. הקבלן ינקוט בכל האמצעים להבטחת העבודות ו/או הפרויקט ולהגנתו לפי הצורך וכן, יערוך מיד מדידה לגבי כל חלק מהעבודות שבוצעו על ידו עד להוראה על הפסקת הביצוע. במקרה של הפסקת העבודות לצמיתות ביוזמת המזמין שלא עקב הפרה של התחייבויות הקבלן )כולן או חלקן( כלפי המזמין לפי הסכם זה, ישלם המזמין לקבלן בגין ביצוע העבודות שנעשו על ידו עד ליום הפסקת העבודות ועל פי המחירים הקבועים בכתב הכמויות והמחירים סלוק יד הקבלן מהאתר המזמין יהיה רשאי לתפוס את האתר ולסלק ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמו ו/או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים וכל חלק מהם, של הקבלן הנמצאים באתר, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי הסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: 13.1 כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות או שהפסיק את ביצוען למשך 72 שעות, ולא ציית תוך 48 שעות להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות. כשמנהל הפרוייקט סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי מכדי להבטיח את השלמתן במועד הקבוע בהסכם זה או במועד שהוארך להשלמתן בכתב ע"י המזמין והקבלן לא ציית להוראת מנהל הפרוייקט כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סדור עם נושיו או לטובת נושיו, ובגוף מאוגד כשהגוף בפרוק או בכינוס נכסים. כשהקבלן הסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר בניגוד להוראות ההסכם האוסרות על כך, ו/או כל הפרת הסכם אשר אשר לא תוקנה בתוך 7 ימים מיום שנדרש הקבלן לתקנה כשהקבלן הפר הוראות סעיפים שנקבעו כתנאים יסודיים בין הצדדים. סילוק ידו של הקבלן מהאתר באחד מן המקרים האלו, לא ימנע מהמזמין מלדרוש מהקבלן קיום כל הסעיפים השמורים לה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. עלות השלמת העבודות ע"י המזמין כאמור ברישא לסעיף קטן 13.1 יחולו על הקבלן והוא ישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 10% כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ע"י הצדדים בגין הנזק שנגרם למזמין. תפס המזמין את האתר בהתאם לסעיף קטן 13.1, יודיע על כך מייד מנהל הפרוייקט לקבלן, ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודות שבוצעו ע"י הקבלן עד

25 למועד תפיסת האתר ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו במקום האתר ב אותה שעה. מנהל הפרוייקט יהיה רשאי לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מהאתר את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו באופן מיידי, רשאי המזמין לסלקם מהאתר לכל מקום שיראה בעיניו ולא יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שיגרם לו, וכל הוצאות סילוקם יחולו על הקבלן בלבד. למען הסר ספק, הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותו של המזמין להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים או למכרם כאמור בסעיף קטן פתיחה בהליכים משפטיים על ידי מי מהצדדים, לא יהיה בה כדי לעכב את סלוק ידו של הקבלן מהאתר, והקבלן מסכים כי התרופה היחידה לה הוא יהיה זכאי, אם בכלל, הינה פיצויים בדיעבד. במקרה של סילוק ידו של הקבלן מהאתר, הקבלן לא יהיה זכאי והוא מוותר על כל סעד ו/או תרופה של צווי ביניים ו/או צו מניעה ו/או צו עשה. לקבלן לא תהא כל זכות לחזקה באתר ו/או בעבודות ו/או בפרוייקט ו/או כל זכות עכבון באתר ו/או בעבודות ו/או בפרוייקט ו/או בכל המצוי בו, במקרה של סיום ההסכם מכל סיבה שהיא בטחונות ערבות ביצוע להבטחת ומילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ימציא הקבלן למזמין במועד החתימה על הסכם זה וכתנאי מוקדם לכניסת הסכם זה לתוקף, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מסוייגת בגובה 5% מסכום שכר החוזה לקבלן שנקבעה בהסכם זה. הערבות תהיה תקפה למשך כל תקופת ביצוע העבודות ע"י הקבלן +לתקופה של 90 ימים נוספים לאחר מכן )להלן: "ערבות הביצוע"( הוארכה תקופת ביצוע העבודות ע"י מסמך בכתב מאת המזמין, מתחייב הקבלן להמציא, לא יאוחר מ- 10 ימים לפני מועד פקיעת הערבות הבנקאית שנמסרה לפי ס"ק 14.1 לעיל, ערבות בנקאית חדשה, באותם תנאים, אשר תוקפה יהיה עד למועד המשוער להשלמת כל העבודות. הקבלן יהיה רשאי להמציא אישור בנק להארכת תוקף הערבות הקיימת. הערבות החדשה תהיה תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום שבו חייב המזמין לקבלן החל מהמועד שבו נקבעה ההארכה לתקופת ביצוע העבודות. לא המציא הקבלן ערבות חדשה או הארכת ערבות כאמור, רשאי המזמין לממש את הערבות שבידיו ערבות טיב/בדק בסמוך למועד השלמת העבודות ולא יאוחר מ- 10 ימים לפני מועד פקיעת תוקף ערבות הביצוע )לפי המוקדם מביניהם( וכתנאי מוקדם לביצוע התשלום הסופי לקבלן, ימציא הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מסוייגת, להנחת דעתו של המזמין, בגובה 5% משכר החוזה לקבלן שנקבע בהסכם זה ואשר תוקפה יהיה למשך 21 חודשים קלנדריים מיום קבלת העבודות כולן במסירה סופית לשביעות רצון המזמין. הקבלן יהיה רשאי להמציא אישור הבנק שלו הממיר את ערבות הביצוע בערבות הטיב ומאריך את תוקפה בהתאם לדרישות סעיף זה. ערך החוזה הבסיסי בש"ח האמור בהסכם הנו תמורה סופית ומוחלטת בגין ביצוע העבודות וקיום כל חיובי הקבלן על פי הסכם זה, והוא לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות מכל סיבה שהיא הנובעת ממצב המשק ו/או נסיבות אחרות, בין היתר, כתוצאה מהאצת לוחות זמנים וכד', ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. להסרת ספק, העבודות כוללות ביצוע כל הרכיבים וההיבטים בקשר עמן, בין אם הדבר צוין במפורש במסמכי ההתקשרות ובין אם לאו, וזאת ככל הדרוש לשם השלמת העבודות ומסירתן למזמין על פי הסכם זה. כללי:

26 הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או נתמלא תנאי כלשהו להפעלת הערבויות מהתנאים המפורטים בהסכם זה, יהיה המזמין רשאי לממש את הערבויות או חלקן וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע סכומי כסף נוספים אם סכום הערבות לא יספיק לכיסוי הנזקים ו/או ההפסדים ו/או ההוצאות של המזמין. הופעלה ערבות כלשהי או חלק ממנה, יהיה על הקבלן לחדשה בהיקפה המלא תוך 10 ימים מקבלת הודעה על הפעלת הערבות. לא חידש הקבלן את הערבות כאמור, יהיה המזמין זכאי לעכב כל תשלום המגיע ממנו לקבלן עד לחידוש הערבות כאמור. הקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת הערבויות בהתאם להסכם כאמור הפעלת ערבות כלשהי או חלק ממנה על ידי המזמין, לא תגרע מכל זכות אחרת ו/או סעד אחר שהמזמין זכאי להם על פי הסכם זה ו/או על פי הוראה כל דין מאת הקבלן. 15. ביטוחים א( עריכת ביטוחים על ידי הקבלן:בהתאם לנספח ביטחו חברה כללית ק"ש מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים למשך כל תקופת הסכם זה )למעט אם נאמר במפורש אחרת(, על חשבונו, את הביטוחים המפורטים להלן, בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין. על מנת להגן על עצמו ו/או על מי מטעמו ו/או על הקבלים ו/או על קבלני המשנה ו/או על המזמין ו/או מפקח העבודות ו/או מנהל העבודה ו/או על מי מטעמו חייב הקבלן לרכוש ביטוח עבודות קבלניות במלוא שווי פרוייקט הבניה כולל ערך העבודות, חומרים וציוד מפני אובדן או נזק או אחריות בקשר עם ו/או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה, ולרבות אובדן או נזק שיגרמו באתר לעבודות ולרכוש אחר, לרבות פינוי הריסות, נזק ישיר מתכנון לקוי ושכר אדריכלים ומהנדסים; בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפויות העצמיות הכלולים בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, תכלול הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות את פרקטי הכיסוי המפורטים להלן: פוליסה לעבודות קבלניות תערך על ידי המזמין. הפוליסה לעבודות הקבלניות )הקמת המפעל( כוללת את פרק העבודות, צד ג' וחבות מעבידים. הפוליסה מכסה כל נזק לצד ג' )גוף ו/או רכוש(, למעט נזקים אשר יגרמו מכלי רכב או כלי צמ"ה, מנופים, דחפורים, טרקטורים וכו, בגינם צריך כל קבלן לרכוש ביטוח לכלי הצמה שלו. לא רצוי לפצל את האחריות בין הקבלנים ו/או קבלני המשנה ולאפשר ביטוחי כפל לעבודות הקבלניות, וליצור מצב של יריבות בין חברות ביטוח לשאלת האחריות במקרה של נזק צד ג' או חבות מעבידים ביטוחי הקבלן ו/או קבלני המשנה ביטוח כל הסיכונים - המבטח בפני אבדן או נזק לרכוש כלשהו, המובא לאתר על ידי הקבלן או עבורו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יכסה ביטוח זה גם את הגדר שמסביב לאתר העבודה וכן ציוד פיגומים וכלי עבודה כלשהם. ביטוח צד ג' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותם ע"פ דין של המזמיןו/או הקבלן ו/או קבלני המשנה )למעט אחריותם של הקבלן ו/או קבלני משנה בגין ו/או עקב השימוש בציוד מכני ו/או ציוד מכני הנדסי ו/או כלי רכב(, בקשר עם ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או גוף כלשהו, בגבול אחריות בסך של $ 5,000,000 ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח. ביטוח חבות מעבידים - בגין חבות הקבלן ו/או קבני המשנה ו/או מי מטעמם כלפי כל עובדי הפרויקט ו/או הקשורים בביצוע העבודה, בגבול אחריות בסך של $ 10,000,000 ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור לא יכלול כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק,שעות עבודה והעסקת נוער, ולרבות עובדי המזמין ו/או מי מטעמו שהגיע לאתר

27 הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשפות את המזמין במקרה וייחשב כמעביד של עובדי הקבלן ו/או מעביד של כל מי שיועסק על ידו ומטעמו של הקבלן )כולל קבלני משנה ועובדיהם( בביצוע העבודה. ביטוח כלי רכב וביטוח ציוד מכני הנדסי - בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב )לרבות ציוד מכני כבד(, וכן ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב כנ"ל, לסך של 300,000 דולר ארה"ב בגין נזק אחד, ולרבות הביטוחים הנדרשים עפ"י דין. ביטוח חבות המוצר ו/או ביטוח אחריות מקצועית - בגין חבות הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או חבות המזמין ו/או מי מטעמו, בקשר עם הקמת הפרויקט, בגבול אחריות בסך של $ 1,000,000 )מליון דולר ארה"ב( לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית, בגין תביעה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח. תנאי ביטוח זה לא יפחתו מתנאי נוסח הפוליסה הידוע כ"ביט". ביטוח זה יכלול תנאי מפורש לפיו המזמין ו/או מי מטעמו יחשב כמבוטח נוסף, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוח זה החל ממועד מסירת הפרויקט או חלקו, ועד לתום 36 )שלושים ושישה( חודשים למן מועד מסירת הפרויקט בשלמותו )הביטוחים הנ"ל יקראו להלן: "ביטוחי הקבלן"(. ביטוחי הקבלן כאמור לעיל ייערכו גם על שם המזמין ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או יועציהם וכל הבאים מכוחם ו/או מי מטעם המזמין, ויכללו סעיף אחריות צולבת ביטוחי הקבלן כאמור )ולמעט ביטוח כלי הרכב( יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף )שיבוב) כלפי המזמין וכלפי כל שאר הקבלנים והיועצים הקשורים בביצוע העבודה וכל הבאים מכוחם ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הביטוחים לא יצומצמו, לא יבוטלו ולא יפוגו במשך תקופת הביטוח אלא אם כן מסר המבטח למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן לפחות 60 יום מראש אם לדעת המזמין יהא צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים כל ביטוח משלים ו/או ביטוח הנוסף מיד עם קבלת דרישת המזמין לענין זה. הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין תוך 7 ימים ממועד חתימת חוזה זה, אישור חתום בידי מבטחו והמעיד על ביצוע הביטוחים שעל הקבלן לערוך על פי חוזה זה. כמו כן, מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין תוך 14 ימים ממועד חתימת חוזה זה העתקים חתומים של פוליסות הביטוח. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המזמין מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים )במידת הצורך( על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור הביטוח והעתקי פוליסות הביטוח ו /או בבדיקתם ו /או אי בדיקתם, על ידי המזמין ו /או בדרישה או אי דרישה מצד המזמין לשנות הביטוחים כדי להוות אישור בדבר התאמתם להוראות חוזה זה הקבלן מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין נזק הנגרם לרכוש בבעלותו ו/או באחריותו המובא על ידו ו/או מטעמו לאתר העבודות ו/או לסביבתו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות לכלי הרכב ולציוד מכני הנדסי לסוגיו. מוסכם בזאת כי המזמין ו/או מי מטעמו לא יחשבו כשומר בהתאם לחוק השומרים היה ויעסיק הקבלן ו/או קבלני משנה כלשהם בביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לדאוג ולוודא כי קבלני המשנה עורכים את הביטוחים לכלי הרכב, לציוד ולרכוש, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים לעיל, וכי בחוזים הנערכים בין הקבלן לבין קבלני המשנה נכלל סעיף פטור מאחריות לטובת המזמין ו/או מי מטעמו. כמו כן,

28 מוצהר בזה כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד קבלני המשנה ו/או מי מטעמם בניגוד לאמור לעיל, מתחייב הקבלן לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו בכל תשלום ו/או הוצאה שישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות ה. קבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי להשפיע לרעה על תוקף הביטוחים. עוד מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המזמין, ככל שיידרש, לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין עפ"י ביטוחי הקבלן, ובכלל זה להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש בסיס לתביעה עפ"י ביטוחי הקבלן וכן לשלם את תשלום ההשתתפות העצמית הנדרש, למעט זו שבנזקי רעידת אדמה מוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בהמצאת אישור עריכת הביטוח על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריות ו/או לצמצם את אחריותו על פי החוזה ו/או על פי כל דין הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם. ב( עריכת ביטוח על ידי המזמין: מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, המזמין מתחייב לערוך ולקיים, למשך כל תקופת העבודות, ביטוח לעבודות ההקמה בשוויו המלא של הפרוייקט כולל עבודוה וחומרים. שם המבוטח בפוליסה יכלול את המזמין ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או מנהל העבודה ו/או מפקח העבודה )למעט ביטוח אחריות מקצועית( )ביטוח זה יקרא להלן: "ביטוח המזמין"( מוסכם בזה כי במקרה של נזק בר שיפוי על פי ביטוח המזמין, יחול סכום ההשתתפות העצמית על הקבלן, בשיעור שלא יעלה על סך $ 5,000 למקרה. ג( הוסכם בין הצדדים כי סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית של החוזה. 16. סודיות ובעלות המזמין בתוכניות ובמסמכים הקבלן מתחייב לשמור בסוד, הן בזמן ביצוע העבודות, הן במהלך מתן שירותי הקבלן הראשי והן לאחר מכן, ידיעות ו/או מידע הנוגעים לתוכניותיו של המזמין ו/או פעולותיו ו/או על תהליכי הייצור הנהוגים בו ו/או על מוצריו ופיתוחם ו/או מידע מסחרי ו/או תעשייתי שבבעלות המזמין )כל הנ"ל להלן: "המידע"( אשר יגיעו לידיעתו של הקבלן, בין במישרין ובין בעקיפין, במהלך קשריו עם המזמין, והוא לא יעבירם ו/או יגלה אותם לשום אדם ו/או לגוף כלשהוא, לרבות לקבלני המשנה מטעמו, בשום אופן או דרך כלשהי, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, הקבלן יחתום על התחייבות לשמירה על סודיות, המצ"ב כנספח ה' להסכם זה. מובהר בזאת, כי הפרת ההתחייבות לשמירה על סודיות, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה, בגינה יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם לאלתר, מבלי לגרוע מזכותו לנקוט כלפי הקבלן בכל ההליכים העומדים לרשותו עפ"י הסכם זה ולפי כל דין. הקבלן יחתים את עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו על תנאי הסודיות הנ"ל ויקפיד שימלאו את תנאי הסודיות האלו. כל התוכניות, התרשימים, השרטוטים, כתבי הכמויות והמחירים וכל חומר טכני אחר שיוכן ע"י הקבלן, או שימסר לו במהלך ביצוע העבודות, יוחזרו למזמין מיד עם גמר ביצוע העבודות ויהיו שייכים למזמין. כמו כן יהיו שייכים למזמין זכויות הקנין וזכויות היוצרים בחומר הטכני שנמסר או שצריך היה להמסר כאמור. הקבלן מתחייב שלא להשתמש בחומר ו/או בזכויות כאמור לכל צורך אחר זולת הנדרש ממנו ע"י המזמין לצורך ביצוע העבודות

29 17. שונות ביצוע בשלבים וביטול ההסכם בכל עת רשאי המזמין לפי שיקול דעתו המוחלט לפצל העבודה לשלבים ו/או להפסיק ביצוע העבודות בכל שלב וכן לבטל הסכם זה וכל חלק ממנו מסיבות שאינן בגין הפרת הקבלן את ההסכם, בהודעה בכתב שיימסר לקבלן. הקבלן יפעל, לאלתר, כנקוב בהודעת הפיצול או הביטול לפי העניין. בוטל ההסכם על ידי המזמין יהא הקבלן זכאי לתשלום בגין החלק היחסי של העבודות שבוצעו. טרם ביצוע התשלום כאמור, לקבלן, וכתנאי מוקדם לו, ימציא הקבלן לאישור המפקח חשבון מפורט המסכם את המגיע לו עד הפסקת העבודות כאמור. המזמין יפרע החשבון בהתאם לאישורו ולהנחיותיו של המפקח. בכל מקרה בו שילם המזמין לקבלן תשלומים עבור חומרים ו/או ציוד אשר נרכשו ע"י הקבלן, אשר אין להם שימוש, יעביר הקבלן לרשות המזמין בהתאם להוראותיו את החומרים והציוד האמורים ייחוד ההסכם הסכם זה מבטל כל הסדר שנעשה לפני חתימתו בין הצדדים וכן את כל המסמכים שהוחלפו בין הצדדים לפני חתימתו של הסכם זה פרט למסמכים המצורפים להסכם זה בחתימת שני הצדדים קיזוז וחילוט מבלי לפגוע בזכויותיו של המזמין לכל סעד עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה, יהיה המזמין זכאי בכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך כספי הקבלן, כל סכום כסף לכיסוי אשר יגיע לו מהקבלן, בין כדמי נזק ו/או כפיצוי ו/או שיפוי ו/או בכל דרך אחרת עקב הפרת איזו שהיא מהתחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה. הודעות ההודעות שתשלחנה מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי המען המצויין במבוא להסכם זה, תראה כאילו הגיעה לנמען 7 ימים מזמן מסירתה למשלוח בדואר. אין בהוראות סעיף זה למנוע מסירת הודעות במסירה אישית. מקום השיפוט הצדדים קובעים כי מקום השיפוט לכל הסכסוכים הנובעים מהסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד. ויתור וגזירה שווה שום ארכה, ויתור או אי הפעלתה, בין בכלל ובין במועד, של זכות מזכויותיו של המזמין על פי דין ו/או על פי ההסכם לא יחשבו כויתור או כפוגעים בזכויותיו של המזמין אלא אם נעשו בכתב חתום כדין ע"י המזמין הסכמה מצד המזמין או מהנדס הממונה או המפקח לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 29

30 ולראיה באו הצדדים על החתום : הקבלן חתימה + המזמין חותמת בעלי המניות ומנהלי התאגיד יחתמו להלן וחתימתם תהא ערבות אישית מצידם לקיום התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה: נספח ג' שכר החוזה א( התמורה בגין העבודות: בגין ביצוע על העבודות בהתאם להוראות ההסכם ולשביעות רצונו המלאה של המזמין, ישלם המזמין לקבלן סך של ש"ח )ובמילים - ( שהנו מחיר פאושלי ללא מע"מ..1 הסכום הנ"ל הנו תמורה סופית ומוחלטת בגין ביצוע העבודות וקיום כל חיובי הקבלן על פי הסכם זה, והוא לא ישתנה מכל סיבה שהיא, לרבות מכל סיבה שהיא הנובעת ממצב המשק ו/או נסיבות אחרות, בין היתר, כתוצאה מהאצת לוחות זמנים וכד', ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. להסרת ספק, העבודות כוללות ביצוע כל הרכיבים וההיבטים בקשר עמן, בין אם הדבר צוין במפורש במסמכי ההתקשרות ובין אם לאו, וזאת ככל הדרוש לשם השלמת העבודות ומסירתן למזמין על פי הסכם זה. למרות האמור לעיל, הסכום ישולם רק אם יושלמו כל חיובי הקבלן בהתאם לחוזה זה לשביעות רצונו המלאה של המזמין ובכפוף לתנאי התשלום שבחוזה ובנספח אבני הדרך. הכמויות והמחירים שבכתב הכמויות מהווים בסיס לשינויים במידה ויידרשו ע"י המזמין, בכל בכפוף לאמור בסעיף 5 לעיל. או הפחתה או תוספות סכום התמורה הסופי, מהווה תמורה מלאה וסופית עבור הקבלן ועבור כל ההוצאות שעמד בהם בקשר עם ביצוע העבודות, מבלי למעט מכלליות האמור, כוללת התמורה תשלום עבור מחירי החומרים והובלתם, חומרי העזר והובלתם, מחירי החשמל והמים הדרושים לביצוע העבודות, שכר עבודה ותנאים סוציאליים, דמי נסיעה ותשלום עבור זמן נסיעה לכל המועסקים ע"י הקבלן, הוצאות שימוש בציוד ובכלי עבודה וכן כל הוצאות העמסה, פריקה והובלה של החומרים, ציוד וכלים, כל ההוצאות הקשורות באיחסון, הגנה, שמירה וביטוח, הוצאות הנהלת עבודה, מדידה, תיקונים אחרי עבודות קבלני המשנה השונים, הוצאות כלליות ורווח הקבלן וכל המיסים ותשלומי החובה האחרים 30

31 הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעות ממנו, לרבות המיסים וההיטלים המוטלים על חומרים וציוד מכל סוג שהוא. כמן כן כוללת התמורה, תשלום בעבור אחריות הקבלן לעבודותיו ולביצוע כל התיקונים בתקופת האחריות ו/או התשלומים בעבור פעולות אחרות, בין אם הקבלן חזה אותם מראש בעת הגשת ההצעה וחתימת ההסכם ובין אם לאו. המחירים המפורטים בהצעת הקבלן לא ישתנו מכל טעם שהוא לרבות, מיסים והיטלים חדשים, שינוי שער החליפין וכל סיבה אחרת..2 מחירי היחידה אינם צמודים למדד התשומות לבניה למגורים. המחירים קבועים. 3. התמורה תשולם לקבלן בתנאים ובמועדים כדלקמן: 3.1. חשבונות חלקיים:.3.2 הקבלן יגיש במשך תקופת ביצוע העבודות על ידו חשבונות חלקיים, בהתאם לאבני הדרך ובהתאם לאמור להלן: יגיש הקבלן למנהל הפרוייקט חשבון חלקי, בהתאם להנחיות להלן, עבור כל שלב משלבי אבני הדרך, בכפוף לביצוע כל פרטי השלב הנדרש עפ"י נספחים: ב', ו', ז' 1, ח', ט' ו- י', לשביעות רצון המזמין. מנהל הפרוייקט יבצע בדיקה והערכה של הביצוע הלכה למעשה של החשבון שהגיש הקבלן, ויאשר לקבלן להגיש חשבונית הקבלן יגיש למזמין חשבונית מס בגין הסכום שאושר ע"י מנהל הפרוייקט בכפוף להתמלאות כל האמור לעיל, ישלם המזמין לקבלן את הסכום שבחשבונית המס, ובהתאם להעברת כספים מהגופיים הרלוונטים /או בהתאם להעברת כספים מעריית ק"ש לחברה הכלכלית ק"ש חשבון סופי: חשבון סופי יוגש למזמין בכפוף לסיום והשלמת כל העבודות בהתאם להוראות ההסכם. החשבון יכלול את חישוב ייתרת העבודות שלא נכללו בחשבונות החלקיים. החשבון יבדק ויאושר ובהתאם להעברת כספים מהגופיים הרלוונטים /או בהתאם להעברת כספים מעריית ק"ש לחברה הכלכלית ק" ש מיום הגשתו, בכפוף לקיום התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם. כללי: ב( 1. כל התשלומים יתבצעו בשקלים חדשים ישירות לחשבון הבנק של הקבלן. 2. באחריות הקבלן לדאוג כי חשבונית המס שהגיש, הגיעה ונקלטה במחלקת הכספים של המזמין. אי תשלום חשבון בזמן ע"י המזמין עקב מחדלו של הקבלן לדאוג לקבלת וקליטת החשבונית במחלקת הכספים של המזמין, לא תהווה עילה לתביעה כנגד המזמין ולא תחשב כהפרה של המזמין את ההסכם 3. קיזוז - מבלי לפגוע בזכויותיו של המזמין לכל סעד עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה, יהיה המזמין זכאי בכל מקרה לקזז ו/או לחלט מתוך התשלומים המגיעים לקבלן לפי נספח זה, כל סכום כסף לכיסוי אשר יגיע למזמין מאת הקבלן, בין כדמי נזק ו/או כפיצוי ו/או שיפוי ו/או בכל דרך אחרת עקב הפרת איזו שהיא מהתחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה 31

32 32

33 נספח ד' - אישור ביטוח נוסח אישור קיום ביטוחי הקבלן )נספח ' להסכם( אישור עריכת ביטוח לכבוד תאריך: )להלן: "החברה"( כתובת א.ג.נ., הנדון: מבוטחנו: )להלן: "הקבלן"( אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר לתנאי הסכם מיום בין חברתכם לבין הקבלן )להלן: "ההסכם"( 1. הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ועד ליום ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן, בין היתר, בקשר לפעילות הקבלן בביצוע העבודות בקשר לחוזה שנחתם בין הצדדים:, לרבות כמוגדר בהסכם: אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות, בכפוף לאמור להלן בהתאם לתנאי ביט 20, למעט ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח לכל הרכוש, ציוד ומתקנים המובאים על ידי הקבלן לאתר העבודה, במלוא ערכם כחדש, כנגד סיכוני "אש מורחב". למען הסר ספק, מובהר כי הביטוח כאמור כולל גם כיסוי כנגד פריצה וגניבה. ביטוח ציוד מכני הנדסי לכל הציוד המכני ההנדסי המובא על ידי הקבלן לאתר העבודה ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודה נשוא ההסכם. הביטוח יכלול כיסוי להוצאות גרירה והעברה. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי כל דין בגין נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל מין או סוג שהוא לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות החברה ו/או מי מטעמה, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הקבלן ו/או הבאים מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם ביצוע העבודה על פי הסכם זה, בגבולות אחריות של $ 2,000,000 )שני מיליון דולר ארה"ב( למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח. הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר נזק ליסודות, בניינים ו/או גשרים, רעד ו/או החלשת משען, אובדן שימוש או עיכוב, אובדן מסמכים, הפרת סודיות ומעילת עובדים. הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה על פי ההסכם, אף אם ביצועה החל בטרם נחתם ההסכם, והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים. הביטוח מורחב לכסות את אחריות החברה בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ביטוח חבות המוצר לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין לרבות חבותו בגין מי מטעמו על פי כל דין בגין נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל מין או סוג שהוא לכל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות החברה ו/או מי מטעמה, בגבולות אחריות של 2,000,000$ )שני מיליון דולר ארה"ב( למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח

34 הביטוח הינו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת ביצוע העבודה על פי ההסכם, אף אם ביצועה החל בטרם נחתם ההסכם, והוא כולל תקופת גילוי מורחבת של 6 חודשים. הביטוח יורחב לכסות את אחריות החברה בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. כללי: הביטוחים המפורטים לעיל כוללים את החברה כמבוטח נוסף לרבות חברות אם ו/או חברות בנות )להלן ולעיל יחדיו: "החברה"( בהתאם להרחבות השיפוי לעיל. ביטוחי הרכוש דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף )שיבוב( כלפי החברה, ובלבד שהויתור על התחלוף לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הקבלן בלבד, ולא על החברה. הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי החברה, והם מזכים את החברה במלוא הזכויות לפי תנאי הפוליסות, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי החברה )למעט ביטוח העבודות הקבלניות הנערך על ידי החברה(. הננו מתחייבים כי ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או צמצומם לא ייעשה אלא בהודעה מראש של 30 יום לחברה בכתב, בדואר רשום..4 האמור לעיל בכפוף לתנאי הפוליסות וחריגיהן עד כמה שלא שונו כאמור עפ"י אישור זה. )שם החותם( )תפקיד החותם( )חותמת המבטח( )חתימת המבטח( 34

35 נספח ה' - כתב התחייבות לשמירת סודיות אני הח"מ: ת"ז: כתובת: טל': נייד: בשם החברה: ובשם עצמי מצהיר ומתחייב, כמפורט להלן: )להלן: "המתחייב/ת"( המתחייב/ת התחייב/ה בזאת לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, לרבות האנשים הנוטלים חלק בעבודה ולרבות קבלני משנה, כל מידע, תוכניות, פעולות, תהליכי ייצור, מידע מסחרי, מידע תעשייתי, רישום, תוכנית, מסמך, טבלאות, נתונים כספיים, מחזורים, תחומי פעילות וכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייב/ת" ונמסרו לה ע"י המציגים במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה"מתחייבת" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע". "המתחייב/ת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן: א. לא לספר ו/או לשתף ו/או להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר אחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ניהול מו"מ ו/או ביצוע העבודה בלבד. ב. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו. ג. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת הגעתו לידי אחר. ד. לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד. ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום החוזה ו/או לאחר סיום העבודה. המתחייב/ת יחזיר/תחזיר וימסור/ותמסור, עם סיום החוזה ו/או העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך הנוגע למזמין או לעבודה. ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של המתחייב/ת ועל כל המועסק מטעמו/מטעמה, או ביחד איתו/איתה בביצוע העבודה כולה או חלק ממנה. המתחייב/ת תעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם, לרבות החתמתם על התחייבות לשמירת סודיות. כל התוכניות, התרשימים, השרטוטים, כתבי הכמויות והמחירים וכל חומר טכני אחר שיוכן ע"י המתחייב/ת או הקבלן, או שימסר לו במהלך ביצוע העבודות, יוחזרו למזמין מיד עם גמר ביצוע העבודות ויהיו שייכים למזמין. כמו כן יהיו שייכים למזמין זכויות הקנין וזכויות היוצרים בחומר הטכני שנמסר או שצריך היה להמסר כאמור. הקבלן ו/או המתחייב/ת מתחייב שלא להשתמש בחומר ו/או בזכויות כאמור לכל צורך אחר זולת הנדרש ממנו ע"י המזמין לצורך ביצוע העבודות. ידוע למתחייב/ת כי בין היתר על סמך התחייבות זו נמסר/ה לו/ה העבודה וכי הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות, תגרום נזקים כבדים והמתחייב/ת י/תחויב בפיצויים ולראיה באנו על החתום ביום לחודש 2017 שם: חתימה: 35

36 נספח ז' 2 הבינמשרדית תצהיר בקשר עם המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה אני הח"מ: ת"ז: 1. כתובת:.2 טל': נייד:.3 בשם החברה: ובשם עצמי מצהיר ומתחייב, כמפורט להלן: )להלן: "המתחייב/ת"( 5..4 הריני מתיחייב/ת כי שיטת העבודות ואופן ביצוען עפ"י החוזה, יהיו כפי שמפורט במפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין משרדית, הכל לשביעות רצונו של המזמין והמפקח מטעמו. תוכנו של הממך ידוע לי וחתימתי של התחייבות זו, מהווה תחליף לצירוף המסמך וחתימתי עליו. ולראיה באנו על החתום ביום לחודש 2017 שם: חתימה: 36

37 נספח ט' - לוח זמנים קבלן 37

38 החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ. מכרז פומבי מס' 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה מפרט טכני מיוחד אוגוסט

39 רשימת מתכננים מהנדס העיר: עיריית ק- 8 קריית שמונה טל': פקס: maor@maorj.co.il elbazs1@bezeqint.net project@kalkalit.com Pininoy2@gmail.com מתכנן כבישים יועץ חשמל: ביוב וניקוז: החכ"ל ק"ש ניהול פרוייקט יונתן מאור מתכנן כביש שמעון אלבז תאגיד התנור ק"ש מנכ"ל החכ"ל דני קדוש ד.ק.אוסטרובסקי מנה"פ פיני טל': פקס: מייל טל': פקס: מייל טל': פקס: מייל טל': פקס: מייל פלא: פקס: מייל 39

40 מסמך א': תאור העבודה שם הישוב/שכונה: קרית שמונה - שכונת הוורדים - כביש דרומי תאור העבודה: העבודה המפורטת במכרז/חוזה זה מתייחסת לביצוע עבודות עפר, ניקוז וקירות תומכים. אספלט, ריצוף, העבודה כוללת: )ראה את הסעיפים המסומנים בלבד( * 1. עבודות מוקדמות. * 2. עבודות עפר. * 3. קירות תומכים. * 4. פיזור מצעים. * 5. הנחת אבני שפה. *6. פיזור אספלט. *7. עבודות ניקוז. *8. תמרור ושילוט. 40

41 מסמך ב': תנאים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה 1. מכרז/חוזה זה מורכב מהמסמכים הבאים: המסמך מסמך א' מסמך מצורף תאור העבודה מסמך שאינו מצורף מסמך ב' מסמך ב 1 מסמך ג' מסמך ד' מסמך ה' מסמך ו' המדידה הנ"ל. מסמך ז' תנאים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה הבהרות לקבלן תנאים מיוחדים מפרט מיוחד רשימת תכניות כתב כמויות ומחירים "מפרט כללי לעבודות בנין" בהוצאת הועדה הבין משרדית בהשתתפות משרד הבטחון/ אגף בינוי ונכסים, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון: - 00 מוקדמות - 01 עבודות עפר - 02 עבודות בטון יצוק באתר - 03 מוצרי בטון טרום - 04 עבודות בניה - 05 עבודות איטום - 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה - 07 מתקני תברואה - 08 מתקני חשמל - 09 עבודות טיח - 10 עבודות ריצוף וחיפוי - 11 עבודות צביעה - 14 עבודות אבן - 19 מסגרות חרש - 40 פיתוח האתר - 41 גינון והשקיה - 43 תאורת חוץ - 50 משטחי בטון - 51 סלילת כבישים ורחובות - 52 עבודות סלילה בשדות תעופה - 57 קווי מים, ביוב ותעול וכן אופני והתשלום המצורפים למסמכים חוזה של עירית קרית-שמונה הצהרת הקבלן: 41

42 הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים המסמכים והמפרטים הנ"ל וכי קראם והבין את תכנם וקיבל את כל ההסברים שביקש והוא מתחייב לבצע את עבודות ובכפיפות לדרישות המסמכים והמפרטים הנ"ל. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. חתימה וחותמת הקבלן תאריך 42

43 מסמך ב- 1 הבהרות לקבלן תנאים מיוחדים מסמך ב 1 - הבהרות לקבל תנאים מיוחדים הקבלן יהיה אחראי להשגת כל האישורים שידרשו לבצוע העבודה, וסגירה זמנית של כבישים לתנועה בהתאם לצורך, מן הרשויות המוסמכות כגון: העיריה, משרד התחבורה, משטרת ישראל לשכת התנועה, חברת חשמל, משרד התקשורת, בזק וכו'. העבודה תתבצע בתאום מלא עם הרשויות המקומיות, בפיקוח מהנדס מטעם המזמין ובניהול יומן עבודה המתאים לעבודות הנ"ל שבו יירשמו הפרטים עליהם הוחלט במהלך העבודה. לפני ביצוע עבודות העפר יוודא הקבלן אצל הרשויות המוסמכות את מיקומו המדויק של המשק התת-קרקעי המצוי בתוואי העבודה לרבות קוי מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכו'. הקבלן יתאים את שיטת עבודתו לאתר וישמור על שלמותם של כל האוביקטים הקיימים: הן עיליים והן תת קרקעיים ועל תפקודם הסדיר בזמן הביצוע. במקרה של פגיעה בהם חובת התיקון תחול על הקבלן. הקבלן ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות לרבות הצבת תמרורים, שילוט, מחזירי אור, תאורת לילה, מחסומים, גדרות בטיחות וכד' על מנת למנוע סיכון ו/או הפרעה לעוברים במקום. אין ההוראות במפרט זה או במפרטים המוזכרים לעיל פוטרים את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית ליציבות החפירות, לבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר, עפ"י החוקים והתקנות לרבות המבנים והדרכים הסמוכים לאתר על כל המשתמע מכך. על הקבלן לדאוג להסדרת מקומות מתאימים ונוחים להנחת הציוד והמבנים המיועדים לעבודה באתר ולסילוקם בתום העבודה. היה והקבלן נתקל במכשולים המפריעים להמשך תקין של בצוע העבודה, יודיע על כך הקבלן להמנדס או למפקח בתוך 48 שעות למניעת עיכוב העבודה על הקבלן להודיע למפקח על סיום הבא. כל שלב משלבי הביצוע ולקבל רשות לתחילת ביצוע השלב.8 המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות, להגדיל ו/או להקטין ו/או לבצע את העבודה בשלבים מבלי לשנות את מחירי היחידה וכל תביעה של הקבלן לפיצוי עקב כך תדחה על הסף. הכמויות הן למדידה. הקבלן יגיש בשני עותקים, לוח זמנים מפורט לביצוע שלבי העבודה, תוך שבעה ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. לוח הזמנים יאושר על ידי המפקח והעתק מאושר יוחזר לקבלן. האישור יותנה בהתאמת הלוח לתקופות הביצוע שבחוזה זה

44 המחירים המוצעים על ידי הקבלן כוללים עבודה והספקת כל החומרים וחומרי העזר. כל החומרים והמוצרים יהיו מאיכות וטיב מעולה ובכמויות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה בזמן הדרוש..11 לצורך בדיקת טיב החומרים ואיכות הביצוע, הקבלן יזמין על חשבונו בדיקות במבדקה של מכון התקנים או של הטכניון לפי הפרוגרמה שתקבע ע"י המפקח. הקבלן אחראי לביצוע כל כמות הבדיקות שבפרוגרמה על הקבלן לקחת בחשבון כי הצעתו הסופית בכתב הכמויות אינה כוללת מס ערך מוסך על העבודה הזאת. 14. עם גמר העבודה והגשת החשבון הסופי, יכין הקבלן תכנית/תרשים עם מקרא בצבעים המתארים את כל פרטי העבודה שבוצעה על ידו made).(as 44

45 עבודות הכנה ופרוק הקדמה פרק זה מתייחס לעבודות הכנה לפני תחילת עבודות הסלילה עצמן לרבות פירוקים שונים לרבות כבישים ומדרכות, חפירות גישוש, חישוף וכד' סלוק פסולת ועודפי חפירה / חציבה בנוסף לאמור בסעיף במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום מאושר ע י הרשויות. התשלום לרשויות ע ח הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור סלוק פסולת. סעיף זה מתיחס רק לפסולת שנוצרה מעבודת הקבלן ולא היתה באתר לפני תחילת העבודה חישוף והורדת צמחיה העבודה כוללת את כל המפורט בסעיפים 51011; במפרט הכללי, כולל עקירת שיחים על שורשיהם. גבולות ביצוע העבודה יקבעו ע י המפקח בכתב. המדידה לתשלום לפי מ ר פרוק תמרורים עמודי תמרור ושלטים העבודה תבוצע רק לאחר תאום עם הפקוח והרשויות וכוללת שליפת העמוד, שבירת יסוד נקיון מלכלוך וסלוק התמרור לאתר הפסולת או למחסני העיריה בהתאם להוראות המפקח. יח תחשב עמוד או יותר כולל שלט או יותר המחוברים אליהם. העבודה תמדד ביח כמסווג בכתב הכמויות התאמת שוחות ללא פרוק תקרה במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג כלשהו למפלסי הכביש המתוכננים. העבודה כוללת: - קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה. הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב. פרוק המכסה הקיים ומסגרתו. יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צוארון. ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. סילוק הפסולת. העבודה תמדד ותשולם ביח כמסווג בכתב הכמויות התאמת שוחות כולל פרוק התקרה 45

46 במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמת תקרות של שוחות למפלסי הכבישים המתוכננים. העבודה כוללת: - קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה; הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב; פירוק אספלט מסביב למכסה. חפירה על למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים. פירוק התקרה הקיימת. פירוק חלקי בקירות השוחה למפלס הראש כולל גילוי זיון קיים. יציקת תקרה חדשה. יציקת צוארון מבטון. ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. סילוק פסולת. העבודה תמדד ותשולם ביח כמסווג בכתב הכמויות פירוק ו/או סתימת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים במקומות בהם תורה התכנית ו/או לפי הנחיות המפקח יבצע הקבלן פירוק ו/או סתימת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים. העבודה תכלול: קבלת אישור מוקדם מאת המפקח לשוחה המיועדת לפירוק, וכן לאופן סימון השוחה המיועדת לפירוק או סתימה לאחר תיאום עם הרשות הנוגעת בדבר כמפורט במפרט מיוחד זה. פירוק אביזרים בתוך השוחה במקרה של שוחת מגופים למים וכן מכסים ותושבותיהם, סבכות ותושבותיהם )בקולטנים( והעברתם למחסני הרשות המקומית. פירוק השוחה וסתימת הבור בחומר גרנולרי כמפורט עד למפלס תחתית מבנה מתוכנן במקרה של הרחבת כביש או למפלס פני מיסעה מקורצפת בשטחי ריבוד. במידה ויוחלט ע"י המפקח למלא את השוחה ללא פירוק, תפורק התקרה בלבד, יבוצע איטום צנרת )במקרה של ניקוז או ביוב( ע"י פקק בטון והשוחה תמולא בחומר גרנולרי )מצע סוג א' מהודק( או בטון רזה, בהתאם להנחיית המפקח, עד למפלסים שפורטו לעיל בסעיף זה. - הפירוק הסעיף ימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל האמור בסעיף זה ללא סיווג לסוג השוחה המפורקת וכולל כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה. 46

47 פירוק קירות קיימים: במקומות המפורטים בתכניות ו/או עפ"י הוראות המפקח, יפרק הקבלן קירות מבנים קיימים ויסלק את הפסולת כאמור. העבודה תתבצע בזהירות מירבית למניעת פגיעה במערכות קיימות, צינורות מים, ביוב וכד' העוברים בסמיכות. הפירוק כולל עמודים, חגורות, יסודות. המדידה לפי מ"ק קיר. מצעים ותשתיות כל שכבות המצע תהיינה מסוג א' מצע סוג א' יונח על גבי שתית מבנה הכביש בשתי שכבות של 20 ס"מ כל אחת, או בעובי כמפורט בתכניות. השכבות יהודקו לצפיפות של 100% לפי מוד. א.א.ש.ו. במדרכות תבוצע שכבת מצע בעובי 20 ס"מ. ההידוק כנ"ל. מדידה לפי מ"ק. עבודות אספלט כללי: PG אספלט לכבישים ומדרכות יבוצעו בשכבות כמפורט להלן: שכבת בטון אספלט תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/צילומיטי סוג א' וביטומן שכבת בטו אספלט תא"צ 19 מ"מ בעובי 4 ס"מ עם אגרגט גס גירי/צילומיטי סוג א' וביטומן -70.PG-10 שכבת בטון אספלט תא"צ 12.5 מ"מ למדרכות בעובי 4 ס"מ למדרכות. המדידה לפי מ"ר, תאורטי, מסווג לפי עובי שכבות, מדוד בתכניות. התחברות לאספלט קיים העבודה כוללת: נסור אספלט הקיים בקוים ישרים בהתאם למפרט. 1. פרוק אספלט קיים לעמק הנדרש בפרט. 2. ריסוס שטחי המגע עם האספלט החדש והנחת שכבות המצע והאספלט. העבודה לא תחושב 3. בנפרד ומחירה כלול במחירי האספלט ריסוסי ביטומן: על גבי תשתית המצע סוג א' ירסס הקבלן ביטומן מסוג MS-10 בשעור של 1.0 ק"ג/מ"ר. 47

48 SS-1 יונח בין 2 שכבות אספלטים, בשעור של 0.3 ק"ג/מ"ר.. המדידה לפי מ"ר מדוד בתכניות עבודות שונות אבני שפה אבני אי ואבני צד גנניות אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף במפרט הכללי לפיתוח האתר )40( ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, יחידות באורך 25 ס מ, 50 ס מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים. אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב 20 - במידות המתוארות בתכניות, יתר הפרטים יתאימו לסעיף 40,08.5 של פרק 40 במפרט הכללי. לא יאושר שמוש באבני שפה לאחר שבירה באתר, בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 0.25/0.5 מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש. במקומות המסומנים בתכניות יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות או משופעות לעליה לרכב פינתיות )ימין או שמאל( במידות x45x4518 ס מ דוגמאת חברת אקרשטיין או שווה ערך. שמוש באבן זו ישולם בסעיף נפרד בנגוד לאבן שפה מונמכת או מושכבת. דגשים מיוחדים: הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרוייקט לתואי המוצע. האישור מותנה בסימון של התואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות. המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע וכן מילוי זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה, אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית. העבודה תמדד במ א כמסווג בכתב הכמויות, וכוללות את כל האמור תעלה מבטון מזוין: יציקת תעלה מבטון מזוין ב- 30, לפי פרט. העבודה כוללת: חפירות וע"ע, אספקת כל החומרים והעבודה הדרושים תפרי יציקה, הזיון, הרשתות והתושבות, התפסנות וכד' לביצוע מושלם עפ"י התכניות. העבודה תימדד לפי מ"ק נטו מדוד עפ"י התכניות מתקני כניסה ויציאה למעביר מים: יציקת מתקני כניסה/יציאה עפ"י התכניות מבטון מזוין ב

49 המחיר כולל: חפירות וע"ע, אספקת כל החומרים והעבודה הדרושים לפי התכניות לרבות תפרי יציקה, הזיון, הרשתות והתושבות, התפסנות וכד' לביצוע מושלם עפ"י התכניות. העבודה תימדד לפי מ"ק נטו מדוד עפ"י התכניות צנרת נקוז מבטון מעבירי מים ותאים כללי המתואר כאן בא להשלים להדגיש או לשנות את האמור במפרט הכללי פרק 57. בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצנור וסוגו הנחת הצנור אם לא מצויין אחרת במפרט מיוחד או בתכניות, העבודה כוללת את השלבים הבאים: א. חפירה לצנור בעומק מינמלי של קוטר הצנור החיצוני + 50 ס מ עד מפלס מתוכנן, כולל בשטחי מלוי. ב. יישור והדוק תחתית החפירה ע י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח. ג. פזור חול בעובי 15 ס מ הנחת הצנור ופלוסו למפלסים המתוכננים. ד. מלוי חול עד גובה 30 ס מ מעל הצנור מבוצע ב 2 - שלבים )הראשון עד מחצית קוטר הצנור( והדוקו ע י הרטבה. ה. מלוי חוזר מחומר מקומי עד פני השתית המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה החפירה בשכבות של 20 ס מ והדוקו בבקרה מלאה. )למעט שטחים פתוחים מחוץ לקוי הרחוב בהם מספיק הדוק רגיל.( ו. בשטחי כבישים קיימים ושטחים מרוצפים המלוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר מצע סוג א מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחמרים חדשים לרבות שכבות האספלט. מחוץ לרצועת הכביש המלוי החוזר יהיה מלוי מקומי נקי מאבנים וחמרים חדים בהדוק בלתי מבוקר. לפני החפירה יש לבצע חתוך במסור באספלט. ז. בשטחי כבישים מתוכננים המלוי החוזר יהיה מחומר מקומי כאשר עוביו לפחות 50 ס מ עד פני שתית במדה והעובי קטן מ 50 ס- מ יהיה המלוי החוזר מצע סוג א. בשטחי כבישים קיימים בהם מתוכנן מבנה חדש מעל המבנה הישן דינם ככבישים מתוכננים. במדה ויש לפתוח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנרת ולפני בצוע המבנה החדש אז הם נחשבים לכבישים קיימים. המדידה לתשלום היא במ א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי צנור, קטרים, עמקים ואופי השטח - כבישים קיימים, שטחים פתוחים, כבישים מתוכננים, שבילים מרוצפים וכו ( המחיר כולל את כל המתואר לעייל לרבות נסור, חפירה, מלוי חוזר, אספקה, הנחה וכל הדרוש לבצוע מושלם של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי מים. בנוסף לאמור בסעיף מובהר בזאת כי עומק החפירה לצורך הסווג לעמקים ימדד בין קרקע קיימת לתחתית צנור פנימית בשטחים פתוחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות. בשטחים מתוכננים 49

50 )כבישים משטחים וכו ( - בין גובה שתית מתוכננת לתתחתית צנור כנ ל. בכבישים קיימים - בין גובה קיים ובין תחתית צנור כנ ל. 50

51 קווי ניקוז: במקומות המצויינים בתכניות קווי התיעול יהיו מצינורות פלדה, "16/"14/"12 עובי דופן "¼, עם ציפוי פנימי ממלט ועם עטיפה חיצונית מפוליאתילן תלת-שכבתית )טריו( ושכבת בטון דחוס, ו/או צינורות מבטון מזוין מסוג "הידרוטייל" קוטר 60/50/40 קלאס )100/150( 4 המתאימים לדרישות התקן. הצינורות יונחו על שכבת חול דיונות ללא כל פסולת אורגנית בעובי 15 ס"מ. מצידי הצינור ועד 30 ס"מ מעל קודקודו תבוצע מעטפת החול מחול דיונות כאמור. התקנתם וריתוכם, חיבורם במפלסים הדרושים, חיבור לתא בקורת קיים, מילוי חוזר במצע סוג א' מיוצב במלט בשיעור של 5% )במשקל( ומהודק בשכבות של 20 ס"מ כ"א לצפיפות של 98% לפי מודיפייד א.א.ש.ו. עד לתחתית מבנה הכביש. לאחר מכן ישלים הקבלן את מבנה הכביש דוגמת המבנה הקיים. המחיר כולל גם את מעטפת החול שהוסברה בתחילת הסעיף. הצינורות מבטון מזויין יתאימו לדרישות תקן ת"י 27 ממין )לניקוז( עם אטמים אינטגרליים בשקוע מאלסטומר סינטטי, המתאימים לדרישות התקנים )ת"י 1124 חלקים 1, ;2 או ; EN 681 או.)DIM 4060 על הקבלן להניח קווי ניקוז כאמור לעיל בקוטר ובעומקים כמפורט בתכנית. העבודה כוללת חפירה לעומק הדרוש וסילוק עודפי החפירה, האספלט ומבנה הכביש הקיים, פיזור שכבת חול דיונות ללא כל פסולת אורגנית בעובי 15 ס"מ, אספקה, הובלה והנחה של הצינורות כולל המחיר כולל את כל העבודה והחומרים הדרושים כמפורט לעיל לביצוע מושלם לשביעות רצון המפקח. לא תשולם כל תוספת עבור הכנת דרכים עוקפות ו/או זמניות למעבר כלי רכב. המדידה לפי מטר אורך מדוד באתר על פי מרחק נטו בין התאים. 51

52 קרית שמונה שכונת הוורדים - כביש דרומי שלב א' מס' תכנית תאור התכנית קנ"מ מהדורה 1 1:250 תכנית גבהים וניקוז )גליון 1 מתוך 4( :250 תכנית גבהים וניקוז )גליון 2 ו- 3 מתוך 4( :250 תכנית גבהים וניקוז )גליון 4 מתוך 4( :500 תכנית תנועה )גליון 1 מתוך 2( :500 תכנית תנועה )גליון 2 מתוך 2( :250 תאום מערכות )גליון 1 מתוך 4( :250 תאום מערכות )גליון 2 ו- 3 מתוך )4 1 1:250 תאום מערכות )גליון 4 מתוך 4( : חתכים טיפוסיים 0 1:100/ חתך לאורך 0 1: חתכים לרוחב. בין חת' מס' 2 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 5 עד 9 0 1: חתכים לרוחב. בין חת' מס' 10 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 15 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 22 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 28 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 36 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 44 עד פרטי מבנה כביש, קיר תומך, תעלה וגדר רשת כמצוין : פרטי מעבירי מים. חתכים לאורך 0 1: חתך מס' 10. מעביר מים בקוטר 0.80 מ'. מתקן יציאה 0 1: חתך מס' 10. מעביר מים בקוטר 0.80 מ'. מתקן כניסה 0 1: חתך מס' 30. מעביר מים בקוטר 0.80 מ'. מתקן כניסה 0 1: חתך מס' 30. מעביר מים בקוטר 0.80 מ'. מתקן יציאה 0 1:50/ קירות תומכים. פריסות 52

53 פרק 8 -מתקני חשמל כללי תחום המפרט המיוחד העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל, התקנים הישראליים ודרישות חברת החשמל לישראל, המפרט הכללי לעבודות חשמל של הועדה הבינמשרדית. המפרט והתיאורים המתייחסים למכרז/חוזה זה הוא המפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית שבהוצאת משרד הביטחון לרבות פרק "00" מוקדמות ופרק "08" מפרט כללי. בעדיפות בין המפרטים התנאים, הדרישות וביצוע העבודה יהיה לפי סדר העדיפויות כדלהלן: המפרט המיוחד, פרק 08 במפרט הכללי, או בהתאם לפרק הקובע, דהיינו במקרה של עבודות עפר לפי פרק "01" במקרה של עבודות צביעה לפי פרק "11 " עבודות תאורת חוץ לפי המפרט הכללי "08" פרק תאורת חוץ. ביצוע העבודה והספקת חומרים העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות, תחת פיקוח ולשביעות רצונו של המהנדס המפקח\המזמין. הקבלן יספק את כל הציוד והחומר הדרוש )אם לא סומן אחרת( למתקן החשמל, התקשורת ומתקנים נלווים כולל כל חומרי העזר להשלמת המתקן ואשר יידרשו. הרשות בידי המזמין לספק בעצמו החומרים והציוד. במקרה זה ייחשבו המחירים להורדה בהתאם ליחידות המחירים הכתובות בכתב הכמויות של הקבלן. על הקבלן לעיין היטב בתוכניות ולקבל את כל הפרטים על החומרים הדרושים וכן עליו לעיין בכל הגורמים המענינים אותו לקביעת המחירים. שינויים בתוכניות שינויים בתוכניות, באם יש צורך בכך, יוכלו להיעשות אך ורק בהסכמתו של המזמין או בא כוחו. כמו כן רשאי המזמין להוסיף תוכניות נוספות להשלמת התוכניות הקיימות. במקרה זה ישארו בתוקף אותם המחירים כמו בכתב הכמויות והמחירים המקורי המצורף. איכות החומרים כל החומרים והציוד יהיו מהמין המשובח ביותר ויאושרו ע"י המפקח\המזמין לפני בצוע העבודה. בכל מקרה של שימוש בחומרים אשר קיים לגביהם תקן ישראלי, ישתמש הקבלן אך ורק באלה המאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי. המפקח\המזמין רשאי לדרוש אישור של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה של החומר והציוד ולא להסתפק באישור כללי של הטפוס. על הקבלן להגיש למהנדס\מזמין דוגמאות של כל החומרים, האביזרים ויתר חלקי המתקן לשם אישורם לפני בצוע העבודה. בכל מקרה חייב החומר או המוצר לעמוד בדרישות המפרט ו/או המפרט המיוחד אם אלה גבוהות מדרישות תו-תקן. אם ברצונו של הקבלן לשנות איזה חומר שהוא, ששונה מאלה שבשרטוטים או במפרט, עליו לקבל אישור בכתב על כך מאת המזמין או בא כוחו. באם ימצא חומר או עבודה פגומה או שלא בוצעה כראוי בזמן בדיקה שגרתית של המהנדס המפקח\המזמין תוך מהלך ההתקנה, יהיה על הקבלן לתקן/להחליף זאת מיד, ועל חשבונו הוא איכות העבודה העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר. עבודות מקצועיות תבוצענה ע"י בעלי מקצוע מומחים העוסקים בקביעות במקצועם. על הקבלן להעזר בקבלני משנה ובבתי חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות, אשר לדעת המפקח\המזמין אינם בתחום הרגיל של עבודתו. במקרים מסוג זה רשאי 53

54 המפקח\המזמין לפסול כל עובד, יצרן וכו', שאינם מתאימים לדעתו לביצוע העבודה. המהנדס המפקח \המזמין יהיה הפוסק האחרון המכריע בכל שאלות איכות הביצוע ואיכות החומרים. הקבלן מתחייב לקבל את הכרעתו של המהנדס המפקח ללא טענות ומענות ולשנות, לפרק, להרוס, לתקן ולהתקין מחדש כל חלק עבודה שיפסל על ידי המהנדס המפקח\המזמין בכל זמן שהוא עד קבלתן הסופית של העבודות להנחת דעתו המוחלטת של המהנדס המפקח\המזמין וזאת ללא תמורה נוספת. תכולת המחירים הקבלן יספק את כל החומר וחומרי העזר הדרושים ואת העבודות הדרושות בכדי להשלים את המתקן שיהיה מוכן לפעולה, כולל תפעולו הניסיוני. כן יכללו המחירים את עבודות ההכנה הדרושות, דמי הובלה של כלי העבודה, מכשירים וחומרים. שימוש בכלי עבודה ומכשירים, הוצאות הנסיעה של הקבלן ואנשיו )עובדיו(. המחירים יכללו גם את כל התשלומים הסוציאליים לעובדים, דמי בטוח לקבלן ו/או לעובדים לפי פקודת הפיצויים לעובדים נגד כל מקרה של אסון או תאונה בעבודה, ורווח הקבלן. העבודות תכלולנה את כל הפרטים המופיעים ומוזכרים בתכניות או במפרטים או המשתמעים מהם, אף אם הם לא פורטו וצוינו במפורש. במקרה של חלוקי דעות איזה שהם, הפוסק האחרון יהיה המהנדס המפקח מטעם המזמין ובהתאם לתנאי החוזה הכללי. מדידת כמויות לשם עריכת החשבון ימדדו המתקנים בהתאם ליחידות המדידה הנתונות בכתב הכמויות. המדידה תיעשה לפי המציאות ללא כל תוספת עבור פסולת או פחת. תוכניות לביצוע על הקבלן לדאוג שתמצא בידו מערכת שלמה של שרטוטים אשר רשימתה תצורף למפרט זה. כמו כן עליו לדאוג לכך שהשרטוטים הנמצאים ברשותו הינם ההוצאה האחרונה )עקב שינויים העלולים לחול תוך מהלך בצוע העבודה(. חריגה מהוראה זו, תחייב את הקבלן לשאת בהוצאות השינויים שיידרשו. תוכניות "כפי שבוצע" הקבלן יכין תוכניות ממוחשבות של המתקן כפי שבוצע במציאות לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי חברת החשמל או בודק מוסמך. כן ימסור הקבלן ללא תשלום תוכניות של המתקן המבוצע למתכנן לאחר בדיקה של המפקח בשטח אחריות הקבלן לחומרים וציוד הקבלן יקבל עליו אחריות לתקופה של שנה אחת )אלא אם צוין אחרת( מיום קבלת המתקן על העבודה והחומרים שהוא מספק. כל הליקויים והקלקולים העלולים להתגלות במתקן במשך התקופה הנ"ל יהיה הקבלן חייב לתקנם על חשבונו תוך זמן מתאים שיקבע ע"י המפקח\המזמין. הפיקוח על בצוע העבודה, בדיקתה ואישורה על ידי המפקח, בזק, וחברת החשמל אינם משחררים את הקבלן מהאחריות הנ"ל. האחריות הנ"ל חלה גם על מערכות מתח נמוך מאוד. מסירת עבודה לגורם אחר אסור לקבלן למסור את העבודה או חלק ממנה לקבלן משנה או לאדם אחר מבלי לקבל הסכמה מוקדמת לכך בכתב מהמזמין או בא כוחו. האיסור מתייחס גם לגבי ייצור ואספקה של לוחות חשמל, גופי תאורה ומערכות זרם חלש. על הקבלן להגיש רשימה של יצרנים מוכרים של לוחות חשמל, גופי התאורה וכדומה ועליו לקבל אישור על אחד מהם מאת המזמין לפני הזמנת הציוד עצמו. איתור חלקי המתקן

55 המקומות המדויקים של כל חלקי המתקן טעונים אשור נוסף לפני הבצוע על ידי המפקח מטעם החברה, אלא אם נקבעו חד משמעית בתכניות לביצוע. )אין בשום מקרה להסתמך על מדידה בתכנית - לפי קנה מידה(. התאמה לתכניות הקבלן מתחייב לבדוק אם ישנה התאמה בין התוכניות לבין הנתונים המעשיים במקום העבודה ובכל מקום שיגלה הקבלן סתירה או אי-התאמה חייב הוא להודיע על כך מיד למהנדס. בדיקת המתקן ע"י בודק מוסמך, המזמין ורשויות בגמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן, צורת עבודתו, החומרים, בדיקת פעולת המכשירים, הפעלה ניסיונית וכו', ע"י המזמין ולפי הוראותיו. על הקבלן יהיה לשתף פעולה אתו בפרוק מכסים, חבורים וכו' והחזרתם - ללא כל תוספת במחיר. כל תקלה או תיקון שיתעוררו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כחו יתוקן מיד וללא השהיות לשביעות רצונו של המזמין או בא-כחו. במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין, הרי רשאי המזמין לעשות את התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן. הקבלן יכין תכניות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי הבודק פרק 08.2 תאור העבודה והמתקן עיריית קרית שמונה מתכננת שיפוץ מרכז העיר בתחום שיפוטה ותאורה כוללת: עבודות החשמל א. ב. ג. אספקה והתקנת לוחות חשמל. מתקן חשמל,מע' מנ"מ ותאורה חוץ. העברת בדיקת מתקן החשמל ע"י בודק מוסמך,חח"י, בזק ומכון התקנים. פרק 08.3 דרישות מיוחדות כללי ביצוע העבודה יעשה בהתאם לפרק הקובע במפרט הכללי ובכפיפות לתיאורים, הוראות החוקים, התקנות והתקנים הכלולים במהדורה האחרונה "המפרט הכללי למתקני חשמל" כפי שפורסם ע"י הועדה הבינמשרדית מטעם משרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון, להלן "המפרט הכללי". בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד או כתב הכמויות, יהיה כוחם של אלה האחרונים עדיף. על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי לעבודות מתקני חשמל. בדיקת המתקן ע"י בודק מוסמך, המזמין ורשויות בגמר העבודה, תערכנה בדיקות סופיות של המתקן, וצורת עבודתו, בדיקת פעולת המכשירים, הפעלה ניסיונית וכו', ע"י המזמין או לפי הוראותיו. על הקבלן יהיה לשתף פעולה בפרוק מכסים, חבורים אביזרי ציוד וכו' והחזרתם - ללא כל תוספת במחיר. כל תקלה או תיקון שיתגלו בזמן הבדיקה של המזמין או בא כחו יתוקן מיד וללא השהיות לשביעות רצונו של המזמין או בא-כחו. כמו כן, יזמין הקבלן בדיקה נוספת למתקן לאחר תיקון הליקויים ללא חיוב נוסף עבור הבדיקה ותיקון הליקויים. במידה והתיקון לא יבוצע ע"י הקבלן תוך פרק הזמן שקבע המזמין, רשאי המזמין

56 לעשות את התיקון הנ"ל על חשבון הקבלן. הקבלן יכין תכניות ממוחשבות של המתקן המבוצע לשם הגשתם יחד עם בקשתו לבדיקת המתקן על ידי בודק מוסמך. הקבלן ידאג לכך שבדיקת המתקן על ידי הרשויות תתקיים בזמן, והוא ישלם כל ההוצאות הכרוכות בכך. על הקבלן לקחת בחשבון שהבדיקות עלולות להתבצע בכמה שלבים ועליו לשאת בכל ההוצאות. תוצרת ודגמים כל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורה, ציוד ללוחות חשמל, תקשורת, אביזרי גמר וכו'- יסופק ויותקן בהתאם לדגם ולתוצרת בהשלמות למפרט וכתב הכמויות. מזכותו של הקבלן, לספק גם ציוד שוה ערך - בתנאי שאושר ע"י המהנדס, על מנת להסיר ספק, ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות: חשמליות, מכניות, פיזיות, פוטומטריות, בעל תו תקן או תו השגחה של מכון התקנים, מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין. ספק/קבלן הציוד המפורט במפרט זה יציג מכתב מאת יצרן גופי התאורה המסמיך אותו למכור/לשווק ציוד זה ומתחייב לאחריות, שירות ואספקת חלקי חילוף לתקופה המוגדרת במפרט זה לגבי כל פריט ופריט. הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת המצוינת( - תשמר למהנדס המתכנן ולמזמין. קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.בזמן הצגת ציוד ש"ע ע"י הקבלן יציג הקבלן את הציוד ש"ע יחד עם הציוד שהופיע בתוכניות במידה ולא לא יאושר ש"ע. עבור גופי תאורה ועמודי התאורה, קביעת שווה ערך יקבע לפי מספר איפיונים: א. איפיון צורני יאושר עי" האדריכל ויועץ התאורה לגבי צורה, צבע, טיב החומרים, גימור חיצוני, מידות וכו'. ב. איפיון ביצוע ע"י מתכנן התאורה - נקודות ההשוואה תהיינה: - השוואה פוטומטרית באמצעות עקומות וחישובים. - רמת CUT OFF הנדרשת. - גוון האור במעלות קלווין )K( ומקדם מסירת הצבע.Ra/RCI INDEX - איכות החומרים מהם מורכב הגוף. - נצילות. LB - אפיון חשמלי - התאמה לתקנים אירופאים ובין-לאומיים ת"י,.KEMA, ISO 9000,DIN,UTE CIBS,CIE - צורות התקנה ג. איפיון תקציבי לדעת הקבלן יש יתרון מסחרי לטובת המזמין באלטרנטיבת שווה הערך המוצע. הצעת האלטרנטיבה תהיה מלווה במסמכים טכניים ממעבדה מוכרת והשוואה כספית. התאמת התוכניות למציאות על הקבלן לבדוק התאמת התוכניות למציאות לפני ביצוע העבודה בפועל. בכל המקום שיגלה הקבלן סתירה או אי התאמה חייב הוא להודיע על כך מיד למזמין. באם לא עשה כך ישא הקבלן בכל ההוצאות שידרשו לתיקון. בכל מקרה יעבוד הקבלן רק לפי תוכניות מאושרות לביצוע מהדורה אחרונה. דוגמאות וחומרים

57 על הקבלן יהיה לספק למהנדס במשרדו דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן, במיוחד מגופי התאורה, אביזרים וכדומה. אם הקבלן ירצה לספק גופי תאורה חלופיים יהיה עליו להציג במשרדו של מתכנן התאורה את הגוף המקורי המפורט במפרט, את הגוף החלופי, המסמכים והחומר הטכני המפורט בסעיפים לעיל. רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמהנדס, יוכל הקבלן לגשת לעבודות ההתקנה. על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה מאושרים ע"י המהנדס או המזמין לפני התקנתם. ציוד שלא יאושר, יוחלף על ידי הקבלן על חשבונו באם יידרש. אישור הנ"ל, לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים כפי שמוגדר במפרט, התקנים, ו/או הדרישות במפרט המיוחד. בזמן הצגת ציוד ש"ע ע"י הקבלן יציג הקבלן את הציוד ש"ע יחד עם הציוד שהופיע בתוכניות במידה ולא לא יאושר ש"ע. 5 אחריות אחריות הספק/הקבלן לציוד\אביזרים\ג"ת וכו' קבלה סופית של המתקן ע"י המזמין. תהיה לתקופה של שנים ממועד צינורות חשמל ותקשורת הצינורות יהיו מטיפוס המקובל והמוסכם ע"י חברת החשמל,הוט ו"בזק", מסוג כבה מאליו בעל תקן ישראלי.הצינורות להטמנה באדמה יונחו בקו ישר בעומק בהתאם לחוק החשמל, דרישות בזק ולמפרט כולל ריפוד חול מתחת לצינור בשכבה של 10 ס"מ וכיסוי חול מעל הצינור בשכבה של 20 ס"מ, סרט סימון, מילוי החפירה והידוק מבוקר.בכל הצינורות השמורים יושחל חבל משיכה שזור מניילון בקוטר 8 מ"מ לאחר ניקוי הצנרת.לאחר השחלת הכבלים/חוטי משיכה ייסתם הצינור בפוליאוריטן מוקצף לוחות חשמל למתח נמוך דרישות כלליות הלוח יבוצע בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין משרדית ובמיוחד פרק חשמל, דרישות חברת חשמל, התקנים הישראליים, חוק החשמל, כל כללי המקצוע המקובלים והתקנות לבנית/התקנת לוחות. כל החומרים שיותקנו וכל פרטי הציוד שיסופקו יישאו תו תקן ישראלי או יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים לשימוש בארץ. בהיעדר ציוד כר"מ יישאו החומרים ופרטי הציוד תו תקן של ארץ מוצאם, באישור מיוחד של המפקח. כל החומרים ופרטי הציוד שיותקנו יהיו מתוצרת יצרן מוכר ומקובל בארץ, ויהיו מצויידים בגיבוי מלא של יצרן/סוכן מקומי להספקת חלפים וקבלת שירותי טיפול, תחזוקה, תיקונים וחלקי חילוף, לפחות ל 10 - שנים. כל החומרים ופרטי הציוד יהיו חדשים, מדגם ייצור שוטף, ובאיכות מעולה- המתאים לאופי המתקן ותנאי העבודה. על הקבלן לבדוק את מיקום הלוח והתאמת הציוד שיסופק, אורור מתאים ודרגת התחממות ציוד בלוח. בהפעלה במלוא העומס טמפ' בתוך הלוח לא תהיה גבוהה מ-,40 C לאחר הפעלת הלוח בעומס מלא במשך יממה תערך בדיקה טרמואלקטרית והתוצאות תמסרנה עם תעודות הבדיקה. בתום שנת אחריות יבדק הלוח כנ"ל דרישות טכניות מיוחדות, מפרטי ציוד והתקנה כללי 57

58 הלוחות בנויים מפח בעובי 2 מ"מ לפחות, צבועים בתנור )לאחר ניקוי חוץ(, הצביעה תהיה שתי שכבות צבע יסוד ושכבה סופית צבע עליון, בגוון שיאושר ע"י המפקח, לפי מפרט פרק 11 של המפרט הבינמשרדי. או פוליאסטר משוריין עם הגנת UV בהתאם למצויין בתוכנית ובכ"כ הגישה לציוד דרך דלתות מלפנים בלבד. פסי צבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית לעומס מלא, לכל אורך הלוח, ובעלי כשר עמידה בקצה סימטרי כפי שרשום בתוכניות. החיווט הפנימי לפיקוד יהיה בתעלות פי.וי.סי מחורצות עם פתיחה לכיוון חזית הלוח ועשוי חוטי נחושת גמישים, 2.5 ממ"ר לפחות, או יותר בהתאם לאביזרים. חיבורי כוח ע"י פס צבירה גמישים לעומס המלא, או חוטים גמישים מפסי הצבירה לציוד ומהציוד למהדקי יציאה, כמו כן יבטיח היצרן כי חוטים אלה יהיו עם בדוד לטמפרטורה שתסרור בלוח בעת עומס מלא. מהדקי חיבור עד 10 ממ"ר כדוגמא יהיו מטיפוס, PHOENIX על פסי הרכבה, עשויות מחומר בלתי שביר ובלתי מתפחם, מורכבים בזוית 30 לאנך. מכשירי מדידה יהיו מרובעים, 96 מ"מ לפחות, מותקנים על דלת הלוח לוחות וציודם יתאימו לרמת המתח ולזירמי קצר סימטריים כמסומן. ה בתכנית כל נוריות הסימון יהיו מסוג לד. כל המגענים יהיו AC 3 ועם 2 מגעי עזר מחליפי כוון, עם סליל הפעלה ל- 24 וולט, אלא אם צוין אחרת הציוד בלוחות יהיה מתוצרת יצרן אחד בהתאם לקיים בלוח חשמל ראשי שאליו מחובר המתקן ויש להמנע מערבוב תוצרות ודגמים שונים בכל מתקן. סוג הציוד יאושר ע"י המפקח בכתב ויהיה של אחת מהחברות הבאות /M.G ABBאו סימנס על הקבלן להגיש למזמין תוכניות עבודה הכוללות חזית הלוח,טבלאות חישוב הגנות עורפיות וסלקטביות, צורת התקנת הציוד כולל חתך,ומפרט ציוד לאישור לפני ביצוע הלוחות. בכל לוח ישאר מקום מסומן שמור ותוספת של 30% עבור ציוד נוסף )גם באם לא מופיע בפרוט בתכנית "כמקום שמור"( כל המפסקים החצי אוטומטיים מעל ל- 50 אמפר אלא אם סומן אחרת בתכניות, יהיו עם הגנה טרמית ומגנטית מתכוונת, כושר ניתוק בזרם קצר כמסומן בתכנית או בכתב הכמויות. זרמי קצר של הציוד וסלקטיביות הציוד להגנות יבדק ע"י היצרן בלוח. כל השילוט יהיה בקליט סנדוויץ' חרוט. בלוח יותקן פס מחורץ לחיזוק והידוק הכבלים הנכנסים

59 ,IP כולל הלוח יהיה אטום לחלוטין לאבק ורטיבות. יתאים ל -55 מנעול על הדלת. הלוחות יותקנו בתוך המבנה, באם הלוח מותקן מחוץ למבנה, הוא יהיה מפוליאסטר משוריין כדוגמת חברת ענבר עם הגנה מלאה נגד קרינת UV.IP - 55 כל המפסקים הראשיים יצוידו בציוד מתאים שונות עבודות שיכללו ביצור הלוח בדיקת כל החיבורים )מ"נ, פיקוד וכו'(. בדיקת בידוד, כווני פאזות וכו'. כיול כל ההגנות, כולל כיול ע"י מעבדה חיצונית אם נדרש. בדיקת מושלמות של פעולות הלוח, כולל פקוד בדיקת סגירת מפסקים ופסי צבירה בעזרת מפתח מומנטים בהתאם לדרישת הציוד כבלים כל הכבלים בבנין יהיו 0,6/1,0 ק"ו )פרט לכבלי פקוד(, מעברי אש ללא גזים רעילים,FIRE RETARDENT AND HALOGEN FREE כמו כן על הקבלן לבדוק, להבטיח, כי טמפ' בידוד הכבלים תהיה מתאימה לטמפרטורה שתסרור בלוח בעת עומס מלא עדיפות הינה לכבלים תוצרת הארץ. תאומים עם נציגי חברת חשמל,בזק והוט. על הקבלן לתאם את כל עבודותיו מחוץ למבנה עם הנציגי חח"י,בזק והוט כולל כיווני הזנות, הזמנה לחיבור המתקן ומשיכת ציוד מחח"י,בזק והוט בהתאם לצורך. כמוכן אין ליצר או להזמין נישות חיבור ללא קבלת אישור מנציגי חח"י,בזק והוט פרק 08.4 הגדרות למדידה ולתשלום כללי א. ככלל ימדדו העבודות לפי אחת מהשיטות )בהתאם לכתב הכמויות( מדידה לפי מכלולים: כל העבודה בסעיף מסויים נמדדת ביחידה אחת מושלמת ועובדת, כולל כל העבודות, החומרים העיקריים וחומרי העזר. כל זאת מבלי לגרוע מהאמור במפרט הכללי "08" בסעיף המתאים. ב. מדידה לפי מרכיבים. כל אחד ממרכיבי העבודה חומרי/הציוד נמדד בנפרד )לפי ההגדרות מטה(.עבודות, חומרי העזר כלולים בכל מקרה. ג. תאור הסעיפים בכתב הכמויות הינו תמציתי, על הקבלן להתחשב בתיאורים המלאים במפרט הכללי, המפרט המיוחד, והתאורים בתוכניות. בכל מקרה כל סעיף וסעיף בכתב הכמויות כולל את ההספקה התקנה וחיבור פרט אם צויין אחרת במפורש. ד. בכל מקרה, בו תבוצע עבודה, שלגביה קיים סעיף דומה או שונה במידות בכתב הכמויות של הקבלן, יעשה החשוב עפ"י המצויין בסעיף חריגים בפרק זה המבוססת על הסעיף הרלוונטי הנ"ל. תכולת מחירים בסעיפי כתב הכמויות כוללים את כל האמור להלן: 59

60 תכולת המחירים א. את המפורט בתנאים כללים, דרישות מיוחדות. ב. את המפורט במפרט הכללי "08" ובנוסף לאמור בסעיפים: - סימון התוואי לפני הביצוע. - חידוש הסימון תוך כדי ביצוע. - התקני בטיחות. - דיפון ותימוך. - עבודה בסמוך למתקנים. - הכשרת תוואי. קיום התנאים הנ"ל יכללו במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בניפרד. ג. כל החומרים, חומרי העזר והפחת שלהם )פרט לאלה שיסופקו ע"י המזמין(. ד. כל העבודה להתקנת הציוד והחומרים לרבות שימוש בכלי עבודה, במכשירים, ומכונות, סתימות בבטון, בטיט וכד' ותיקוני עבודות שניזוקו כתוצאה מביצוע עבודות הקבלן. ה. הובלת כל החומרים והציוד, כלי עבודה, הסעת עובדים למקום העבודה וממנו. ו. תאום עם כל הגורמים לרבות חח"י,בזק,הוט וקבלנים אחרים העובדים בשטח וביצוע בשלבים מתואמים עם העבודות האחרות. ז. אחסנת החומרים והציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליהם עד למסירתם. ח. המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח לאנשים וציוד. ט. הוצאות כלליות של הקבלן: )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמיקריות. י. ההיטלים הממשלתיים כגון: מס קניה, מכס וכו'. יא. רווחי הקבלן. צינורות בנוסף לאמור במפרט הכללי "08" הצנורות ימדדו נטו לפי מטר אורך. סימון קצה הצינור ואיטום הצנרת השמורה ייכלל במחיר הצינור ולא יימדד בנפרד. אביזרים אביזרים שונים כגון מפסקים, לחצנים, בתי תקע עמדות פקיד וכו' נמדדים כשהם מחוברים מותקנים, בדוקים ופועלים כולל כל חומרי העזר כגון: קופסאות הסתעפות, מהדקים, סימון שילוט, גלנדים וכו'. הנ"ל רק במקרים שהאביזרים אינם כלולים בהגדרת "נקודה". שילוטים על הקבלן יהיה לספק ולהתקין שלוט עבור כבלים צינורות ואביזרים כגון: לוחות, גופי תאורה, מפסיקים, בתי תקע, קופסאות חיבורים. השילוט יהיה שלט סנדויץ למתקנים, ושלט נירוסטה עם חבקים על הכבלים הן במוצא, הן ביעד והן בשוחות, על השילוט ייכתב מספר המעגל. פרוט יתר של השלטים כמתואר במפרט בתיאור ההתקנות או יימסר מאוחר יותר. מחיר השילוט כלול במחיר היחידות בכתב הכמויות. גופי תאורה בנוסף לאמור, במחיר גופי התאורה יכללו הנורות, בתי הנורה, ארגזי ציוד )גם אם הם מותקנים בנפרד(, נטלים, קבלים, לוברים, מצתים, כיסויים, ברגי הארקה, חווט פנימי, מהדקים, מחזיקים וכל חלקי העזר הדרושים אם אין תכ' מפורטת לגוף התאורה. במחיר הגופים יכללו התנאים הבאים: תאום הגופים עם הגורמים השונים: - הקבלן יספק דוגמאות של כל גופי התאורה ולא יזמינם עד שלא יקבל אישור הדגמים בכתב ע"י היועץ והמזמין. - תבניות ביציקה במידה וידרשו. - לא תנתן תוספת מחיר לגוף תאורה שאותו יש להתקין בשלבים. - אישור קבלתם בשלמות מהספק תוך בדיקתם, ספירתם, הובלתם לאתר ואכסונם

61 בשטח העבודה. - הקבלן יהיה אחראי עבור שלמות הגופים גם בעת ההובלה, ההטענה והפריקה, וכן באתר עד השלמת התקנתם ומסירת המתקן למזמין. גם אם גופי התאורה יסופקו ע"י המזמין. חריגים עבודות/ציוד חריג שאינו מופיע בכתב הכמויות זה יבוצע/יסופק רק באישור בכתב של המזמין או נציגו, וזאת לאחר הגשת "ניתוח מחירים" ע"י הקבלן וקביעת מחיר מוסכם לעבודה/ציוד. בכל מקרה תנאי המפרט והחוזה חלים גם על סעיפים חריגים קביעת מחירו של סעיף חריג תבוצע כלהלן )סדר החלופות כסדר העדיפויות(: - בהשוואה לסעיפי חוזה קיימים תוך הגדלת/הקטנת המחיר בהתאם ליחס בין המוצר החריג והמוצר המוגדר בחוזה. )יחס קוטר, עובי, משקל, גובה, שטח חתך, מכלול או כל שיטת יחוס סבירה שתתקבל ע"י שני הצדדים וכו'(. - במידה ואין סעיפי חוזה "דומים" יקבע המחיר לפי מחירון דקל )מאגר מחירים לענף הבניה( פרק עבודות חשמל 08, גלאי אש ועשן 34, ומערכת מתח נמוך, 35 אביזרי חשמל 88 המחיר שיאושר לקבלן החשמל יהיה המצויין במחירון דקל פחות 15%. - סעיפים מיוחדים חריגים שלא ניתן לקבוע אם מחירם בשתי השיטות לעיל מחירם ייקבע לפי ניתוח מחיר שיוגש ע"י הקבלן. להסרת ספקות: - ניתוח המחיר יתבסס על מחירי מוצרים "נטו" של ספק )ז.א. מחיר רכישת מוצר בפועל( ולא מחירי מחירון כפי שנקרא "ברוטו" ו/או מחירון. - רווח קבלן החשמל הכולל הובלות מימון, איחסון, ביטוח וכל ההוצאות הקשורות לרכישת הציוד והבאתו בצורה שלמה לאתר יקבע על סך של 12% מעלות המוצר. - למחיר יסוד של המוצר, בתוספת רווח קבלני יש להוסיף תשלום בגין התקנה חיבור והפעלה של המוצר, הקבלן יגיש ניתוח מחיר מבוסס על שעות עבודה/ימי עבודה הנדרשים לביצוע העבודה. בדיקה והחלטה תקבע ע"י המפקח בדיקות כל חלקי המתקן יבדקו בהתאם ל- I.E.C ההוצאה העדכנית, והנוהלים המקובלים בח"ח. בדיקת המתקן תבוצע ע"י מהנדס בודק מוסמך, בעל הסמכה מתאימה. הציוד יבדק ע"י מעבדה מוסמכת. הבדיקות תהיינה בהשתתפות נציג המזמין. הלוחות כולל הציוד יבדק במפעל היצרן וימסר דו"ח בדיקה מפורט בשלושה העתקים. קבלה ואישור הדו"ח יהיו תנאי למשלוח הלוח לאתר. על המציע לדאוג מראש לקבלת אישור המזמין לציוד המוצע. הדו"ח ישלח למזמין מיד לפי הוראות המפקח. חיבור החשמל יתואם ע"י הקבלן והמזמין. הבדיקות במפעל יכללו: א. בדיקות מתח נומינלי. ב. בדיקת כל הציוד במתח בדיקה מתאים לפי התקן. ג. בדיקת כל מערכת ההגנות ע"י העברת זרם ראשוני וכיול ההגנות. מדידה לפי נקודות )כולל אביזרים( נקודות מאור עה"ט או תה"ט )כולל הנקודות הזנה לגופי תאורה בתקרת חלל בריכת הפעוטון והבוגרים שהתשתית שלהם תיהינה סמויות ומשולבות בחלל פרופילי הקונסטרוקציה של הגג( תכלול במחירה את הצינורות מכל סוג הנידרשלפי התקן עד קוטר 23 מ"מ בצבע ירוק ו- 3 עד 6 מוליכים בחתך עד 2.5 ממ"ר לפחות ו/או כבל בכל אורך נדרש במעגל חד פאזי או תלת פאזי. כולל קופסאות המעבר, התקנה, הסתעפות, וו תליה, מכסים, אביזרי דמי, הכנות ביציקה, החיצוב, קשתות, הפחת, סתימות וחומרי עזר, הכל מלוח חשמל ראשי ועד ליציאה בתיקרה או בקיר לאביזר תאורה. כל יציאה לאביזר תאורה בתקרה או בקיר תחשב כנקודת מאור. כל הירידות ואביזרי ההדלקה, מפסיקים, או הלחצנים יכללו במחיר הנקודה

62 הדלקת תאורה ממקום נוסף - חילוף או לחצן יימדד כנקודה רגילה. אביזר קצה יהיה תוצרת חב' גוויס, או שוה ערך לפי אישור האדריכל, מתכנן החשמל והמזמין וכלול במחיר הנקודה. נקודת ח"ק עה"ט או תה"ט כמו נקודת מאור אך עם מוליכים או כבל בחתך 2.5 ממ"ר במעגל חד פאזי או תלת פאזי, כולל את אביזר ח"ק 16 אמפר תלת פיני רגיל עם תריסי הגנה או מוגן מים עם תריסי הגנה או.CEE מקבץ אביזרים הממוקמים במרחק של עד 30 ס"מ בתעלה או תה"ט יחשבו כנקודה אחת, אך על אביזרים נוספים ישולם בנפרד בהתאם לכמותם. אביזר קצה יהיה תוצרת חב' גוויס המתאים על כל אביזריו להתקנה בתעלת פלסטיק או סמויה בקירות בטון, או שוה ערך לפי אישור אדריכל והמזמין וכלול במחיר הנקודה לוחות חשמל בהתאם למוגדר בפרק תת פרק לוחות חשמל למתח נמוך. פרק - 40 עבודות פיתוח האתר ריצוף ואבני שפה אבן שפה, אבן אי, אבן גן אבני השפה וכן כמסווג בכתב הכמויות יהיו טרומות חרושתיות בהתאם לת"י 27 כולל על יסוד ומשענת בטון ב

63 האבנים יכללו הנמכות במעברי חצייה וכן אבנים קשתיות. לא יאושר לחתוך אבנים באתר והקבלן יידרש לספק ולבצע בקשתות גדולות )רדיוסי סיבוב( אבנים באורך 0.25 מ' / 0.50 מ' בהתאם לרדיוסים. בפינות חנייה יבצע הקבלן אבנים זויתיות ו/או קשתות חרושתיות ולא יאושר חיתוך באתר. בקטעים בהם יונחו אבנים בצמוד ו/או בתוך שטחי אספלט קיימים יבוצע מישק התחברות אשר ישולם עבורו בסעיף תשלום נפרד. מדידה ותשלום ימדד במטר אורך כמסווג בכתב הכמויות כולל ביצוע אבן שפה מנומכת וכן יסוד ומשענת בטון לפי פרט בתוכניות ראש אי מבטון ב- 40 כולל זיון בקצוות איי התנועה ובמקומות שבהם יורה המפקח יהא על הקבלן לבצע ראש אי מבטון ב- 40 לפי פרט בתוכניות. ראש האי יכלול את רשת הזיון מפלדה & 15/15 6 φ והבטון בשטח של עד 1.0 מ"ר. ביצוע ראש האי יכלול ניסור וחפירה במבנה האספלט הקיים והתבניות הנדרשות. תבוצע הכנה של פתח בקוטר "4 להכנסת תמרור. מדידה ותשלום יימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל החומרים. הציוד והעבודה הנדרשת לביצוע הסעיף לשביעות רצון הפיקוח. פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי פלדה מעקה בטיחות מפלדה מגולוונת בגובה 1.10 מ' לאורך קירות תומכים כמפורט בתוכניות על הקבלן לבצע מעקה בטיחות מפלדה מגולוונת לאורך קיר תומך ובקטעים בהם ידרש בהם בהתאם לתכניות. המעקה יבוצע בהתאם לפרט התוכניות ויהיה בגובה 1.10 מ' מראש הקיר. המעקה יעוגן לראש הקיר באמצעות קדיחה חורים בבטון בקוטר "4 בעומק של 30 ס"מ ומילוי בבטון ב- 20 לאחר הכנסת רגלי המעקה. המעקה יהיה מגוולם טבול באבץ חם לאחר היצור לפי ת"י 918. המעקה יהיה צבוע בשיטה אלקטור סטטית באבקה בגוון שייקבע על ידי המזמין ומהנדס הרשות המקומית. המעקות יעמדו בדרישות ת"י, 4273 "י 1142 ות"י 2142 חלק 1. מדידה ותשלום ימדד וישולם במ"א כולל כל האמור במפרט. פרק 51 מפרט כללי לעבודות סלילה מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 51 במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים שלו. המפרט מסתמך על פרק, 51 מהדורה 7 תמוז תשע"א, יולי כללי 63

64 מקום העבודה קריית שמונה מעברים ציבוריים, כבישים וכיכרות במרכז העיר 8 כיכרות. תיאור העבודה א. פרק זה מתייחס לביצוע עבודות עפר, ניקוז, אספלטים וכו' בכבישים ובמעברים הציבוריים, כיכרות במרכז העיר, רח' כיכר צה"ל, רח' ארלוזרוב, רח' מחבר תל חי- ארלוזרוב. ב. העבודה כוללת: - עבודות הכנה ופירוק - עבודות עפר - עבודות מצעים - עבודות אספלט - עבודות ניקוז - עבודות מעקות פלדה - עבודות תמרור וצביעה היקף המפרט יש לראות את המפרט דלהלן כהשלמה למפרט הכללי לתכניות ולכתבי הכמויות ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את בטויה הנוסף במפרט המיוחד. התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב. ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית; לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי- ההתאמות א. ב. התקנים בהתאם אישור בכתב על להמציא אישור ג. מסויים, בדעתו תגרום עבודה, ציוד וחומרים כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע )אלא אם כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(. הציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח. כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות הנ"ל לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב כזה, באם יידרש. עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר או מוצר על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים או המוצרים אשר להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה. החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטיה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. 64

65 הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים. על הקבלן לקחת בחשבון את הזמן הכרוך בבדיקות ובאישורים הנ"ל. בכל מקרה לא תאושרנה הארכות לתקופת הבצוע עקב אי התאמת חומרים או מוצרים ופסילתם. מהנדס באתר בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר בסעיף 13 של מסמך ב' על הקבלן למלא אחר ההוראות בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי של 5 )חמש( שנים לפחות ובעל נסיון מספיק, לדעת המנהל בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. אחריות הקבלן רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלימותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית מניעת הפרעות הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו' לפי הצורך. ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה. כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות. אמצעי זהירות הבאות: והאחרת א. הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'. קווי צנורות, הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בענינים אלו. הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להגרם בשל המצאותם של בורות, ערמות, פגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את הערמות בכל חלק של כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. והעפר ולסלק את הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר יהוו נושא יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות המזמין רק אחר סמכא. כל תביעה לפצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או עפ"י מסמך אחר בר 65

66 לאדם אחר, או תביעת פצויים לאוביקט כל שהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה. לפגוע אלו: ב. במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים, ומבלי בהוראות כל דין, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את 1. לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להכנס לתא מספקת של שהתא אוורר כראוי בעזרת מאוררים מכניים. רק לאחר הבקרה אלא לאחר ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תותר שסולקו כל הגזים לנושאי מסכות גז. הכניסה לתא הבקרה, אבל רק מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם איוורור הקו, לתקופה של 24 שעות הכללים הבאים: - לעבודה בתא בקרה קיים - מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסים. - לחבור אל ביב קיים - המכסים משני צידי נקודת החבור. לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך. הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל, אשר את החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה לפחות לפי והמכסים לשוחה בלתי קצהו שהוזכרו. הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3.0 מ' ישא מסכת גז מתאימה. העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות ג. לנקוט עבודותיו, לתאם עם נקיטת התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח: העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך. על הקבלן יהיה חברת החשמל מועדים להפסקת המתח. הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי אמצעי זהירות כנדרש הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על המבנה במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, שטפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות המים, החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני להרחקת מסירת העבודה. כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן. כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח תכניות 66

67 התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "לביצוע ". לפני הבצוע ימסרו תכניות אשר ישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס לתכניות למכרז מסיבות כל שהן. לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פצויים או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. המתכנן שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז. תכניות "לאחר בצוע" על הקבלן להכין על חשבונו, על גבי סמי אורגינלים שעל חשבון הקבלן, תכניות "לאחר ביצוע" MADE( ) AS תכניות אלו יסופקו למפקח לפני קבלת העבודה על ידו והן תוכנה לאחר השלמת הבצוע. הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. התכניות תראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, הצנורות וכו' הכל לשביעות רצון המפקח. תכניות אלה תהיינה חתומות ומאושרות על-ידי מודד מוסמך. מדידת AS-MADE תימסר בקובץ DWG וכן קבצי REG ו- DIS בפורמט עידן. כל העבודה בסעיף זה - המדידה, הכנת התכניות והסמי אורגינלים וכו', יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד רשיונות ואשורים לפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרשיונות והאישורים לבצוע העבודה לפי התכניות. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרשיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם לו עבורם. כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: עיריה, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה, מקורות, רשויות הניקוז וכו' לוח זמנים הקבלן יגיש למפקח תוך 7 יום מיום מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים מחייב לבצוע העבודה. לוח הזמנים יאפשר מעקב אחר שלבי הביצוע, והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הבצוע, כולל הספקת חומרים, נצול ציוד מכל סוג שהוא, שלוב העבודות השונות והשלבים השונים של הבצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים בהתאמה ללוח הזמנים המחייב. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד. הלוח יוכן לפי שיטה "גנט" או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח. לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש ע"י הקבלן סדרי עדיפויות היזם שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו' בהתאם ללוח זמנים המפורט כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא אחריות בנוסף לאמור בחוזה יעביר הקבלן למזמין תעודות אחריות וערבות שיקבל מיצרנים או ספקים כגון - תעודות אחריות לצנרת, אביזרים, ארונות וכל תעודה נוספת. הקבלן ידאג לכך שתעודות אחריות אלה יוסבו למזמין מדידות 67

68 א. קוארדינטות ומרחקים. לפרצלציה. לקבלן יימסרו בשטח נקודות B.M לקשירת הרומים, נקודות I.P עם רשימת של נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קשותות, רדיוסים, זויות כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה ב. על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים והמגרשים במידת הצורך. כמו כן גבולות כל האלמנטים הנ"ל. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות יסמן את הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל שיקבל ותוך חשבונו של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן. העבודות הנ"ל הן על במקרה שגיאה, נוסף, חשבון ג. ד. הקבלן אחראי לשלימות נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן של נזק או אובדן וישמור על שלימותן, על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח. אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל סטיה או אי התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימון ומיקום כנ"ל, ללא תשלום ולשביעות רצונו של המפקח. אם כתוצאה משגיאה, סטיה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על הקבלן. ה. מטרתם ו/או שינוי ו. על קו להציע וכיו"ב(. ז. מידותיהן על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים ולקו החיצוני של הרשת. של קווים אלה, לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש בסימון. קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי המפקח. לכל נקודה שסומנה על הציר ו/או על קו הרשת החיצוני יש להתאים נקודה מקבילה ההבטחה, הן מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי למפקח אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור המפקח. את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת חקיקים בסלע או ביתדות ברזל זוית אשר לא תהיינה קטנות מ- 40X40X4 ובאורך 90 ס"מ. היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ- 70 ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה. ח. לתשלום. ט. י. אחרות, הנתונה יא. יב. נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות המפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים. על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו - אופטי "דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות המדידה. אם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות I.P ופינות של המגרשים( הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת דיוק המתאימה לתקנות אגף המידדות לפרצלציה של המגרשים. כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זוית כנדרש בסעיף ט' שלעיל. כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. 68

69 קבלני משנה העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה, גם אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן כמויות כל הכמויות ניתנות באומדן. כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום לשינוי במחירי היחידה א. ב. הובלות כל הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה א. לסעיף לו. לא תאום עם גורמים אחרים בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק כללי, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי במהלך יפעלו בשטח הגורמים הבאים:. 1 תנועת הרכב הקבועה והרגילה בדרך הקיימת ובכבישים הגובלים. 2. עבודת קבלנים אחרים מטעם היזם, ו/או הרשות המקומית. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'. על הקבלן להביא כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה, ובלוח הזמנים סילוק פסולת ועודפי עפר חומר פסולת וכן כל חומר אחר,שיקבע כפסולת ע"י המפקח כולל עודפי חפירה )למעט עודף חומר חפירה/ חציבה שיוערם בצד כמפורט בהמשך(, יסולק אל מחוץ לשטח באתר, אל מקומות שפיכה מאושרים ע"י הרשויות והגורמים השונים הקשורים בכך. השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן. על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן הרשות המקומית ו/או האיזורית לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרשיון. לא תוכר כל תביעה בגין זה. כל עודפי החפירה/ חציבה יעובדו לחומר מלוא )גרגיר מקסימלי 15 ס"מ( וייעשה בהם שימוש לצורך מילוי שמוש בחומרי נפץ לצרכי חפירה ו/או חציבה השימוש כחומרי נפץ לצורכי חפירה ו/או חציבה לא מאושר לביצוע במסגרת מכרז זה. עבודה בגבולות אתר העבודה מודגש בזאת כי אין לחרוג מגבולות העבודה לצורך כלשהו כולל הובלות אחסון זמני וכיו"ב למעט בדרכי הגישה כפי שיאושר ע"י המפקח תמרון 69

70 שילוט ותמרור זמני לתקופת הפרוייקט הסדרי תנועה -כללי תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהפרוייקט מבוצע בהמשך לכבישים קיימים בקרבת מגורים ובתי עסק. על הקבלן לאפשר לאורך כל הפרוייקט תנועה סדירה ומעבר של הולכי רגל וכלי רכב לצורך זה תידרש מהקבלן התארגנות מיוחדת לביצוע העבודה ולהבטחת המשך התנועה בכל עת וללא סיכון, הכוונת תנועה ועבודה בשלבים. על הקבלן להצטייד באישור הגורמים המוסמכים ולתאם עימם את תנאי ומועדי ביצוע העבודה. הכוונת תנועה באם ידרש, על הקבלן להציב על חשבונו, במשך כל זמן ביצוע העבודה, מכווני תנועה במספר שידרש על ידי המפקח באתר, עם שילוט ודגלי אזהרה. שילוט ותמרור זמני להבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום העבודה על הקבלן להציב שילוט, אמצעי הפרדה, סימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור במצב תחזוקה טוב. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להבטחת זרימה תקינה ושוטפת של התנועה במהלך כל תקופת הביצוע וימנע מהפרעות לתנועה העוברת בכבישים הקיימים באיזור בעת ביצוע העבודות. סוג השלטים והתמרורים, מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם ובכפיפות להוראות החוק, להוראות ולתנאי הרשיון, ובהתאם לסכימת תמרור מאושרת. רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה השונים את כל העבודות וההוצאות כמפורט לעיל לא ישולם בנפרד עבור הצבת שילוט ותמרור זמני לתקופת הפרוייקט והנ"ל כלול במחירי היחידה לסעיפי העבודה השונים. מודגש כי האמור מתייחס לכל אביזר שיידרש על פי הנחיות הרשות המקומית ומשטרת ישראל. מפרט מיוחד זה בא להשלים להוסיף או לשנות את פרק 51 במפרט הכללי עבודות הכנה ופירוק כללי כל עבודות הפירוק המפורטות להלן כוללות פינוי החומר לאתר מאושר על ידי הרשויות. חומרים שאינם ראויים לשימוש וכל חומר פסול אחר הן במהלך העבודה והן למטרות ניקוי האתר יפונו ע"י הקבלן לאתר הפסולת המאושר הנ"ל. מודגש כי בתחום הישוב קריית שמונה לא קיים אתר לשפיכת פסולת ולפיכך יסלק הקבלן את הפסולת לאתר פסולת מאושר מחוץ לתחומי הרשות המקומית. תאום מקום האתר, תשלום אגרות במידה ויידרש, העמסה, הובלה, פיזור באתר הפסולת וכל הדרוש לפינוי הנ"ל כלולים במחירי היחידה, יהיו על חשבון הקבלן, ולא ישולם עליהם בנפרד. סילוק פסולת קיימת )של אחרים(, במידה ויידרש, ישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות וכמפורט במפרט המיוחד. למען הסר ספק, קרקע לא מתאימה הנדרשת להחלפה דינה כדין עודפי החפירה ופינויה הינו באחריות וע"ח הקבלן בין אם בתחום הרשות המזמינה או מחוצה לה. חישוף, ניקוי פסולת והורדת צמחיה העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף במפרט הכללי. גבולות ביצוע העבודה יקבעו ע"י המפקח בכתב. עקירת שיחים על שרשיהם תחשב כנכללת בעבודת החישוף. חישוף יהיה לעומק 20 ס"מ מפני מצב קיים. עקירת עצים בקוטר עד 20 ס"מ תחשב בחישוף ולא בעקירה

71 מדידה ותשלום ימדד במ"ר חישוף. טיפול בעצים טיפול בעצים יהיה כפוף לאישור הרשויות המוסמכות. סילוק בולדרים ופסולת עפר ואחרת מכל סוג שהוא לאתר שפיכה מאושר על הקבלן לפרק סוללת בולדרים ועודפי עפר ופסולת מכל סוג שהוא שקיימת באתר ולפנותה לאתר פינוי כאמור לעיל לפני תחילת הפירוק יש לקבל את אישור המפקח לביצוע העבודה כולל פירוק וסילוק הפסולת מאתר הפרוייקט. מדידה ותשלום המדידה לתשלום תבוצע לפי מ"ק של הבולדרים, עודפי העפר והפסולת לסוגיה שיפונו מהמקום קרצוף ציוד הקרצוף הציוד יהיה מסווג מיישרת בקר או מקרצפת בקר המאפשרת קרצוף רצועות בבקרה אלקטרונית אגב דיוק ברום. הציוד יאפשר קרצוף לעומק 10 ס"מ לפחות במעבר אחד, אגב עיצוב שולי השטח המקורצף )השפות( בצורה אנכית, ישרה ולא מעורערת. כשהקרצוף הוא לצורך ריבוד מחדש של נתיבים שלמים, יאפשר הציוד קרצוף ברצועות שרוחבן 1.20 מ' לפחות. כשהקרצוף הוא לשם תיקונים מקומיים, ולעבודות תחזוקה, יאפשר הציוד קרצוף רצועות שרוחבן 0.30 מ' לפחות. הציוד לאפשר טעינה ישירה למשאית, שתנוע לפי המקרצפת ובכיוון תנועתה, על פני מיסעה שטרם קורצפה. יותר השימוש במיישרת בחם או במקרצפת בחם, רק אם הדבר צויין באחד ממסמכי החוזה. קרצוף בשטחי אספלט קיימים - שיתאפשר ביצוע השכבה החדשה בעובי הנדרש. התחברות אנכית לאספלט לא הקרצוף יתבצע לפי התוכניות ובעומק, קרצוף במקום של מקורצף, או בקרבת שוחות, במקומות שלא ניתן להשתמש במקרצפת, יבוצע בעבודת ידים, לפי הוראות המפקח, ובזהירות כדי לא לפגוע בקיים. אם עקב הקרצוף התערערה, נסדקה או התפוררה השכבה, ימשיך הקבלן בקרצוף עד לשכבה יציבה. בגמר הקרצוף מטאטאים את השטח. נוסף לטאטוא הראשון מנקים את כל השטח המקורצף באויר דחוס, או במטאטא מכני. אין מרשים תנועת כלי רכב על השטח המקורצף לפני הניקוי. לאחר הקרצוף יהיו פני השטח מחוספסים אולם בלא חורים וחריצים עמוקים ופני המיסעה המקורצפת יהיו יציבים בלא מקומות מעורערים או מתפוררים. פסולת הקרצוף - המזמין שומר לעצמו הזכות להורות לקבלן, לפנות את החומר המקורצף ולאחסנו באתר או מחוצה לו ברדיוס 10 ק"מ במידה והמזמין מוותר על זכות זו יהיה דין החומר המקורצף ככל חמר אחר כלומר למלוי או לסלוק. פעולות אלה כוללות במחיר היחידה מדידה ותשלום המדידה תהיה במ"ר כמסווג בכתב הכמויות. פירוק כבישים )מיסעות( ו/או מדרכות בכל עובי שידרש ופינוי הפסולת במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרשו ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק של מיסעות ומדרכות אספלט קיימות בכל עובי שהוא. העבודה כוללת:

72 - קבלת הקטע לפירוק. - ניסור שולי הקטע כמפורט בהמשך לכל עומק שכבות האספלט. - הסרת שכבת האספלט תוך שמירה על קוי חיתוך ישרים. לאתר ו/או המדרכה, העמסה וסילוק הפסולת המיסעה משטחי - פירוק פסולת מאושר. מדידה ותשלום העבודה תימדד ותשולם במ"ר כמסווג בכתב הכמויות ותהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור האספלט ופינויים, לאחר פינוי מאושר פירוק משטחי בטון ו/או משטחי גרנוליט במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרשו ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק של מיסעות אספלט קיימות ו/או משטחי בטון ו/או משטחי גרנוליט בכל עובי שהוא. העבודה כוללת: - קבלת הקטע לפירוק. - ניסור שולי הקטע כמפורט בהמשך לכל עומק שכבות התשתית האספלטית ו/או משטח הבטון. - הסרת שכבת האספלט או הבטון תוך שמירה על קווי חיתוך ישרים. - פירוק משטחי המיסעה ו/או משטחי הבטון ו/או משטחי גרנוליט, העמסה וסילוק הפסולת לאתר פסולת מאושר. מדידה ותשלום העבודה תימדד ותשולם במ"ר כמסווג בכתב הכמויות ותהווה תמורה לכל האמור לעיל לרבות ניסור משטח הבטון ופינויים, לאתר פינוי מאושר. התאמת שוחות קיימות ללא פרוק תקרה במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מכל סוג כלשהו ושבכות קולטנים למפלסי הכביש )הנמכה או הגבהה( המתוכננים. העבודה כוללת)בנסוף לאמור בסעיף במפרט הכללי( : - קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה. - הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב. - פרוק המכסה הקיים ומסגרתו. - יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צוארון. - ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. - כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. - סילוק הפסולת. מדידה ותשלום ימדד וישולם ביחידה כמסווג בכתב הכמויות כולל כל האמור התאמת שוחות כולל פרוק התקרה במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמת תקרות של שוחות מכל סוג שהוא למפלסי הכבישים המתוכננים. העבודה כוללת: - קבלת הוראה בכתב לביצוע העבודה. - תימרור, שילוט וגידור מתאים במעקות בטיחות - פירוק אספלט מסביב למכסה. - חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים. - פירוק התקרה הקיימת. - פירוק חלקי הקירות בשוחה עד למפלס 40 ס"מ מתחת לפני תקרה מתוכננת, כולל גילוי זיון קיים. - התקנת מוטות בטון זיון וחיזוקים בקיר השוחה.

73 המתוכנן. יציקת תקרה חדשה. - יציקת צוארון מבטון. - המכסה למפלס הכביש ביטון המסגרת תוך התאמת - כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. - סילוק פסולת. - מילוי חוזר סביב השוחה והידוק. - התאמת שוחת ביוב יכללו תוספת חולייה כולל פירוק - התקרה הקיימת. מדידה ותשלום ימדד ביחידה כמסווג בכתב הכמויות כולל כל האמור העתקת פילרים וגומחות על הקבלן להעתיק פילרים וגומחות באתר לפני תחילת העבודה יקויים סיור בשטח ויסומנו הגומחות והפילרים הנדרשים להעתקה. העבודה תכלול : תיאום עם בעלי המתקנים בגומחות ובפילרים. קבלת אישור הפיקוח ובעלי המתקנים לביצוע העתקה. ניתוק המתקן לצורך הצבה מחדש. חיבור הצנרת והתשתיות במיקום החדש והצפת הארון או התמתקן על גבי יסוד בטון במידת הצורך. מדידה ותשלום ימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל הנדרש לביצוע מושלם של העתקות הפילר או הגומחה ככולל כל החומרים, הציוד, החפירה, הבטונים והצנרת. פירוק מעקות קיימים בראשי קירות תומכים על הקבלן לפרק מעקות קיימים בראשי קירות תומכים לצורך הצבת מעקות חדשים. הפירוק יכלול חיתוך לקטעים שניתנים להובלה ופינוי לאתר פסולת מאושר! העבודה תכלול הכנה לביצוע מעקות חדשים בראשי הקירות כולל קדיחת עיגונים לפלחים לחיבור מעקות בעתיד העיגון יבוצע או בשיטת קדיחת ברגים לחגורות הבטון או קידוח כוס לתוך ראש הקיר והחדרת הפלח עם מוט מיוחד מצינור בקוטר "3 שאליו מרוחק הפלח שאליו יחובר המעקה. העבודה תכלול חיתוך המעקה ככל הניתן סמוך לראש הקיר באמצעי חיתוך מאושרים על ידי הפיקוח ובאחריות הקבלן. תיקון ראש הקרי, סילוק שיירי המעקה שפורק איטום פני הבטון לאחר פירוק עיגון המעקה הישן והשלמת נדבק ראש הקיר מדידה ותשלום יימדד במטר אורך מעקה שיפורק בפועל כמסווג בכתב הכמויות לסעיפים השונים כולל פינוי לאתר פסולת מאושר. התאמת גובה משטח חנייה מכל חומר שהוא למפלס מתוכנן בכניסה מכביש / מדרכה לחצרות בתים במקומות שתורה התוכנית ו/או המפקח יהא על הקבלן לבצע התאמת מפלס משטח חנייה מכל חומר שהוא למפלס מתוכנן. העבודה תכלול : - קבלת הנחייה מהפיקוח. - תיאום עם בעל המגרש. - פירוק אביזרים במידת הצורך. - ניסור, פירוק המשטח לכל עומק נדרש ו/או ביצוע אמצעי ייתוד מתאימים במקרה של הגבהה כולל הקידוחים, המוטות המייתדים & 20 φ 16 באורך של עד 1.5 מ' הדייס השלמות בטון וכל הנדרש לביצוע מושלם של ההתאמה לשביעות רצון הפיקוח. מדידה ותשלום ימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל הנדרש לביצוע מושלם כאמור לעיל

74 פירוק מגוף מים קיים בכל קוטר והתקנה מחדש על הקבלן יהיה לבצע העתקה של מגופי מים בכל קוטר שהוא הקיימים מעל המדרכה ו/או בתאי ביקורת על פי תוכניות שיסופקו לקבל הזוכה ע"י המועצה המקומית ו/או המזמין. העבודה תכלול : - תיאום עם המועצה המקומית. - קבלת אישור לביצוע ההעתקה. - תיאום סגירת זרימת המים. - ביצוע הפירוק בהתאם לתוכניות והתקנה מחדש במיקום החדש. מדידה ותשלום יימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל הציוד החומרים, האביזרים וכל הנדרש לביצוע מושלם של הסעיף לשביעות רצון הפיקוח. פירוק קיר מכל סוג שהוא וסילוק לאתר שפיכה מאושר במקומות בהם תורה התוכנית ו/או על פי ההנחיות הפיקוח יהא על הקבלן לפרק קיר מכל סוג שהוא ובכל עובי שהוא. העבודה תכלול : - קבלת קטע הקיר המיועד לפירוק. - פירוק הקיר כולל היסוד. - מילוי בור היסוד בחומר מקומי נברר או מצע ג' כולל הידוק לדרגת צפיפות 96% לפחות. - פינוי תוצרי הפירוק ועודפי עפר לאתר שפיכה מאושר. מדידה ותשלום ימדד במ"ר קירות מכל סוג ויכלול את כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה כמפורט לעיל ולשביעות רצון הפיקוח. פירוק תא קליטה )2 רשתות( ופינוי לאתר פסולת מאושר במקומות שתורה התוכנית ו/או לפי הנחיות הפיקוח יהא על הקבלן לפרק תא קליטה )עם 2 רשתות( העבודה תכלול : קבלת התא המיועד לפירוק כולל סימון בשטח. פירוק הרשתות, המסגרות ואבני הצד מיצקת )במידה וקיימים( והעברתם למחסני הרשות המקומית ינוח ג'ת. פירוק תא הקליטה מבטון. סילוק תוצרי הפירוק לאתר פסולת. מילוי בור הפירוק במצע ג' או חומר נברר מהודק לדרגת צפיפות 96% לפחות מדידה ותשלום ימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל הנדרש לביצוע שמושלם של הסעיף כולל הפינוי לאתר שפיכה מאושר. פירוק מיסלעה קיימת ובנייה מחדש במקום שתורה התוכנית ו/או הפיקוח יהא על הקבלן לפרק מסלעה קיימת החודרת למדרכה מתוכננת ולבצעה מחדש מחוץ למדרכה. העבודה תכלול פירוק זהיר של המסלעה והנחת הסלעים זמנית, הכנת השטח לביצוע המסלעה מחדש, ביצוע בשיפוע של 1:1.5 כאשר סלע ראשון מונח כ- 25 ס"מ בתוך הקרקע מדידה ותשלום ימדד במ"ר מדוד בחזית המסלעה מדוד אנכית כולל כל הציוד החומרים, היריעות, כיסי העפר וכל הנדרש לביצוע מושלם. 74

75 51.04 עבודות עפר חפירה עבודות החפירה יבוצעו בהתאם למפורט במפרט הכללי סעיף על הקבלן להוביל את החומר החפור לפי סוגים, למקומות המילוי כמפורט להלן בכבישים ומגרשים. עודפי חפירה ועפר שנפסל למילוי יסולקו לפי הוראות המפקח. בנוסף לאמור במפרט הכללי תכלול החפירה מיון והפרדה ועבוד החומר להתאמה לסוגי המלוא המפורטים להלן כולל ערום זמני ו/או גריסה במידת הצורך, החפירה כוללת פינוי ערמות הבולדרים הנמצאים ברצועת הכבישים המתוכננים ופרוק טרסות מודגש בזאת כי עבודות העפר המבוצעות בסמוך לכביש קיים תבוצענה ברצועות צרות כהשלמה לרצועה קיימת ולא תשולם כל תוספת עבור המגבלות המפורטות בסעיף זה. הגדרת סוגי קרקע )1( לצורך הגדרה וסווג של סוגי המלויים המוגדרים סוגי הקרקע לפי שיטת המיון של א.א.שו. כמפורט להלן ויחולקו לשלוש קבוצות. א. - 1,A,A - 3 חול. ב. - 2 A, צרורות ו/או חול טיני ו/או חרסיתי. ג. - 7,A A -6 חרסית. הגדרת חמרי מילויים המילויים יסווגו לפי איכות העפר עפ"י המפורט להלן: חומרים למלוא חומרי המלוא המופקים מחפירה/חציבה יעובדו לגודל גרגיר מקסימלי "4 וליתר הפרטים הנדרשים במפרט הכללי בסעיפים ו חומר פסול למלוא לא יותר שמוש בחומרים מסוג 7-A לפי מיון א.א.שו. חומרים מסוג 7-A יחשבו כפסולת ויסולקו מהאתר כמפורט בסעיף במפרט הכללי, ובסעיף בפרק מוקדמות במפרט המיוחד. )1( )2( עבוד החומר החפור מיטב החומר החפור ייגרס, ימויין לפי סוגי המלוא ויועבר למקומות המלוי ויכבש ויהודק בהידוק מבוקר ו/או בהדוק רגיל כמפורט להלן. אבנים גדולות מהמותר יורחקו או ינופצו לגודל זה. באחריות הקבלן לעבד המקומי ליצירת חומר מלוא - כולל גריסה ונפוי במידת הצורך. המפקח רשאי להורות לקבלן להניח חומר מלוי גרוע יותר בשכבות התחתונות של המלוא וחומר מלוי מעולה בשכבות העליונות, גם אם סדור זה יחייב אחסון החומר המעולה ו/או שינויים אחרים בסדר עבודות הקבלן. במידת הצורך ובהתאם להנחיות המפקח, יבוצע אחסון זמני של חומר מלוי לצורך מלויים, הגנת מדרונות ורצופי אבן במקומות כמסומן בתכניות. בכל מקרה ישמש החומר החפור למלוי בשטחי כבישים ורק לאחר השלמתם יופנו שארית חומרי החפירה למלוי במגרשים לא תשולם כל תוספת עבור סדורי עבודה אלה. צפיפות ורטיבות תהיה כמפורט במפרט הכללי. המלוי בשטח המגרשים והכבישים יהודק בשכבות בבקרה מלאה. מילוי נברר מובא מבחוץ כולל פיזורו בשכבות בעובי 20 ס"מ את העפר

76 כ-,A- 2-5.A 2-4,A- 2-6 החומר יסווג לפי מודיפייד AASHTO.1 החומר יעמוד בדרישות המפורטות במפרט הכללי סעיף לא יאושר שימוש בחול כורכרי. 3. ההידוק יבוצע באמצעות מכבש ויברציוני. ההידוק יבוצע לאחר הרטבה של חומר המילוי לרטיבות אופטימלית. הסטיה המותרת. 2% דרגת ההידוק תהיה בהתאם למיון החומר כמפורט להלן. מקור חומר המילוי המובא טעון אישורו המוקדם של המפקח, מבחינת טיב החומר, כולל בדיקת מעבדה לאיפיון החומר. כל כמות של חומר מובא ממקור מאושר שלא תתאים לדרישות הטיב המפורטות לעיל, תסולק ע"י הקבלן ועל חשבונו. חומר המילוי המובא ימדד לתשלום לפי נפח במ"ק, כשהנפח הינו הנפח התיאורטי )לפי מדידת רומים שתבוצע לאחר פיזור והידוק המילוי המקומי ובהתאם לתכניות ללא שום תוספת הידוק, פחת וכו'(. מדידה ותשלום ימדד וישולם במ"ק כמסווג בכתב הכמויות. חפירות גישוש לגילוי מערכות קיימות : - יבוצע כמפרוט במפרט הכללי סעיף לאחר שהקבלן קיבל את אישורי החפירה מכל הגורמים הנוגעים בדבר והשלים את התיאום עם גורמים ורשויות וסימון קווים ע"ג תוכניות ובשטח, יגיש הקבלן את הצעתו למיקום ביצוע חפירות לגישושים לאישור המפקח בכתב. - האמור מבוצע כדי להבטיח ולמנוע פגיעה בקווים קיימים הכל להנחיות הגורמים השונים. בהתאם מק הסופי )ה( העבודה כוללת: תיאום מוקדם עם הרשויות המתאימות כמפורט לעיל בפרק )א( במפרט זה. קבלת הנחיות בכתב ואישור לביצוע חפירת הגישושים, פיקוח צמוד )ב( מאותה רשות בהתאם לקביעתם. חפירה בכלי ו/או בעבודת ידיים בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים ע"י )ג( משרד העבודה. רוחב החפירה יהיה מינימלי והוא יותאם לסוג הקרקע ולעו )ד( כל האמור יסוכם מראש עם המפקח ויקבל את אישורו בכתב כולל של הגישוש. פירוט. מדידה ותשלום ימדד וישולם במ"ק שתבוצע בפועל העבודה כוללת את כל האמור כולל אחריות בלעדית של הקבלן לאי פגיעה במערכות, תשלום עבור פיקוח צמוד של הרשות ע"י הקבלן ובאחריותו, ביצוע העבודה בכלים ובעבודות ידיים כנדרש, הקפדה על כללי הבטיחות וכו' מצעים מצע סוג א'מצע סוג א' יהיה מחומר גרוס שהקבלן קיבל לגביו אישור מוקדם. המצע יענה לדרישות האיכות המפורטות בסעיף במפרט הכללי למצע סוג א'. מדידה ותשלום ימדד וישולם במ"ק מבוצע בפועל לאחר הידוק. 76

77 51.07 עבודות ניקוז )לרבות דיפון( כללי המפרט המיוחד מבוסס על המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה בהוצאת משרד השיכון, משרד הבטחון ומע"צ, פרקים 51 ו- 57, במהדורתם האחרונה )הספר הכחול(. המפרט המיוחד בא להשלים, להדגיש או לשנות את האמור בפרקים הנ"ל במפרט הכללי. העבודה על כל מכלוליה תבוצע בהתאם לתוכניות וכמפורט במפרט המיוחד, במפרטים הכללים והתקנים המתאימים כמפורט בהמשך. לפני תחילת הביצוע על הקבלן לסמן את כל המערכות הקיימות על מנת לא לפגוע בהן תוך כדי ביצוע חפירות גישוש ועבודת ידיים שיבוצעו בהתאם להוראות המפקח ויהיו על חשבון הקבלן וכמו כן כמפורט במפרט זה לקבל את אישורי הרשויות לביצוע החפירות. על הקבלן להתחיל את עבודתו בביצוע קו הניקוז מהשוחה הנמוכה ביותר ולהתקדם כלפי מעלה. בכל מקרה בו לא ניתן לבצע את הקו במפלסים המתוכננים יש לפנות מיידית למתכנן ולא להתקדם בביצוע העבודה. )1 )2 )3 )4 )5 ) צנרת ניקוז 1( תיאור העבודה ודרישות הביצוע על הקבלן לבצע קווי תיעול ו/או מעבירי מים מצינורות מבטון מזויין בקטרים פנימיים כמפורט וכמסווג בכתבי כמויות ובתוכניות כדלקמן: הגדרת סוג הצינור )1.1 )1.2 הצינורות יהיו מבטון מזויין נושאי תו תקן ישראלי מס' 27. הצינורות יעמדו בכל הדרישות לגבי חוזק הצינור לפי הדרגות המתאימות כמפורט בכתב הכמויות )מין "1" )ללא זיון(, או מין "120", או מין "150", או מין "175"(. ציפויים פנימיים אין דרישה מיוחדת. )1.2.1 )1.2.2 ) ( חיבורים בין הצינורות: ( החיבורים בין הצינורות יהיו בשקע תקע ( המחברים יכללו אטמי גומי מותאם לסוג הצינור כדלקמן: בקרקע סלעית / חרסיתית / חולית אטם המגיע בנפרד ומורכב על התקע )זכר(, או אטם מובנה )אינטגרלי( המורכב על השקע )נקבה(. 77

78 בקרקע עם מי תהום אטם )אינטגרלי( מובנה המורכב על השקע ( התאמה לתקנים המחברים יעמדו בדרישות ת"י 27. האטמים יעמדו בדרישת אחד מהתקנים הבאים:.ASTM-C-443,EN-681,DIN ( חיבורי צינורות לשוחות: ( חיבור צנרת/ לתאים יהיו בכל מקרה מצד התקע של הצינור. במידת הצורך יהיה על הקבלן להשתמש בצינורות ניפלים מבטון )חיבור זכרי דו צדדי( ( החיבורים לתאים יכללו אטם גומי כדלקמן: בקרקע סלעית / חרסיתית / חולית אטם המגיע בנפרד ומורכב על התקע של הצינור ומילוי של טיט צמנט בין האטם לשוחה כולל יציקת השלמה בדופן החיצונית כמפורט בפרטים, או אטם מובנה )אינטגרלי( או מולבש על הפתח שבשוחה ללא השלמה של מלט צמנט. בקרקע עם מי תהום אטם מובנה או מולבש על הפתח ללא השלמה של מלט צמנט ( סוגי הצינורות כולל האטמים יהיו מותאמים לסוגי התאים. סימון הצינורות יסומנו בהתאם למפורט בסעיף 107 בת"י 27 ע"ג הדופן החיצונית בסימון בר קיימא שיכלול את הפרטים הבאים: )1.3 א. ב. ג. ד. ה. ו. שם היצרן או הסימן המסחרי שלו. תאריך הייצור. סימול דרגת העומס )"175" או "150" או "120"(. סימון באות "ת". סימון סוג הזיון. תו התקן. 1.4( בדיקות איכות כל משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת המאשרת את התאמת הצינורות לתקנים השונים הנדרשים במפרט זה וכן לגבי האטמים. הצנרת תהיה ללא שברים, סדקים גדולים או עמוקים וחספוס של השטח. קצוות הצינור יהיו נכונים כלפי דפנותיו וכלפי הקו המרכזי וזאת בתחום גבולות הסטיות המותר. איכות החומרים, תהליך הייצור והצינור המוגמר יהיו כפופים לבדיקתו ואישורו של מפקח חיצוני מטעם המזמין. עילה לאי קבלת הצינורות וסילוקם מהשטח:

79 - שברים או סדקים העוברים דרך הדופן, להוציא סדק סופי בודד שאינו עובר את עומק המחבר. פגמים בפני השטח המצביעים על מירקם פתוח או על מירקם - דמוי חלת דבש. קצוות ניזוקים, כשנזק כזה היה מונע עריכת חיבור בין - צינורות המניח את הדעת. פגמים באטם )במקרים של אטם מובנה( לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כל שהיא ותוקנו בין אם ע"י היצרן ובין אם ע"י הקבלן. הקבלן יסלק חומר פסול מן האתר על חשבונו ויספק במקום אחרים שיענו לדרישות. 7. כל האמור לעיל מתייחס גם לגבי האטמים שיסופקו לאתר בנפרד מן הצינורות במקרים שהצנרת אינה עם אטם מובנה )אינטגרלי(. 2( חפירת התעלות והנחת הצינורות כללית תבוצע הנחת הצנרת לפי האמור במפרט הכללי הבינמשרדי פרקים 51 ו- 57. צינורות בחפירה- יונחו לאחר השלמת החפירה לעומק המתוכנן בהתאם למפלסים המתוכננים של הצנרת וסוג הקרקע. צינורות במילוי יונחו לאחר שבוצע מילוי ראשוני לגובה של עד לפחות קוטר הצינור ועוד 50 ס"מ, חפירה לעומק המתוכנן בהתאם למפלסים המתוכננים של הצנרת. הנחה של הצנרת בחפיר שבוצע בסוללה. העבודה תבוצע לפי השלבים הבאים: )2.1 )2.2 )2.3 ) ( חפירה ברוחב מינימלי של קוטר הצינור החיצוני ועוד 50 ס"מ עד מפלס מתוכנן, כולל בשטחי מילוי )החפירה תבוצע בשיפועי דפנות בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים(. יישור והידוק תחתית החפירה ע"י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח. תושבת )2.4.2 ) ( כללי ביצוע התושבת לצינור לפי פרט בתוכניות באחת מן האפשרויות הבאות לפי תנאי הקרקע: קרקע חולית הצינור יונח ישירות ע"ג תחתית החפירה בהתאם למפלסים המתוכננים. בקרקע חרסיתית וסלעית ביצוע של תושבת חול בעובי מינימלי של 20 ס"מ או כמסומן בתכניות מתחת לצינור ועד למחצית קוטר הצינור. )השלמת החול סביב הצינור ומעליו ראה בהמשך בסעיף. ) תושבת בטון - במקומות שבהם צוין על פי התוכנית תבוצע תושבת בטון לפי פרטים בתוכניות ( הגדרה של חול לתושבת במקרים שבהם תבוצע תושבת חול החול יוגדר כדלקמן : 79

80 חול טבעי חול חמרה חול מחצבה החול יהיה חול טבעי נקי וחופשי מגושים, אבנים, חרסית, או חומרים אורגניים. החול ממחצבה לא יהיה מסלע קורוזיבי לבטון. דירוג החול יהיה כדלקמן: עובר נפה 200 עובר נפה 4 חול דיונות 100% 0-5% חול חמרה 100% 30% חול מחצבה 100% 30% גבול הנזילות יהיה 30% ( הנחת הצינורות ופילוסם למפלסים המתוכננים ( עטיפת הצינור ( עטיפה בחול - מילוי החול בתעלה משני צידי הצינור המונח עד גובה 20 ס"מ מעל קודקוד הצינור יבוצע בשני שלבים )הראשון עד מחצית קוטר הצינור( והידוקו על ידי הרטבה ( קשת מבטון מזויין - במקומות שבם צויין בתוכניות תבוצע קשת מבטון ב- 30 לפי פרטים בתוכניות. צינור עם תושבת ועטיפה מבטון מזויין במקומות בהם יידרש הדבר על פי תוכניות ו/או הנחיות המפקח תבוצע עטיפת בטון מזויין לצינור בקטרים לפי פרטים בתוכניות ועבור ביצוע העטיפה ישולם בנפרד תחת סעיף תשלום מתאים בכתב הכמויות. מילוי חוזר המילוי החוזר יהיה בהתאם לתכנון ושימושי פני השטח העליונים כדלקמן : )2.4.6 ) ( בשטחי כבישים קיימים ומתוכננים ושטחים מרוצפים המילוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר מקומי מאושר מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחמרים חדשים לרבות שכבות האספלט. לפני החפירה יש לבצע חתוך במסור באספלט. מדידה ותשלום הצינורות ימדדו במ"א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי הצינורות, קוטרם, עומקם, אופי השטח- שטחים פתוחים, כבישים קיימים, כבישים מתוכננים, שבילים מרוצפים וכו'( )3 80

81 האורך יחושב לאחר ביצוע הקו בין קצוות כל הצינורות לאורך הציר שלהם. התשלום יהוו תמורה מלאה עבור אספקת הצינורות והניפלים )כלול באורך הצינורות(, הובלתם, חפירת התעלות, ביצוע תושבת החול/ חמרה, הנחת הצינורות, חיבורם זה לזה כולל האטמים, ניסור כביש במידה הצורך, המילוי החוזר, מילוי החול, ההידוקים הדרושים, האישורים וכל ההוצאות הכרוכות בהשלמת ביצוע סעיף זה וקבלתו ע"י הפיקוח. סעיף זה כולל גם ביצוע צנרת מעבירי מים. בנוסף לאמור בסעיף במפרט הכללי )הספר הכחול( מובהר בזאת כי עומק החפירה לצורך סיווג לעומקים יימדד בין קרקע קיימת לתחתית צינור פנימית בשטחים פתוחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות. בשטחים מתוכננים )כבישים משטחים וכו'( - בין גובה שתית מתוכננת לתחתית צינור כנ"ל. בכבישים קיימים בין גובה קיים ובין תחתית צינור כנ"ל. פתיחת כביש אספלט ותיקונו לאחר הנחת קו הניקוז במקומות בהם יונחו קווי ניקוז בתחום מיסעה קיימת יהיה על הקבלן לבצע פתיחה וסגירה לפי הפרטים בתכניות וכמפורט להלן: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. ניסור גבולות פירוק השכבות האספלטיות. פירוק זהיר של השכבות האספלטיות. חפירה למפלס הצינור - בזהירות מבלי לפגוע בשטחים הסמוכים. התקנת הצינור כמפורט בסעיף מצע חול והשלמת מילוי חול כמפורט בסעיף מגג מילוי החול ומעלה השלמת מילוי במצע סוג א' עד מפלס 15 ס"מ מתחת תחתית ס"מ מקסימום לדרגת צפיפות של 15 שכבת אספלט תוך הידוק בשכבות בעובי.100% התקנת שכבת תשתית סוג א' )אגו"מ( בעובי 15 ס"מ והדוק לדרגת צפיפות של 100%. ריסוס יסוד. השלמת סלילת שכבות אספלט - כולל רסוס מאחה ביניהן בעובי השכבות הקיימות בתוספת 4 בס"מ ולא פחות מ- 12 ס"מ בשלוש שכבות של 4 ס"מ כ"א. מדידה ותשלום לא ישולם בנפרד עבור עבודה זו והיא כלולה במחירי היחידה לביצוע קו ניקוז שוחות, קולטנים וכו' תאי בקרה ותפיסה 1( כללי בנוסף לאמור במפרט הכללי הבינמשרדי )הספר הכחול( מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים חרושתיים. פתחי כניסת הצינורות לתאים יהיו מוכנים במפעל )חרושתיים( על פי המפורט בתוכניות. 81

82 איטום חיבור השוחה לצינור יהיה בהתאם למפורט בסעיף לעיל עבור צינורות לפי סוג הקרקע. יבוצעו בדיקות איטום בין צינור לתא בהתאם למפורט לעיל עבור צינורות. האלמנטים יהיו בהתאם לתכניות המצורפות או דגם וולפמן מוזאיקה, או אקרשטיין או שווה ערך, תוך שמירה על מידות פנים השוחה. ביצוע השוחות יהיה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של היצרן אשר ימסרו למפקח על ידי הקבלן ויעברו לאישור המתכנן )הקבלן יעביר חישוב(. כל האלמנטים )שוחות, מכסים, תושבות, מסגרות, אבני יציקה, וכו'( יהיו בהתאם לתקנים קיימים 489/1 ו- 489/2 אשר יוחלפו בהמשך בתקן אירופאי. ENA24 כל האלמנטים במסעות הכביש יעמדו בעומס תקן ישראל מס' 1227 לגישור לעומס נייד חריג HC בהתאם לשיטות הבדיקה המקובלת במכון התקנים הישראלי. כל פריט ישא סימון הכולל תו תקן, שם היצרן וסימונו, תאריך יצור וסוג דרגת העומס. הרשות נתונה בידי הקבלן הזוכה במכרז להציע חלופה לאלמנטים הטרומיים לאישור המפקח. אך בכל מקרה לא תאושר יציקה באתר ללא תבניות מתכת פנים וחוץ. אישור סופי ינתן רק ע"י המזמין. אין המזמין חייב לאשר יציקה באתר בשום תנאי ומבלי לנמק. 2( שיטת הביצוע: חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה, הידוק השתית וביצוע שכבת בטון רזה 5 ס"מ לתאי בקרה, מצע או חול לתאי קליטה או כמפורט בתוכניות כולל התושבת. אספקה, הובלה והנחת האלמנטים של הקולטנים ותאי הבקרה. מילוי חוזר בהיקף התא בבקרה מלאה. כאשר המילוי עד מחצית גובה התא מתחתיתו ימולא בחול תוך כדי הרטבה. שאר המילוי יהיה בחומר מקומי עם גודל אבן מקסימאלי "3 המותאם לדרישות של מילוי נברר מובא כמפורט במפרט הכללי עד פני השתית המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה החפירה בשכבות של 20 ס"מ והדוקו בבקרה מלאה. במידה ולא ניתן להתאים את חומר המילוי המקומי לדרישות המפרט הכללי על הקבלן לספק חומר מובא לצורך מילוי חוזר. עבור תוספת זו לא ישולם בנפרד והיא כלולה במחיר הסעיף. תקרות ומכסים לעומס 12.5 ו- 40 טון, מדרגות, או שלבי ירידה רחבים עשויים ליבת פלדה עם ציפוי פלסטי, סבכות, מסגרות, אבני שפה מברזל, יציקה וכו'. )2.1 )2.2 )2.3 )2.4 מכסים המכסים יהיו תקניים כמפורט בתוכניות לעומס 12.5 טון או 40 טון לפי מיקומם )מדרכה או מסעה(. במדרכות מרוצפות יבוצעו המכסים על תושבות מרובעות בהתאם לסוג היצרן. במדרכות אספלט יהיו מדרכות על תושבות עגולות. המכסים ישאו סימון פליז של שם הרשות המקומית ויעוד השוחה על פי פרט סטנדרטי של העירייה שיימסר לקבלן הזוכה. )3 4( קולטנים ותאי תפיסה הקולטנים יהיו תקניים כולל הסבכות, לפי פרטים בתוכניות ו/או בקטלוג היצרן דוגמת וולפמן או אקרשטיין או שווה ערך, לעומס 40 טון. לקולטן הצמוד לאבן שפה יבוצע קולט צד מאבן שפה יצקת בהתאם. 5( שוחות על קוים קיימים העבודה כוללת בנוסף לאמור במפרט הכללי את העבודות הבאות: - גילוי מיקום הצינור. - חיתוך הצינור בקטע המיועד לביצוע השוחה, כולל פירוק הצינור עד 2-3 מ' משני צידי השוחה החדשה באם ידרש. ביצוע השוחות לפי האמור במפרט זה כולל חיבור הצינורות שפורקו מחדש. 82

83 )6 מדידה ותשלום ביחידה כמסווג בכתב הכמויות כולל כל המפורט בסעיף זה. על בצוע שוחה על קו קיים תשולם תוספת כמסווג בכתב הכמויות חיבור קו ניקוז לתא ביקורת קיים העבודה תכלול את אספקת כל החלקים הנדרשים, החציבה בדופן התא הקיים, חיתוך הזיון הקיים, חיבור הצינור החדש וביטונו, כל החפירות והמילוי החוזר, התיאומים עם גורמים שונים וכו'. מדידה ותשלום ימדד וישולם ביחידה כולל כל האמור בסעיף זה התאמה למפלס ושיפוע כביש של מכסי תאי בקרה יבוצע בהתאם למפורט בסעיף במפרט מיוחד זה אך יבוצע באמצעות טבעות מפיברגלס משוריין בגובה עד 10 ס"מ. מדידה ותשלום ימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל החומרים, הציוד והעבודה הנדרשת לביצוע מושלם של העבודה לשביעות רצון הפיקוח ניקוי ושטיפת קווי ניקוז ותאי ניקוז וקליטה העבודה תכלול ביצוע שטיפה וניקוי של תאי בקרה ותפיסה לניקוז וקווי ניקוז בכל קוטר צינור ובכל מימד לגבי התאים. הניקוי יבוצע באמצעות ניקוי בעבודת יידים בתאי הבקרה והטיפה באמצעות ביובית ו/או כל מיכלית אחרת דומה. מדידה ותשלום יימדד ביח' לתאי בקרה ותפיסה ובמטר אורך לצנרת ניקוז ויכלול את ניקוי הפסולת לאתר פינוי מאושר באחריות הקבלן עבודות אספלט מישק התחברות אספלט קיים לאספלט מתוכנן ו/או בין אספלט קיים לאבן שפה חדשה בהתחברויות בין אספלט קיים למתוכנן ו/או לאבן שפה מתוכננת יהא על הקבלן לנסר דפנות מיסעה קיימת בקו ישר כדי ליצור את תפר ההתחברות. העבודה כוללת: 1. ניסור אספלט קיים בקוים ישרים בהתאם לגבולות העבודה ובהתאם לפרט בתוכניות. 2. פירוק אספלט קיים לעומק הנדרש בתכניות פרטים. 3. ריסוס שטחי המגע עם האספלט החדש והנחת שכבות מצע והאספלט ו/או השלמת אבן שפה חדשה על תושבת הבטון. 4. סילוק תוצרי הפירוק לאתר פסולת מאושר כולל הובלה. מדידה ותשלום ישולם במטר אורך שיבוצע בפועל כמסווג בכתב הכמויות בטון אספלט שכבה תחתונה מקשרת )תא"צ יבוצע כמפורט במפרט הכללי סעיף לשכבה מקשרת מסוג תא"צ 19 AG מדידה ותשלום ימדד וישולם במ"ר פני אספלט פי התוכנית., שיבוע בפועל במסעות ובמפרצי החנייה על )19 וביטומן 83

84 ציפוי יסוד על הקבלן לבצע ריסוס יסוד בהתאם למפורט במפרט הכללי סעיף ובהתאם למסומן בתכניות פרטים וחתכים טיפוסיים. מדידה ותשלום ימדד וישולם במ"ר מעקה בטיחות למדרכות במקומות בהם יורה המפקח יהא על הקבלן לספק ולהציב מעקה הולכה להולכי רגל בשפת מדרכה בצמוד לאבן השפה. המעקה יהיה מגוולן באבן חם לפי ת"י 918 ויעוגן לתוך המדרכה ביסוד בטון בומק 30 ס"מ בקוטר 20 ס"מ )הבטון ב- 20 (. מדידה ותשלום ימדד במטר ויכלול כל האמור לעיל כולל חפירה ליסוד. עבודות תמרור צביעה ואביזרי דרך הצבת תמרור כמפורט - על הקבלן לספק ולבצע העמדה של עמוד או עמודים לתמרור ולהציב עליהם את סוג התמרור עירוני כמפורט בתכניות. - העבודה כוללת: סימון מיקום התמרור וקבלת אישור הפיקוח,חפירה ליסוד התמרור, אספקת העמוד מצינור מגלוון בקוטר "3 בעובי דופן 4 מ"מ לעמודים באורך 1.5 מ', "4 בעובי דופן 4 מ"מ לעמודים באורך 2.5 מ', יציקת יסוד מבטון ב- 20 בקוטר 40 ס"מ ובעומק 70, ס"מ הובלת שלטי התמרור מהיצרן לאתר,הצבת השלט על העמוד בגובה הנדרש לפי סוג התמרור כמפורט בתכניות כאשר העמוד מבוסס לעומק 50 ס"מ ממפלס מדרכה. - כל העבודה תבוצע כמפורט במפרט הכללי ולשביעות רצון המפקח. - התמרורים יתאימו לדרישות מע"צ ומשרד התחבורה בהתאם למיקומם בקטעי הכביש על פי תכניות התמרור המאושרות שיסופקו לקבלן הזוכה מדידה ותשלום - ימדד וישולם ביחידה כמסווג בכתב הכמויות. סימוני צבע על הכביש וצביעת אבני שפה על הקבלן לבצע סימוני צבע בגון לבן, ע"ג המסעה וצביעת אבני שפה בגוון אדום לבו ו/או שחור לבן הסימונים יכללו כיתובים שונים, חיצי הדרכה, קוי הדרכה והפרדה, איי תנועה, מעברי חציה וכו' הצבע יהיה בעל תו תקן בלבד. העבודה תבוצע בהתאם לסטנדרטים של משרד התחבורה, המפורטת בחוברת הנחיות לאופן ביצוע תמרורים ולשביעות רצון המפקח, ובהתאם למפרט הכללי סעיף מ דידה ותשלום י ימדד כמסווג בכתבי הכמויות: 84

85 קווי הדרכה שטחים )אי תנועה ומעברי חציה( חיצי הדרכה - במ"א קו צביעה נטו. - במ"ר לפי צביעה מדודה נטו. - ביח' קומפלט אבני שפה נטו במ"א צביעת אבני שפה - התשלום יהווה תמורה מלאה לכל החומרים והכלים הדרושים לביצוע מושלם של העבודה לשביעות רצון המפקח. פרק 57 קווי מים ביוב ותיעול 4.01 תיאור העבודה העבודה במכרז זה כוללת שדרוג מערכות מים וביוב קיימות ישנות במתחמי שבע הכיכרות בקרית שמונה. בשלב א' ישודרגו ככר "הקפה" וככר "העץ" ובשלבים הבאים ככר "צה"ל" וככרות אחרות. העבודות כוללות את הסעיפים הבאים: א. אספקה והנחת קווי מים לשתייה מפלדה בקטרים "6-"2, כולל מערכות אביזרים, חיוצים, חיבורי בתים, הידרנטים, מגופים, שסתומי אוויר, מקטין לחץ, מלכודת אבנים, פורק לחץ וכו'. כמו כן, העבודה כוללת התקנת אביזרים, חיבורי גינון, חיבורים לקווים קיימים, ניתוק קווים קיימים, הכנות לחיבורים בעתיד, העתקת מוני מים למקום חדש או ניתוקם במקומם מצנרת קיימת ישנה וחיבורם במקומם לצנרת חדשה וכו'. ב. אספקה והנחת קווי ביוב בקטרים מ"מ, כולל שוחות בקרה, הכנות לחיבורי מגרשים וכו'. ה מזמין שומר לעצמו את הזכות, משיקוליו הוא, לצמצם את היקף העבודה בפועל ולבצע עבודות בחלק מהאזורים הנ"ל בלבד, או לספק את הצינורות והאבזרים כולם או מקצתם לקבלן, לשנות את היקף הכמויות בכל סעיף בנפרד בכל שעור שהוא, את הזכות לבטל כליל סעיף מסוים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שהדבר ישמש עילה לשינוי מחירי היחידה ו/או לתביעה כלשהי מצד הקבלן. כמו כן המזמין שומר לעצמו את הזכות סמוך לביצוע העבודה ותוך כדי ביצועה להוסיף במסגרת חוזה זה עבודות נוספות והקבלן מתחייב לבצען בהתאם למחירי היחידה שיופיעו בסעיפים המתאימים בכתב הקכמויות. בלן המגיש הצעה לביצוע עבודות לפי מכרז זה חייב להגיש הצעה לביצוע כל העבודות בכל האזורים כמפורט בכתב הכמויות. המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לבדוק, ולפסול כל הצעה שתענה רק על חלק מהעבודות. עבודות הנחת קווי המים הכלולות במכרז/חוזה זה תבוצענה בהתאם לפרק 57 במפרט הכללי )קווי מים, ביוב ותיעול( וכן עפ"י המתואר להלן במפרט מיוחד זה היקף המפרט 85

86 יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבינמשרדית פרקים 01 ו- 57 לתוכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה בא כוחו של הקבלן הקבלן ימנה בא כוח מטעמו, שיימצא באתר במשך כל שעות היום ובמשך שעות הלילה, אם הדבר יידרש, בכל תקופת ביצוע העבודה. הקבלן יודיע למפקח בכתב מי הוא בא הכוח הנ"ל. בא כוחו של הקבלן ייקרא בחוזה זה "מנהל העבודה". מנהל העבודה יהיה מנהל עבודה מוסמך, בעל רישיון כדין ממשרד העבודה ובעל ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות, בכל הקשור לאופי, סוג העבודה והיקפה. בנוסף למנהל העבודה, ימנה הקבלן לצורך ביצוע עבודות מנהל פרוייקט מטעמו, שיהיה בעל הכשרה של מהנדס מוסמך, רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי מוכח של 5 )חמש( שנים לפחות, בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות מן הסוג של העבודות נשוא חוזה זה )להלן "מהנדס הביצוע"(. מהנדס הביצוע יימצא באתר העבודה כל שעות העבודה, במשך כל תקופת הביצוע, וישמש כנציגו הבכיר של הקבלן. מהנדס הביצוע יחתום על מכתב התחייבות למזמין שהעבודה תבוצע בהשגחתו ותחת פיקוחו והוא האחראי על הביקורת פיקוח על העבודה - סמכויות המפקח ותוכניות "לביצוע" האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי מכרז/חוזה זה. א. המפקח הוא נציגו בשטח של "המזמין" והוא לבדו יהיה רשאי לפרש את התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי-בהירות לפי מיטב הבנתו, והקבלן חייב יהיה לציית להוראות המפקח. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה, אולם כל הוראה או פעולה או המניעות מפעולה אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה. ב. המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע. ג. המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח. ד. המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרטים או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה. ה. המפקח ימסור לקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודה העתקים של תוכניות חתומות "לביצוע" ושל המפרטים. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התוכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות ומאושרות "לביצוע". כל עבודה שתבוצע לא לפי התוכניות כנ"ל לא תתקבל וכל הנזק והאחריות יחולו ו. למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות, כולל בדיקות טיב על הקבלן. החומרים ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות, כל זמן שהעבודות נמשכות. על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה. ז. על הקבלן לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בביצוע העבודות תוך הזמן שיקבע המפקח והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה בוצעה בהתאם לתוכניות ולמפרטים, וכי האתר נוקה ונמצא מתאים למטרתו לשביעות רצון המפקח. עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים ו/או לדחיית תאריך גמר העבודות בדיקת התנאים והקרקע ע"י הקבלן על הקבלן לבדוק את תנאי השטח והקרקע, התשתית, הכבישים ושאר המתקנים הקיימים באופן יסודי וכן לברר אודות עבודות אחרות המתוכננות להתבצע באתר העבודה, ולבסס את הצעתו על תוצאות בדיקתו. על הקבלן מוטלת החובה לקבל את כל המידע הדרוש מהרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר, לפני התחלת העבודה, לגבי מיקום כל אלמנט בשטח כגון: דרכים, מעבירי מים, תעלות ניקוז, מבנים, עצמים שונים, גדרות, קירות, מתקנים וצנרת עיליים ותת קרקעיים )קווי מים, עמודי וקווי חשמל וטלפון, קווי ביוב, קווי ניקוז וכו'(, ולקבל אישורי חפירה מכל הגורמים הנוגעים בדבר. 86

87 על הקבלן האחריות הבלבדית לבדוק ולוודא את מקומם של כל המבנים והקווים העיליים והתת-קרקעיים בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על שלמותם ולהימנע מכל פגיעה בהם, וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים היום-יומיים במקום. מבלי לגרוע מן האמור ב "מפרט הבינמשרדי", על הקבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזק שיגרם לדרכים, למבנים ומתקנים ק היימים. כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות עפ"י סעיף זה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה שונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב מילוי דרישות סעיף זה. ה כמזמין לא יכיר בכל תביעות, כולל הארכת משך ביצוע העבודה, הנובעות מאי הכרת תנאי כל שהוא, ולל תנאים אשר קיומם הפיזי אינו מבוטא בתכניות ובשאר מסמכי המכרז/חוזה אחריות הקבלן רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר, בין היתר, את התוכניות, המפרטים, כתב הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו לעהפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתוכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר לולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת תוואי העבודה עבודת הקבלן תתבצע, בתחום המסומן בתוכניות, ו/או זה שיורה המפקח באתר, ברוחב המינימלי האפשרי. "המזמין" יציין לקבלן את גבולות השטח בו רשאי הקבלן לרכז חומרים וכלים ולהקים את מחסניו. בכל מקרה תיאסר אחסנת ושפיכת חומר חפור ופגיעה במתקנים ובחלקות שלאורך ובצידי התוואי בעת ביצוע העבודות. כל נזק שייגרם וכל ההוצאות הנוספות שתגרמנה כתוצאה מחריגת הקבלן מהתחום שיוקצה תחולנה על הקבלן במלואן ותהיינה על חשבונו ולא ישולם לו כל פיצוי ע"י "המזמין". הקבלן רשאי לפנות אל בעלי החלקות, החנויות והנכסים הסמוכים לתוואי העבודה ולנהל איתם משא ומתן כדי לקבל את אישורם לאחסנת חומר חפור, חומרים וצינורות בתחומי חלקותיהם. כל ההוצאות שתגרמנה לקבלן בגין המשא והמתן והתשלומים שידרשו ע"י בעלי החלקות עבור השגת רשותם יהיו על חשבון הקבלן לבדו. ח תימתו של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה הסכמתו לניכוי כספי פיצויים כנ"ל עבור נזקים שיגרמו כתוצאה מעבודתו, מכל סכום שיגיע לו מ"המזמין" עבור ביצוע עבודה זו. כל מו"מ כאמור לעיל ו/או פעולה בקשר לכך יהיו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, לא יהא בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין, והקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמין בגין כל נזק שייגרם למזמין בקשר לכך תנועה על פני דרכים וכבישים קיימים כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב מצויידים בגלגלי גומי. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה. כמו-כן, מופנית תשומת לבו של הקבלן לעובדה כי על המשאיות והציוד שלו יהיה לעבור דרך רחובות וכבישים בישוב ובסביבה. על הקבלן להתאים את תנועותיו והובלותיו כך שימנע מטרדים מתושבי המקום. כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאים אלו תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד עבודה בכבישים - הסדרי תנועה בעת עבודה לאורך ובתחום כבישים יחולו על הקבלן הגבלות ותנאים כפי שיידרש ע"י הרשות המקומית ומשטרת ישראל. חלק מההגבלות והתנאים מפורט להלן. א. כל דרכי הגישה לאתר העבודה, במידה ותידרשנה, בכל קטע, תיסללנה ע"י הקבלן באופן שתאפשרנה המשך תנועה חופשית, רצופה, שוטפת ובטוחה של כל סוגי כלי הרכב, במשך כל תקופת ביצוע העבודה על כל שלביה, בכל שעות היממה. ב. במקומות שיידרש שינוי בקווי התנועה הסדירים של חברת אגד, או חברת תחבורה ציבורית אחרת שהיא בעלת הזיכיון באזור, על הקבלן לתאם את עבודתו מראש עם החברה, ולקבל את אישורה והסכמתה לנושא התקנה זמנית של התחנות במקום אחר. ג. במקומות בהם נדרשת הנחת קו המים לאורך כביש, בתחום כביש, ו/או חציית הכביש ע"י צינור, העבודה תעשה רק לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח. חצייה תבוצע בשני שלבים כאשר בכל שלב הקבלן יכשיר מסלול עוקף זמני כדי לאפשר תנועה חופשית, 87

88 שוטפת ובטוחה בכביש במהלך ביצוע העבודה. כל שטח העבודה ייחתם ויסומן כמפורט להלן. מסלולים עוקפים יישארו עד השלמת ביצוע תיקוני הכביש באספלט. בסיום העבודה הקבלן יפרק את כל המסלולים העוקפים הזמניים ויחזיר את השטח למצבו הקודם. ד. כל שטח העבודה יתחם ויסומן ע"י תמרורים, שלטים, מחסומים, חביות צבועות שחור לבן וסרטים זוהרים וכל סידורי האזהרה הדרושים לפי המדריך להצבת תמרורים שהוצא ע"י מע"צ, מהדורה אחרונה. המחסומים והחביות יוארו בלילה ע"י פנסים מהבהבים אדומים. כל אמצעי התיחום והסימון שהקבלן ישתמש בהם חייבים באישור מוקדם של המפקח. במידה ותידרש הזמנת שוטר או שוטרים או מכוונים להכוונת התנועה, יחולו כל ההוצאות והתשלומים שיידרשו ע"י משטרת ישראל על הקבלן, לא ישולם עבורן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה. ה. בשום מקרה לא יוערמו בתחום הכביש ערימות עפר, חומרים, צינורות וכד'. במידת הצורך הקבלן יידרש להעביר את החומר החפור וחומרים שישמשו אותו לביצוע העבודה לאחסנה זמנית למקום שיורה המפקח. לא תורשה בתחום הדרך חניית כלי רכב, ציוד מכני כבד ו/או כלי עבודה אחרים. ו. כל שטח העבודה והמתקנים יהיו תחת פיקוח ושמירה בלתי פוסקים של הקבלן בכל שעות היממה ובמשך כל תקופת ביצוע העבודה. ז. הקבלן בחתימתו, על מכרז/חוזה זה, מצהיר בזאת כי ידוע לו שחסימת כבישים ו/או אי שימוש באמצעי אזהרה, התראה ושילוט מתאימים מהווה עוון פלילי וכי הקבלן משחרר את המזמין ומתחייב לפצותו בעד כל מיני תביעות ופעולות העלולות להיות מוגשות ע"י צד שלישי כנגד המזמין בקשר לנזקים שייגרמו ע"י עבודות הנחת הקווים, אחזקתם ו/או אי כשירותם או ע"י כל סיבה שהיא אחרת שנובעת ממצב הקווים בגבולות הכביש. הקבלן יהיה האחראי הבלבדי עבור כל הנזקים שיגרמו עקב עבודתו. ח. הקבלן יהיה האחראי הבלבדי ויתקן על חשבונו את כל הנזקים שיגרמו כתוצאה מעבודתו למיסעת הכביש על כל שכבותיה, לשוליים, למערכות השירותים התת-קרקעיים והעיליים הקיימים, לתעלות הניקוז, לקירות ו/או מבני הכביש האחרים ויחזירם למצבם הקודם לשביעות רצון המפקח. ט. במידה והקבלן לא יבצע איזושהי עבודה או תיקון שיורה לו לבצע המפקח, לפי שיקול דעתו המוחלט, רשאי המפקח לבצע עבודה זו באמצעות קבלן אחר ולחייב את הקבלן במלוא הוצאות התיקונים והעבודות. כל הדרוש לקיום ההוראות שפורטו לעיל, עמידה בדרישות שידרשו ע"י הרשות המקומית, משטרת ישראל, אגד )או חברת תחבורה ציבורית אחרת(, וכל רשות מוסמכת אחרת, לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או למועד השלמתה עקב קיום ההוראות ועמידה בדרישות. תביעות לפיצוי כלשהוא ו/או הארכת זמן ביצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון אחריות למבנים קיימים ושעתידים לקום והחזרת השטח למצבו הקודם בשטח עשויים להיות מבנים ומתקנים קיימים ומערכות תשתית תת-קרקעיות ועל-קרקעיות או בהקמה. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם, בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. על הקבלן לקבל אישור לחפירה מהגורמים הנוגעים בדבר. איסוף מידע ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן האחריות וכל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המבנים, המתקנים ומערכות התשתית הנ"ל, כולל דיפון החפירות שתבוצענה ע"י הקבלן, חלים על הקבלן בלבד והוא לא יפוצה על כך בנפרד ע"י המזמין. על הקבלן האחריות הבלבדית לבדוק ולוודא את מקומם של כל הבניינים, המבנים והקווים העיליים והתת-קרקעיים בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, לשמור על שלמות יסודותיהם ולהימנע מכל פגיעה בהם, וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים היום-יומיים במקום. על הקבלן לתקן בהקדם על חשבונו כל נזק שיגרם ליסודות, לבנינים, למבנים ומתקנים קיימים ולרכוש התושבים בתחום מגרשים פרטיים. כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות עפ"י סעיף זה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב מילוי דרישות סעיף זה. בכל מקרה של עבודה ליד מתקן, יסוד, בית, מבנה ו/או מערכות צנרת עיליים ו/או תת קרקעיים או הצטלבות איתם יבצע הקבלן חפירת גישוש בידיים לגילויים, יתמוך וידפן את החפירה בדיפון מיוחד ויתמוך אותם וידאג לשלמותם ולהמשך פעולתם התקינה בהתאם להוראות המפקח באתר והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר. על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב שבו היה לפני תחילת העבודה, עליו לתקן, לשקם, להקים ולבנות מחדש את הגדרות והקירות מכל סוג שהוא, המדרגות, המדרכות, אבני שפה, כבישים, דרכים, שבילים, משטחים, קווי מים בכל הקטרים, קווי ביוב וניקוז, קווי חשמל, תאורה, טלפון, טלוויזיה בכבלים וכדומה שפרק, הרס או קלקל בגלל תנאי העבודה ולהרחיק כל פסולת. עבור כל הנ"ל לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים. 88

89 כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות עפ"י סעיף זה תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו-כן, לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב מילוי דרישות סעיף זה. הקבלן מתחייב שלא לגרום הפרעות לשאר הגורמים הפועלים בשטח. כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון, בעת הגשת הצעתו, את כל ההוצאות הנוספות שתגרמנה לו וההפרעות והעיכובים העלולים לנבוע בגין תאום הפעולות לפי סעיף זה. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי אחר בשל כך מדידה וסימון קווי המים והביוב המתוכננים סומנו בתוכניות באופן משוער בלבד עפ"י תיאום שנעשה עם הישוב ואף קיבל את אישורו. במיוחד אמורים דברים אלה לגבי מתקנים ואביזרים, כגון: שוחות ביוב, הידרנטים, גשרי אביזרים, מגופים וכו'. על הקבלן לקבל את אישור המפקח והמזמין לגבי מיקומו המדויק של כל צינור, מתקן, אביזר או גשר מגופים. הקבלן יפרק על חשבונו הוא - קו, מתקן או אביזר אשר יותקן ע"י הקבלן ללא קבלת אישור המפקח והמזמין מראש, ואשר לפי דעת המפקח והמזמין מיקומו אינו מתאים מכל סיבה שהיא. לקבלן לא תהיה כל זכות ערעור על כך או תשלום כלשהו מצד המזמין. תשומת לב הקבלן מופנית לנאמר בסעיף במפרט הכללי. לפני תחילת העבודה יסמן הקבלן, על בסיס הסימונים והאיתורים שבתוכניות, את הסימונים הדרושים לביצוע הקווים המתוכננים. תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי לא תבוצענה ע"י המזמין, לפני תחילת העבודה, עבודות חידוש מדידה וכי לא יימסר לקבלן כל סימון בשטח. הקבלן רשאי לפנות למודד שביצע את המדידות ששימשו כבסיס לתכנון ולהזמין אצלו, על חשבונו, את עבודות המדידה והסימון הדרושות לביצוע העבודה. באותם מקומות שיורה המפקח, ימדוד הקבלן מחדש ויכין תכניות אתר חדשות וחתכים כנדרש על ידי המפקח, בין אם יהיו אלו עבור קווים בתוואים המסומנים בתכניות ובין אם יהיו אלו בתוואים חדשים וברחובות שלא נכללו במסגרת המכרז. תוכניות חדשות שתוכנה ע"י הקבלן לפי הוראות המפקח תהיינה ממוחשבות במלואן. בכל מקום שיידרש חיבור אל קווים קיימים על הקבלן לחפור, לגלות, לאתר ולמדוד מחדש את כל הקווים הקיימים ולסמנם על גבי התוכניות. המפקח יבדוק ויאשר את נכונות המדידות והסימון. רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח, יחל הקבלן בביצוע העבודה. כל עבודות המדידה והסימון תהיינה ממוחשבות במלואן ותתבצענה במערכת הקואורדינטות והרומים ששימשה להכנת המדידות ששימשו כרקע וכבסיס לתכנון. לפני תחילת העבודה על הקבלן לאתר ולמדוד את רום תחתית השוחות הקיימות, שעל קווי הביוב והניקוז הציבוריים הקיימים, ומעבירי המים הקיימים, אליהן יש לחבר קווי ביוב חדשים המתוכננים לביצוע במסגרת מכרז/חוזה זה. כמו כן על הקבלן לחפור ולגלות את תוואי ואת רום קווי המים הקיימים, אליהם מתוכננים חיבורים של הקווים החדשים שיבוצעו במסגרת מכרז/חוזה זה. המפקח יבדוק ויאשר את נכונות המדידות והסימון ורק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח יחל הקבלן בביצוע העבודה. בסיום העבודה ימדוד הקבלן )ע"י מודד מוסמך( ויכין תוכניות עדות )לאחר ביצוע( ממוחשבות כשהן כוללות את כל העבודות שבוצעו על ידו על כל פרטיהן, לפי הנדרש לעיל. לצורך ביצוע כל עבודות המדידה, הסימון ועדכון התכניות, שתהיינה ממחושבות במלואן, יעסיק הקבלן בקביעות, במשך כל תקופת ביצוע העבודה, מודד מוסמך האחראי בחתימתו לטיב ודיוק העבודה. בידי המודד הנ"ל ימצאו בקביעות כל הציוד, המכשירים והתוכנות הדרושות לעבודה במערכת ממוחשבת וכח העזר הדרוש לעבודות המדידה. על המודד יהיה לחדש כל סימון אשר נעלם מכל סיבה שהיא וזאת עד להשלמת העבודות ומסירתן למזמין. כל עבודות המדידה והסימון טעונות אישור בכתב מאת המפקח, אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו לנכונותן. אחריות הקבלן למדידה ולסימון היא מוחלטת ועליו יהיה לבצע על חשבונו כל תיקון במדידה ובסימון, אם כתוצאה משגיאה )של כל צד שהוא( ואם כתוצאה משינוי בתכניות. לא ישולם בנפרד עבור עבודות המדידות והסימון, שפורטו במפרט מיוחד זה, וכן עבור מדידות נוספות ועבודות שרטוט שתידרשנה על ידי המפקח וההוצאות עבורן תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או למועד השלמתה עקב עבודות מדידה, סימון, ושרטוט, בכל שלב של העבודה, ו/או עקב המתנה לסיום עבודות המדידה. תביעות לפיצוי כל שהוא ו/או הארכת זמן ביצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון. א ם הקבלן לא יבצע המדידה והסימון הנדרשים בכל שלב שהוא תוך שבוע מיום קבלת ההוראה מאת המפקח ו/או מיום סיום העבודה ו/או המודד שיועסק על ידי הקבלן לא יהא מודד מוסמך ו/או לא יהיה ברשותו הציוד הדרוש לעבודה במערכת ממוחשבת, רשאי המפקח לבצע את המדידה והסימון ע "י מודד מוסמך שיבחר על ידו ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך, בתוספת דמי טיפול בשיעור של 15% מכל ההוצאות. 89

90 לפני ביצוע העבודה יסמן הקבלן בשטח בעזרת מודד מוסמך את התוואי כפי שתוכנן בתוכניות המסומנות "למכרז". לאחר סיור בשטח לאורך התוואי שסומן ע"י הקבלן ולאחר אישור בכתב של המזמין לתוואי כפי שסומן או לתוואי מעודכן, יעודכנו התוכניות ויימסרו לקבלן מסומנות "לביצוע" הגנה כנגד פגעי טבע ונזקיהם אמצעי הגנה כנגד פגעי טבע שינקטו ע"י הקבלן ו/או נזקים שייגרמו לו ע"י פגעי טבע יהיו על חשבונות של הקבלן ולא ישולם לקבלן על כך בנפרד אספקת מים וחשמל הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו, כמפורט להלן. במידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי אספקת מים עירוניים, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון: הפעלת משאבות, הנחת צינורות, מכלים, מכלים רזרביים, מכוניות וכד'. כל ההוצאות הקשורות באספקת המים ובהובלתם הנקובים יכללו בהצעת הקבלן ולא ישולמו בנפרד. הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודה על ידי הפעלת דיזל - גנרטורים או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת החשמל וכד', וכל זאת באישור המפקח. כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל ומים כנאמר לעיל, יכללו בהצעת הקבלן ולא ישולמו בנפרד בטיחות ואמצעי זהירות כללי ה קבלן יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, בניה, התקנת ציוד וצנרת, עבודות חשמל, הנחה, הובלת חומרים, הפעלת ציוד מכני וכו'. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת חיי אדם ורכוש באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה, ואלו הנדרשות בהתאם לחוקי התכנון והבניה. הקבלן יתקין דרכי גישה זמניות, פיגומים, דיפונים ותמיכות, מעקות, גדרות זמניות, אורות מהבהבים ושלטי אזהרה כנדרש, לרבות שמירה, כדי להזהיר את הצבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של חפירות, בורות, תעלות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים באתר. לפני תחילת העבודה בכל קטע ושלב, יעביר הקבלן למפקח לאישור רשימה של כל אמצעי הזהירות, הדיפון, התמיכות והשלטים בהם בכוונתו להשתמש, כולל תכנון הנדסי מלא. מיד עם סיום יום העבודה בכל חלק של האתר, חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, לישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מבצוע העבודה. כהל משך העבודה בכלל, ובעת ביצוע עבודות חפירה/חציבה ובניה בתוך החפירות למבנים ובתוך תעלות באתר העבודה בפרט, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטויות, כולל דיפונים ותמיכות, גם כאשר החפירה נעשתה לפי המפרטים והתוכניות, ובמיוחד כאשר החפירות אינן מבוצעות על פי השיפועים הטבעיים, והוראות התקן הישראלי לחפירות ליסודות. למטרה זו יהיה על הקבלן להעסיק, על חשבונו, יועץ קרקע מוסמך הבקי והמנוסה בסוג זה של העבודות, וכן יועץ בטיחות שיאושרו מראש ע"י המפקח. תכנון כל אמצעי הדיפון והתימוך טעון חתימתם של יועץ הקרקע ושל יועץ הבטיחות אשר יועסקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לדאוג להרחקת האדמה שנחפרה למרחק של לפחות 2.0 מ' משפת החפירה, זאת כדי למנוע לחץ נוסף על דופן החפירה. כמו כן, על הקבלן ובאחריותו להבטיח, על חשבונו, אמצעי הגנה מירביים לעובדיו, בעת ביצוע עבודות שונות בתוך החפירה ובקרבתה, להגנה מפני מפולות, על ידי שימוש בתאי הגנה, תמיכות, כובעי מגן וכד'. עבודות חיבור למערכת ביוב קיימת ו/או למערכת ניקוז קיימת תבוצענה תוך כדי נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים שחלק מהם מתואר בסעיף מס' של "המפרט הכללי". הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שיגרם לאנשים, לבעלי חיים, ו/או לרכוש עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש וה"מזמין" לא יכיר בשום תביעות בשל כך אשר תופנינה אליו. שומר "המזמין" לעצמו את הזכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר "המזמין" רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות לשביעות רצון 90

91 המזמין. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת בטוח מתאימה וה"מזמין" לא יישא באחריות כלשהיא בגין נושא זה. אי תשלום הפרמיה בגין פוליסת ביטוח זאת הינה הפרה יסודית של תנאי החוזה, וה"מזמין" יהיה רשאי מיד לעכב את כל התשלומים המגיעים לקבלן. אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע כתוצאה מעבודתו של הקבלן. לפני תחילת העבודה ובכל מקרה של ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי הזהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן על חשבונו את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור, ויבצע את כל הנחיותיו. ב כל מקרה, גם אם לא מפורט הדבר בכתב הכמויות, רואים את העלות הכוללת של העבודות, הציוד, והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל ככלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד. אמצעי זהירות - עבודה במערכות ביוב קיימות לפני ביצוע של עבודה, תיקון ו/או התחברות לשוחות בקרה הבנויות על ביבים גרביטציוניים קיימים על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים ואת השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים בהתאם להוראות משרד העבודה, אשר יכללו בין היתר את אלו המפורטים להלן. בשום מקרה לא בא המתואר במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות המבוצעות ע"י הקבלן. לפני שנכנסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא, באמצעות מכשירי בדיקה מתאימים, שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחת הבקרה אלא לאחר שהשוחה אווררה כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שיסולקו כל הגזים ותובטח הספקת חמצן בכמות מספקת, תותר הכניסה לשוחת הבקרה, אבל רק לחובשי מסכות גז. מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפחות, לפי הכללים הבאים: לעבודה או לחיבור לשוחת בקרה קיימת - יוסרו מכסה השוחה שבה עומדים לעבוד והמכסים בשתי השוחות הסמוכות, כלומר סך הכל לפחות שלושה מכסים. לבניית שוחה חדשה על ביב קיים - יוסרו המכסים של השוחות משני צידי נקודת החיבור. לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד נוסף, אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך, יישאר מחוץ לשוחה. עובד הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה. בכל מקרה, עובד הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל 3 מ' יחבוש מסכת גז מתאימה. בשוחות בקרה שעומקן עולה על 5 מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם לשוחה ובמשך כל זמן העבודה בתוך השוחה. עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש בכל אמצעי הבטיחות הדרושים, שחלק מהם פורטו לעיל. חפירה ומילוי תעלות לתשתיות תת-קרקעיות כללי תוך ביצוע עבודות הכנה ופירוק, חפירה, חציבה, מילוי, כבישה, הידוק והחזרת השטח לקדמותו, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה בנפש וברכוש, כלומר לרבות לגדר, להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן ושל בא-כוחו באתר העבודה, להאיר כחוק כל חפירה או בור בהתאם לדרישות המשטרה והרשויות המקומיות, להבטיח מעברים בטוחים להולכי רגל ולהציב שמירה מתאימה. לעובדים יהיה ציוד מגן אישי כגון נעלי בטיחות, כפפות מגן, אוזניות מגן, כובע מגן, כל כלי העבודה והמכשירים יהיו תקינים, שמישים ויהיה להם אישור מוסמך במקום שנדרש. 1.1 הכנות מחייבות לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא: הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות, הצטיידות באמצעי הבטיחות המתאימים לפי פרק הבטיחות קיום הנחיות או תוכניות מפורטות של החברה/המשרד לגבי עבודות ההכנה והפירוק וחפירת התעלה אישורים ומפות מהמוסדות המתאימים. 91

92 אם לא התקיים אחד או יותר מן התנאים דלעיל, חל איסור מוחלט להתחלת ביצוע העבודה ויש לפנות לממונה. 1.2 תימוך ויציבות כללי לפני תחילת החפירה יכין הקבלן במקום העבודה את החומרים הדרושים לעבודה, כולל גידור, תאורה, סולמות גשרים למעבר הולכי רגל, שילוט וכל ציוד בטיחות וחומרי עזר הנדרשים דיפון ותימוך צידי החפירות ידופנו וייתמכו, במידה שהקרקע מחייבת דיפון ובהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה, בין אם נציג החברה/המשרד דרש זאת ובין אם לא. עבודות הדיפון והתימוך יתוכננו ע"י יועץ הקרקע והביסוס וע"י יועץ הבטיחות של הקבלן. הלוחות והתומכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לקבל את לחץ הקרקע ולמנוע מפולת או תזוזה אופקית של הדיפון. לחילופין, ואם תנאי האתר מתירים זאת, יוכל הקבלן במקום לדפן ולתמוך, לעצב את צידי החפירות לפי השיפועים הטבעיים אחריות ליציבות ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות לביצוע באורח מקצועי טוב. מילוי ההוראות אין בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת החוק והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות מלאה ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר, לרבות בטיחות המבנים והדרכים הסמוכים לאתר, על כל המשתמע מכך. 2. אחריות הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לאנשים, לבעלי חיים ולרכוש עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות בשל כך אשר תופנינה אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות לשביעות רצון המזמין. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים בגין אובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה. אי תשלום הפרמיה בגין פוליסת ביטוח זאת הינה הפרה יסודית של תנאי החוזה והמזמין יהיה רשאי מיד לעכב את כל התשלומים המגיעים לקבלן. לפני תחילת העבודה, ובכל מקרה של ספק באשר לקיום הבטיחות באתר ולביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן, על חשבונו, את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור ויבצע את כל הנחיותיו. כל זאת בנוסף לדו"ח ולאמצעים שיוכנו ע"י יועץ הקרקע ויועץ הבטיחות של הקבלן. אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלבדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן. בכל מקרה, וגם אם לא מפורט הדבר בכתב הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, הציוד והחומרים המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות, שחלק מהם פורט לעיל, כולל העסקת יועץ קרקע וביסוס ויועץ בטיחות במשך כל תקופת ביצוע העבודה וביצוע עבודות תימוך ודיפון לפי הנחיותיהם רואים אותם ככלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם בנפרד תוכניות למכרז רשימת התוכניות המצורפות ל"מכרז" מובאת להלן. תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי התוכניות למכרז הינן תוכניות עקרוניות המסומנות בחותמת "למכרז בלבד", הבאות להבהיר את סוגי העבודות והיקפן והן מספיקות כדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו. התוכניות ל"ביצוע" תוכנה ותעודכנה לאחר סימון התוואי בשטח ע"י הקבלן של הקווים ושל כל שוחות הביוב המתוכננות ואישורם ע"י המזמין. כתוצאה מכך לפני הביצוע עשויים לחול שינויים מסויימים בתוכניות, כגון של קו או שוחה, תוספת, חריצים וחורים שונים או שינויים אחרים מסיבות כלשהן. לקבלן לא תהיה כל זכות לדרוש פיצוי כלשהו ו/או שינוי במחירי היחידה עקב עדכונים ושינויים אלו, ו/או עקב המתנה לסיום עדכון והכנת תוכניות ל"ביצוע" שתוכנה לפי מידות הציוד שיוצע ויסופק על ידו. כמו-כן, יתכן כי לפני ו/או תוך כדי ביצוע העבודה, תימסרנה לקבלן תוכניות עבודה נוספות, שלא נכללו במסגרת המכרז. למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בכל השינויים בתוכניות ובעובדה כי תיתוספנה תוכניות כדי לשנות את מחירי היחידה שהוגשו על ידי הקבלן בהצעתו ומחירי יחידה אלה יחשבו כסופיים. לא תישמע טענה כלשהי מצד הקבלן בדבר שינויים ו/או הארכות בלוחות הזמנים בשל הצורך בעדכון התוכניות, כאמור בסעיף זה. עם קבלת התוכניות ומסמכי המכרז/חוזה יבדוק אותם הקבלן ויודיע מיד למפקח על כל טעות, החסרה, סתירה ואי-התאמה בין התוכניות לבין עצמן ו/או בין התוכניות ובין שאר מסמכי המכרז/חוזה. המפקח יחליט כיצד לנהוג בכל מקרה והחלטתו תהיה קובעת. לא הודיע הקבלן 92

93 למפקח כאמור, בין אם כתוצאה מכך שלא הרגיש בטעות, החסרה, סתירה ו/או אי התאמה כנ"ל ובין אם מתוך הזנחה גרידא, יישא הקבלן לבדו בכל האחריות לתוצאות מכך, בין אם תוצאות אלה נראות ו/או ידועות מראש ובין אם לא תוכניות לאחר ביצוע AS MADE בנוסף לנאמר בסעיף של המפרט הכללי, בסיום העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תכניות עדות )לאחר ביצוע( כדלקמן: 1. תוכניות העדות שתבוצענה ע"י מודד מוסמך בלבד יהיו ממוחשבות וימסרו למזמין כקבצי DWG על גבי שלושה סטים של דיסקטים, ושלושה סטים של העתקי תכניות חתומים. התוכניות לאחר ביצוע" יהיו ממוספרות בהתאם למספור התוכניות "למכרז" שנמסרו לקבלן. נציג הקבלן יחתום ויאשר בכתב ידו את אמיתות תוכניות העדות. על גבי התוכניות יירשמו פרטי הקבלן והמודד כגון: שם, טלפון, פקס, דוא"ל, כתובת וכו'. תכניות העדות יהוו את בסיס חישוב הכמויות לצרכי תשלום. יוכן שרטוט של חתך לאורך של קווי המים כפי שבוצע בשטח בקנ"מ 1:100/1:1000. כל הפרטים שיסומנו בתוכניות ייבדקו ויאושרו ע"י המפקח. הכנת תוכניות העדות, מסירתן ואישורן כנ"ל הן תנאי מוקדם לבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח.. 2 תכניות העדות יתבססו על מדידה ממוחשבת חתומה ומאושרת על ידי מודד מוסמך. - הרקע לתכניות העדות הממוחשבות יהיו מפות התכנון הקיימות של העבודה ו/או על רקע מפות כבישים, שבילים ופרצלציה של מגרשים, שטחים וחלקות חקלאיות שגם הם ממוחשבים. במפת העדות כל המידע של הרקע יודפס בגוון אפור, והקווים והאבזרים שיבוצעו יודפסו בצבע בולט וברור, כאשר יהיו סוג קו וצבע שונים עבור כל סוג צינור וקוטר )מים בכחול וביוב באדום(. בהעדר כל הנחייה אחרת תכנית העדות תהיה בקנ"מ של מפות התכנון. - תכניות העדות הממוחשבות תהינה ניתנות לקליטה בתוכנת אוטוקד )AUTOCAD( או שווה ערך טכני. - המדידה תהיה מחולקת לשכבות, שכבות לנושא קווי הצינורות לפי סוג ולפי קוטר, שכבות טקסט לצינורות לפי קוטר, שכבות לשוחות, שכבות לטקסט עבור שוחות. שכבות לגשרי אביזרים עיליים ושכבות לטקסט עבור גשרי אביזרים עיליים. - כל האובייקטים הכלולים בתכניות העדות יהיו אמיתיים ולא סמלים.)Symbols( 3. מערכת צנרת מים ומתקניה: א. מערכת צנרת מים ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב מערכת המים והמתקנים בתכנית העדות בגודל אמיתי )1 יחידה = 1 מ'( וע"י קואורדינטות. כמו כן יצוינו מרחקים של קווי המים אל עצמים קיימים בשטח. ב. על כל תוכנית יצויין כי הרומים והקואורדינטות הם במערכת ארצית. ג. את אורך קווי הצינורות יש לציין בין שתי נקודות מוגדרות, בעלות זיהוי מוחלטת )שם נקודה( כגון: בין חיבור מגרש לחיבור מגרש, הסתעפות וכד', תוך ציון חומר הצינור, קוטר הצינור, ודרג הצינור. ד. ציון סוג וקוטר האבזרים המותקנים כגון: מגופים, שסתומי אוויר, ברזי כיבוי אש, מלכודת אבנים, מקטין לחץ, פורק לחץ, מדי מים וכו'. ה. רום I.L. של קווי המים, וציון "צינור גלוי מונח לאורך קיר תומך" במקרים כאלה. ו. שוחת אביזרים או גשר אביזרים עילי וגדרות - מידות, גודל, חומר, אביזרים, מיקום, וצורה. ז. כל גשר אבזרים ישורטט בהגדלה בנפרד כולל ציון כל פרטי האבזרים שעליו, מרחקים בין אבזרים, סוג כל אבזר, מספר הפרט המתאים כפי שמופיע בתוכניות וכו'. )אם לא מופיע בתוכניות אזי יוגש שרטוט זה בקנ"מ 1:25(. ח. הכנות לחיבורי מים למגרשים לפי קוטר. ט. מיקום ברזי כיבוי אש. י. ציון מיקום התחברות למערכת קיימת. 4. תוכניות עדות לצנרת ביוב ולמתקנים שונים תכלולנה תמיד את הנתונים הבאים: א. מערכת צנרת הביוב ומתקניה שלאחר הביצוע תתווה במדוייק את מצב קווי הביוב והמתקנים בתוכנית העדות בגודל אמיתי )1 יחידה = 1 מ'( וקואורדינטות. ב. בנתוני המדידה של שוחות הביוב, יש לציין באופן ברור: - שם או מספר שוחה בתוך אליפסה. - רום מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה. - רום מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח. - רום מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת בקרה. - רום מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת בקרה. - רום מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת בקרה. - רום מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש לדופן שוחת בקרה. 93

94 רום מפלס תחתית צינור של הכנה לחיבור בעתיד, או של חיבור מגרש בקצה ההכנה. קוטר ועומק השוחה. סוג וגובה המפל. סוג וקוטר מכסה - כבד D400 או בינוני. קוטר פנימי של מכסה יהיה 60 ס"מ. סוג השוחה - יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה. סוג תקרה - טרומית או יצוקה קונוס או רגיל. סוג העיבוד בשוחה - עיבודי בטון או פלסטיק. סוג מחברי שוחה - איטוביב או רגיל. שימוש באטמי איטופלסט כן / לא ג. - - בנתוני המדידה של קווי ביוב )כולל קווים משניים( יש לציין באופן ברור: אורך קטע קו ביוב בין מרכזי שוחות בקרה. קוטר קטע קו ביוב "באינטשים" )פלדה( ובמילימטרים פי.וי.סי. במקרה של צינורות פלדה עובי דופן, סוג הציפוי הפנימי, והעטיפה החיצונית. - חיצי זרימה. - שיפוע של קווים בין שוחות. - שיפוע וקוטר קווים משניים שבוצעו לחיבורי בתים/מגרשים. איתור של עטיפות בטון או מיקום שינוי בסוג הצינור ואורכם בתנוחה. ציון מעברי קיר תומך. ציון וסימון חציות עם מערכות תת-קרקעית אחרות )קווי ביוב, מים, ניקוז וכו'(. העלות הכוללת של הכנת תוכניות בדיעבד כמתואר לעיל, כלולה במחירי היחידה השונים של העבודה, ולא ישולם עבורה בנפרד. אם "המזמין" יחליט לבצע את התוכניות בדיעבד, כולן או מקצתן, באמצעות מודד מוסמך שיבחר על ידו, ינוכה מחשבון הקבלן הסכום המצויין באופני המדידה והתשלום תקופת ביצוע ולוח זמנים לביצוע קווי המים והביוב הקבלן יתחיל בביצוע העבודה, על פי לוח זמנים מאושר מראש, תוך שבוע ימים מקבלת הוראת התחלת העבודה מהמפקח וימסור את העבודה למפקח, כשהיא מושלמת, על כל מרכיביה, נקייה ומסודרת, לשביעות רצונו של המפקח, לא יאוחר מאשר בתום 100 ימי לוח קלנדריים מיום התחלת העבודה הנקוב ב"צו התחלת העבודה". מיד לאחר קבלת "צו התחלת עבודה" ולפני תחילת ביצוע העבודות, ימסור המפקח לקבלן רשימת סדר עדיפויות לביצוע העבודות. הקבלן יהיה חייב להתחיל בעבודה במקום שיורה המפקח ולבצע את העבודה בשלבים כפי שיקבע המפקח. הקבלן יגיש למפקח תוך שבוע מקבלת צו התחלת העבודה וסדר העדיפויות לוח זמנים מפורט ומחייב לביצוע העבודה המתאים לסדר העדיפויות הנ"ל. לוח הזמנים המוצע ע"י הקבלן יוכן עפ"י שיטת "גנט" או כל שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח ויאפשר מעקב אחרי שלבי הביצוע והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, לרבות הספקת חומרים, ניצול ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות השונות והשלבים השונים של הביצוע. לוח הזמנים יהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים, המעקב, העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד. לוח הזמנים יעודכן ע"י הקבלן מדי שבוע ו/או לפי דרישת המפקח. המפקח יהיה רשאי לשנות לפי שיקול דעתו את סדר העדיפויות תוך כדי ביצוע העבודות והקבלן לא יקבל כל תשלום או פיצוי עבור הכנסת שינוי המתחייב מכך בלוח הזמנים. כמו כן, הדבר לא יהווה עילה להארכת הלו"ז לביצוע העבודות תחום העבודות המפקח יקבע בכל קטע וקטע את תחום העבודה וכן יקבע לאורך תוואי הקווים את רוחב הרצועה בה מ חותר יהיה לקבלן להשתמש לצורך העבודות כמו כן יסמן המפקח את השטח בו רשאי הקבלן לרכז הומריו וכליו ולהקים מחסניו. תחום יקבע בהתחשב בצרכיו של הקבלן והוא לא יורשה לחרוג בפעולותיו ובהקמת מבנים מכל סוג שהוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו. כל חריגה מתחום העבודה וגרימת נזק למתקנים סמוכים או לעבודות סמוכות המבוצעות ע"י קבלנים אחרים תתוקן על חשבונו הבלעדי של הקבלן. חתימתו של הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה אישור להסכמתו לניכוי כספי פיצויים עבור נזקים שיגרמו כתוצאה מעבודתו, מכל סכום שיגיע לו מהמזמין עבור ביצוע העבודה. אין בסימון תחום העבודות כאמור לעיל ע"י המפקח כדי להטיל על המזמין ו/או המפקח אחריות כלשהי, ואין בכך כדי לגרוע מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן לבדוק את כל התנאים בקשר לעבודות. 94

95 4.021 הפסקות מים על הקבלן להביא בחשבון שיש להמשיך ולספק מים לכל הצרכנים במשך כל זמן העבודה. על הקבלן להבצע את כל העבודות וההכנות לחיבורי בתים לפני החיבור בפועל, וזאת על מנת שבעת ביצוע החיבור חדש יהיו ההפסקות באספקת מים לצרכנים קטנות ככל האפשר. על הקבלן לנקוט בכל הסידורים הדרושים למילוי דרישה זו. מודגש כי לא יאושרו הפסקות באספקת מים, אלא לתקופות קצרות ביותר, בכל מקרה אין להפסיק את המים למשך למעלה מ- ש 4 עות ההכרחיות לביצוע החיבורים לקו "חי" וזאת בתיאום מלא עם המזמין לפחות שבוע לפני הפסקת המים. מודגש כי על הקבלן חלה אחריות חיבור כל הצרכנים, שהיו מחוברים לקו הישן, אל הקו החדש, כולל שמירה והבטחת חידוש הארקה של כל מבנה, גם אם הדבר לא צויין בתוכניות. החיבור יעשה מיד לעכשיתברר כי אחד או יותר מהצרכנים שנותק, אינו מחובר לקו החדש ובתיאום מלא עם המפקח. בור העבודות ונקיטת האמצעים הדרושים לצורך שמירה על המשכיות אספקת המים וחידוש הארקה כנ"ל לרבות קטעי הקווים וחיבורים זמניים לאספקת מים אלטרנטיבית, לא ישולם לקבלן בנפרד ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה השונים שברשימת הכמויות והמחירים. עבור חיבור צרכן, שנותק מהמערכת הישנה ולא חובר מיד למערכת החדשה כמפורט לעיל, ישולם לקבלן לפי מחירי היחידה שברשימת הכמויות, גם אם העבודה תתבצע בתנאים ובשעות חריגות לא תשולם לקבלן כל תוספת על המחירים הנ"ל החזרת השטח למצבו הקודם על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודות. עליו להקים ולבנות הגדרות שהרס, לתקן קווי מים וצינורות ניקוז וכל מבנה אחר שנהרס או התקלקל עקב העבודה. כמו כן על הקבלן לתקן אלמנטים שונים כגון: קירות, מרצפות, ריצופים, מדרגות וכל תכסית, אבזר או קישוט שהיה בחצר הבית ונפגע עקב העבודות. על הקבלן לשתול צמחייה או דשא זהים למקוריים ולהביאם למצבם הקודם וכן לספק ולבצע כל עבודה שהיא אשר תחזיר את מצב השטח, החצר, הגינה, הקירות,המדרגות, המדרכות וכו' למצבם הקודם - כל זאת כאמור על חשבון הקבלן. הקבלן רשאי לדרוש מהמפקח לרשום את מצב השטח, והמבנים בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המפקח והקבלן יחוייב לבצע את התיקונים שלפי דעת המפקח הוא חייב בהם, על חשבון הקבלן. אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח והמבנים תחייב אותו למלא את כל דרישות המפקח בנדון מניעת הפרעות הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירים המתנהלים באתר ובסביבתו ולאפשר תנועה וגישה נוחה לכל הדרכים, השבילים, השטחים, והמבנים במשך כל העבודה ותוך נקיטת האמצעים הנדרשים למניעת תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. בלילה יש לתלות מספר מספיק של פנסים בפינות ולאורך התעלות המגודרות. העבודה תבוצע בקטעים כך שתתאפשר המשך תנועה ונסיעה באופן בטוח במשך כל זמן העבודה. כמו-כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים, וכו'. חלק מהעבודות יבוצעו בדרכים, שבילים מאבן משתלבת, או בתוך חצרות בתים, בגינות פרטיות, לאורך קירות תומכים וקירות בתים, מדרגות וכו'. הקבלן יבצע את העבודות בזהירות מירבית. כל פגיעה או נזק מסוג כלשהוא שייגרם לגינה פרטית, לקירות, מדרגות, לעצים, לאבזרי השקייה או לכל פרט אחר ישולם ויתוקן מיידית ע"י הקבלן ועל חשבונו. כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולמו עבורן בנפרד. כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן להארכת משך ביצוע העבודה בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטות כל אמצעים למניעת הפרעות רישיונות ואישורים הקבלן אחראי להגשת אישורי רשויות המוסמכות לביצוע העבודות. לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למזמין ולמפקח את כל הרישיונות, התנאים, ההיתרים והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות מכל הרשויות המוסמכות. לצורך זה המזמין מתחייב לספק לקבלן לפי דרישתו ועל חשבון הקבלן מספר מספיק של תכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם על חשבונו לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות, האינפורמציה והאישורים כאמור לעיל. כל העלויות המתחייבות מהפעולות להוצאת הרישיונות כולל אגרות רישיון וכו' יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. השגת כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הדרושים לביצוע העבודות הינה באחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תהווה עילה לעיכוב ו/או שינויים בלו"ז. כ וונת המילה רשויות בסעיף זה הינה: תאגיד התנור בקרית שמונה, עיריית קרית שמונה, משרד הבריאות, חברת "אגד", חברת מקורות, חברת החשמל, חברת בזק, הוט, סלקום, חברת הטלוויזיה 95

96 בכבלים, משטרה, וכל רשות אחרת גם אם איננה מצוינת בסעיף זה ואשר יידרש ממנה רישיון לצורך ביצוע העבודות, עפ"י בירור שיבוצע ע"י הקבלן באחריותו המלאה קבלני משנה בנוסף לנאמר במסמך א', בסעיף 2.4 בחלק 2- תנאי ביצוע החוזה ע"י הקבלן, תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו, על ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים. "מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל במקצוע, תשמ"ט- 1988, על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק, בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה, כפוף לאישור המתכנן והמפקח. להלן לשון התקנות: תקנה )8( 2 קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר. תקנה )9( 2 קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו. תקנה )11( 2 קבלן אינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן או בחלקן, לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים; לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעור העבודה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע עבודה לאחר". העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המזמין מראש ובכתב ולא יחליף קבלן משנה, אלה באישור המזמין כאמור, הכל לפי שיקול דעתו המלא והמוחלט של המזמין אולם גם אם יאשר המזמין העסקת קבלני משנה ו/או החלפתם, גם אז יישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה ו/או החלפתם, והתיאום ביניהם. המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן חומרים ומוצרים טיב החומרים והבדיקות א. מקור חומרים הקבלן חייב לקבל את אישורו המוקדם של המפקח הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים, אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. לא ירכוש הקבלן חומרים מכל סוג שהוא אלא באישור מוקדם מאת המפקח. ב. התאמה לתקנים מבלי לגרוע מהאמור במסמכי החוזה, יהיו כל החומרים חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנדרשו מסמכי החוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר אלא אם צויין במסמכי החוזה סוג אחר. חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים או מפרטי מכון מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים או למפרטים האמורים אלא אם כן נדרשת במסמכי החוזה התאמה לתקן זר או דרישות מיוחדות נוספות. חובת ההוכחה של התאמת החומרים לתקנים ולדרישות מסמכי החוזה חלה על הקבלן. ג. תו תקן חומרים אשר נדרשת עמידתם בתקן ישראלי כלשהו ישאו תו תקן. חומרים אשר נדרשת עמידתם בתקן זר או קיימות לגביהם דרישות מיוחדות במסמכי החוזה ייבדקו במעבדה מוסמכת באמצעות הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח, למרות האמור לעיל, אם מחומר מסוים אשר נדרש לגביו תו תקן לא קיימת בארץ תוצרת מסויימת עם תו תקן או קיימת רק תוצרת אחת כזאת, יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שחומרים אלה ייבדקו במעבדה מוסמכת באמצעות הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח. רק לאחר שאישר המפקח כי תוצאות בדיקות החומרים במעבדה מוסמכת הינן לשביעות רצונו יהא רשאי הקבלן להשתמש בחומרים אלו. חובת ההוכחה לעמידת החומרים בתקנים ובדרישות שבמסמכי החוזה חלה על הקבלן. ד. בדיקת טיב החומרים והעבודה )1( הקבלן יבצע, ביוזמתו הוא ומבלי להמתין להוראת המפקח לכך, באמצעות מעבדה מוסמכת, את כל בדיקות המעבדה והשדה )לרבות נטילת המדגמים( הדרושות להוכחת עמידת החומרים והעבודה לדרישות המפרט והתקנים המחייבים. תדירות הבדיקות תהיה עפ"י הנדרש במפרט ו/או כפי שידרוש זאת המפקח. )2( הקבלן ישתמש בחומרים רק לאחר אישורם ע"י המפקח וע"י המעבדה )במקרים בהם נדרשות בדיקות מעבדה(. 96

97 )3( הקבלן ידאג לכך כי נטילת המדגמים והעברתם אל המעבדה תעשה מבעוד מועד וזאת כדי למנוע עיכוב בעבודה. ה. התאמה לדרישות החומרים שיסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה כדי להבטיח התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים המאושר. מצא המפקח כי החומר המסופק אינו מתאים מבחינת הטיב למדגמים שאושרו, יורה לקבלן על הפסקת העבודה ועל סילוק החומר מהאתר והחלפתו בחומר המתאים לדרישות. ניתנה הוראה כאמור, חייב הקבלן לבצעה מיד וללא ערר. ו. טיפול בחומרים ואחסונם הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה ואת יתר הפעולות הכרוכות בטיפול בחומר באופן שימנע כל פגיעה בהם וכל חשיפה מזיקה. החומרים יאוחסנו באופן אשר ימנע מצד אחד פגיעה בהם וחשיפה בלתי רצויה ומצד שני באופן אשר לא יגרום להפרעה לתנועה באתר ובשטחים הגובלים אותו. ז. דוגמאות הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים ואבזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בהזמנתם. הדוגמאות המאושרות תישמרנה במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע ותשמשנה להשוואה בינן ובין החומרים שיסופקו ו/או העבודות שתבוצענה. הדוגמאות תוחזרנה לקבלן לאחר גמר העבודה וקבלתה ע"י המזמין. ח. מדידה לתשלום עבור ביצוע כל האמור בסעיף זה, לא ישולם לקבלן בנפרד וכל הוצאותיו הכרוכות בכך תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות דמי בדיקות א. דמי בדיקת דגימות, שתוצאותיהן תענינה על הדרישות המפורטות במפרטים ובתקנים הישראליים המתאימים, החלות על הקבלן, נקבעו בשיעור של )- 1.5% אחוז וחצי( מסך כל העבודות שתבוצענה לפי סעיפי חוזה זה. ב. ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל ותהיינה על חשבון הקבלן: - תשלומים לשרות שדה של יצרני הצינורות ויצרני המגופים. - דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה. - דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות בעבודה, חסכון וכו'(. - דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר ימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה. - הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא. ג. המזמין יאשר מראש את המעבדה שתבצע את הבדיקות. כמו כן, המזמין שומר לעצמו את הזכות ולהזמין את בצוען לפי שיקול דעתו המוחלט מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה, כנדרש בסעיפי החוזה. ד. הקבלן בחתימתו על מכרז/חוזה זה מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב בהם את חשבון הקבלן שמירה על הניקיון הקבלן יכין פקקים המותאמים לסגירה זמנית של פתחי הצינורות. בכל ערב, לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי הצינורות המונחים בתעלה בפקקים אלה בכדי למנוע חדירת אדמה, לכלוך, או בעלי חיים לתוך הצינורות. כ"כ יש לסתום את פתחי הצינורות בכל מקרה של הפסקת עבודה לזמן ממושך או בגמר כל קטע. על הקבלן לנקות באופן שוטף את הצינורות והשוחות מכל לכלוך, פסולת בניין וכדומה. לפני עריכת הבדיקה הסופית ומסירת העבודה, הקבלן ישטוף וינקה את הצינורות והשוחות לשביעות רצונו המלאה של המפקח סילוק עודפי חומרים ופסולת הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו, לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת: א. עודפי חפירה ועודפי חומרים של הקבלן. ב. כל חומר חפור שאינו מתאים ו/או אינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי בין אם היה ידוע על כך מראש ובין אם לאו, לפי המפורט במפרטים ו/או לפי החלטת המפקח. ג. כל עפר וחומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח. ד. פסולת, לכלוך, צמחיה וחומר זר אחר המצוי או שנוצר באתר העבודה, בין אם עקב עבודת הקבלן או התארגנותו שם ובין אם לא. 97

98 ה. כל חומר זר, צנרת, אבזרים, שוחות מגופים שפורקו, מגופים פגומים, או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקם אל מחוץ לאתר. כל העודפים והפסולת הנ"ל יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה אל אתר "מורשה" לקליטת פסולת ללא תלות במרחק ההובלה תוך 24 שעות ממועד סיום העבודה בכל קטע ו/או רחוב ו/או ממועד קבלת הוראה מהמפקח. המקום אליו יסולקו העודפים והפסולת, הדרכים המובילות למקום זה, הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל, כל אלה יתואמו על-ידי הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו, עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ועליו לקבל את כל הרישיונות המתאימים ואישור בכתב מראש מהמפקח ומבעל השטח. לעניין זה רואים את העודפים והפסולת כרכוש הקבלן, אלא אם כן דרש המפקח במפורש בכתב כי חלקים מסויימים ממנה )או כולה( יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו. סילוק העודפים והפסולת, כפי שתואר לעיל, לפי הוראת המפקח, לכל מרחק שיידרש מאתר העבודה, כולל הפיזור, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה שבכתב הכמויות של מכרז/חוזה זה, בין אם הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד הספקת חומרים ע"י הקבלן )צינורות ואבזרים( א. תוך שבוע ממועד קבלת צו התחלת העבודה יעביר הקבלן לאישור המפקח את פירוט כל סוגי החומרים )יצרנים ודגמים( שבכוונתו להשתמש בהם לביצוע העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה זה; צינורות, אבזרים לצנרת, ואבזרים שונים. רק לאחר קבלת אישור המפקח בכתב, לכל אחד מהפריטים הנ"ל, יוכל הקבלן להזמינם ולספקם לאתר. המפקח יהיה הפוסק המוסמך היחיד להחליט ולקבוע אם המוצרים, המוצעים ע"י הקבלן, מתאימים ועונים על הדרישות במפרטים, בתכניות, ובכתב הכמויות. חומרים שלא יאושרו ע"י המפקח ויובאו לאתר ע"י הקבלן, יסולקו מן השטח ע"י הקבלן ועל חשבונו והוא לבדו ישא בכל ההוצאות שיגרמו עקב כך ללא קבלת כל תמורה או פיצוי. ב. בכל המקומות בהם הוגדר במפורש חומר שעל הקבלן לספק, לפי ציון שם יצרן, דגם, מס' קטלוגי וכד', יהיה הקבלן רשאי להציע לאישור המפקח תחליפים שווי ערך. המפקח יבדוק את הצעת הקבלן ויאשר תחליפים אלו רק אם ישוכנע בעליל שהתחליף הוא בעל איכות שווה לזו של המוצר הנדרש, או טובה ממנו. לא הוצע על ידי הקבלן תחליף, או לא אישר המפקח את התחליף שהוצע, יהיה על הקבלן לספק את המוצר שנדרש מלכתחילה. בשום מקרה, גם כאשר עלות התחליף שהוצע, ע"י הקבלן ואושר ע"י המפקח, יקר יותר מהמוצר המקורי, שהיה עליו לספק, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת מחיר. ג. היצרן, באמצעות שרות השדה שלו, ידריך את הקבלן באשר לציוד ולמתקנים הדרושים לו להנחת הצנרת וחיבורה לאבזרי הצנרת השונים. כמו כן ייתן רשימה מפורטת של כל הפריטים וכל אבזרי הצנרת המתחברים לצינורות המוצעים שנועדו להבטיח פעילות תקינה של הקו כפי שהוגדר במפרטים. ד. כל החומרים שיספק הקבלן חייבים לשאת תו תקן ישראלי עדכני. ה. הספק ממנו הקבלן ירכוש את החומרים חייב להיות ספק מורשה של היצרן. כתב הרשאה והסמכה של הספק יצורף ע"י הקבלן לרשימת החומרים שיעביר לאישור. ו. על היצרן והספק, ממנו הקבלן ירכוש את החומרים )על שניהם(, חלה החובה לשאת תקן 9000 ISO לפחות. ז. לרשות היצרן ו/או הספק, ממנו ירכוש הקבלן את החומרים, יעמוד שרות שדה הכולל, בין השאר עובדים מיומנים להנחיה של הקבלן בעבודות הנחת הצינורות לרבות הרכבת והתקנת כל סוגי האבזרים והמחברים הנדרשים כמצויין במסמכי מכרז/חוזה זה. המזמין באמצעות המפקח יהיה רשאי להיות בקשר ישיר עם שרות השדה, ללא חובת דיווח לקבלן. הקבלן ו/או שרות השדה יהיו מצויידים בציוד לביצוע בדיקות כמפורט במפרטים, ויהיו חייבים בחובת דיווח על תוצאות הבדיקות למפקח. ח. לספק חייב להיות מחסן ומלאי מובטח, בכל תקופת החוזה. המלאי שלו לא יפחת משיעור של 50% מהחומרים נשוא מכרז/חוזה זה. ט. על יצרני החומרים לתת אחריות לצינורות, ולאבזרים, לתקופה של 10 שנים לפחות ממועד מסירת העבודה למזמין. י. המזמין רשאי לדרוש בדיקה ואישור על חשבון הקבלן ממעבדה מוסמכת )מכון התקנים, הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, ו/או מעבדה אחרת לפי קביעת המזמין ושיקול דעתו הבלבדי( של כל פריט או יחידת חומר שהקבלן עומד לספק. נדרשה בדיקה כאמור, לא יובא החומר לאתר העבודות עד להמצאת תוצאות הבדיקה. היה החומר באתר העבודות ונדרש בדיקה כאמור, יופסק השימוש בחומר זה, או לא יוחל שימוש בו עד להמצאת תוצאות הבדיקה. נדרשה בדיקה כאמור, יהיה הספק רשאי באישור מוקדם של המפקח, להמציא תעודה מקורית מיצרן החומר, ואם הנתונים בתעודה יענו על דרישות המזמין יתבטל הצורך בבדיקה המונח שווה איכות בהגדרה למושג "שווה-איכות" במסמכי המכרז/חוזה הכוונה כלהלן: 98

99 "בכל הפנייה במסמכי המכרז/חוזה למוצר, התקן ו/או מערכת מסוימים הנקובים בשמות מסחריים הכוונה לשימוש במוצר/התקן/מערכת זה או בתוצר/התקן/מערכת אחר שווה-איכות למען הסר ספק מודגש בזה כי המושג "שווה-איכות" פירושו לפחות שוויון מלא בכל ההיבטים הטכניים הנדרשים - אפקטים, ביצועים )Performance( לאורך זמן, עמידות ושרידות MTBF( )Survivability, בתנאים התפקודיים ובתנאי-הסביבה הענייניים וכן הבטחת יכולת-התחזוקה על ציר-הזמן MTTR( )Maintainability, וכו' - המאושרים ע"י המנהל ו/או המפקח. על מנת לקבל אישור כאמור על הקבלן/ספק להציג בפני המפקח לשביעות רצונו תעודות ממבדקה/מעבדה מוסמכת המאשרת שוויון כאמור. המושגים הטכניים הענייניים שנזכרו לעיל הם: משך-זמן ממוצע בין כשלים = Failures MTBF = Mean-Time Between משך-זמן ממוצע לתיקון = Repair MTTR = Mean-Time to כמו כן, יינתן משקל נכבד בקביעת מוצר שווה איכות או בקביעת המוצר הנבחר לשימוש לשיקול הסטנדרטיזציה של המזמין מבחינת סוגי האביזרים שנמצאים בשימוש נרחב של המזמין וכן כוח אדם מיומן ובעל ציוד מתאים לסוגים מסוימים של אביזרים. בכל מקרה, כל מוצר שבדעת הקבלן להציע למפקח )כתחליף למוצר המצויין בתוכניות ו/או במסמכי המכרז( חייב לקבל את אישורם המוקדם ובכתב של המתכנן והמפקח וזאת בהסתמך על דוגמאות ואינפורמציה שעל הקבלן להמציא לצורך גיבוש דעתם. מודגש בזאת, שהמתכנן ו/או המפקח אינם חייבים לאשר לקבלן מוצר כלשהו, אפילו אם עשה הקבלן את כל המוטל עליו כנ"ל ובאם אין בנמצא לדעתם מוצר שווה איכות למוצר המתוכנן. בכל מקרה, המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סוג הצינור, האבזר )מגוף, שסתום, אל חוזר, שסתום אוויר וכו'(, מבין כל הסוגים שווי האיכות, שיסופק ויונח בשטח. קביעת המזמין לגבי סוג ו/או מין צינור או אבזר תחייב את הקבלן ולא תהיה לקבלן זכות לערער או לשנות את מחירי היחידה בכל סעיף שהוא בכתב הכמויות עקב כך התאמת מוצרים במערכות מי שתייה לת"י 5452 כל המוצרים, הצנרת והאביזרים השונים שיותקנו או שייעשה בהם שימוש במערכת המים יהיו חייבים לשאת את תקן ישראל ת"י "בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה", אשר יזם משרד הבריאות בשנת 2003 ואשר פורסם ברשומות באפריל התקן מגדיר דרישות לגבי התאמתם לשימוש של מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, בהתייחס להשפעתם על איכות המים. כל מוצר, צנרת או אביזר שלא ישא את התקן הנ"ל, יפורק ויסולק מהאתר ובמקומו יותקן מוצר, צנרת או אביזר אחרים הנושאים את התקן, הכל עפ"י הנחיית המפקח בשטח. כל העבודות בסעיף זה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא יהיו עילה להארכת משך העבודה או לתשלום נוסף כלשהו קבלת העבודה עם השלמתה לפני קבלת העבודה על הקבלן ביחד עם המפקח לבצע בדיקה סופית של כל רשת הצינורות, כולל שוחות ומתקנים שונים שבסיומן יוציא המפקח דו"ח מפורט על סיום העבודה. אם הבדיקות הנ"ל לא תשבענה את רצון המפקח, על הקבלן יהיה לתקן את כל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח. העבודה תימסר למפקח ולמזמין בשלמות, כשהכל נקי ומסודר והשטח הושב למצבו הקודם שלפני תחילת העבודה. ניקוי השטח מעודפים ופסולת כמפורט לעיל והשבת השטח למצבו הקודם יעשו בכל קטע וקטע בנפרד עם גמר העבודה בקטע זה ו/או לפי הוראות המפקח. מסירת העבודה למזמין תבוצע רק לאחר ביצוע מושלם של העבודה על כל שלביה, לרבות תיקונים והשלמות במידה וידרשו, סילוק עודפים ופסולת והשבת השטח למצבו הקודם והכנת תוכניות עדות כמפורט. חתימת המזמין והמפקח על מסירת העבודה ומתן "תעודת השלמה" לקבלן תהיה אסמכתא לגמר ביצוע העבודה ע"י הקבלן ומהווה תנאי לאישור החשבון הסופי של הקבלן. תנאי בל יעבור למסירת העבודה היא הכנת ומסירת כל המסמכים התעודות והתוכניות שיידרשו ע"י המפקח והמזמין כגון:. 1 שלושה סטים של תדפיס תוכניות ממוחשבות "לאחר ביצוע" חתומות ע"י מודד מוסמך וכן קבצי מחשב כמפורט. 2. תוצאות בדיקות רדיוגרפיות מאושרות ע"י המפקח. 3. אישור שירות שדה של יצרני הצינורות ויצרני האביזרים לסוג דרג וכו' וכן לתקינות אופן ההנחה הריתוך המילוי החוזר וכו'.. 4 אישור מעבדה מוסמכת מאושרת עבור כל בדיקות הבטון, המצעים, האספלט וכל בדיקה נוספת שתידרש ע"י המפקח.. 5 מסירת כתבי אחריות לכל האבזרים והצינורות כנדרש. 6. אישור המפקח על ביצוע חיטוי קווי המים ושטיפתם בידי גוף מורשה כולל אופן ביצוע החיטוי, פירוט תוצאות הבדיקה וחתימת הבודק על תקינות התוצאות. 99

100 7. דו"ח על אופן ביצוע בדיקות לחץ לקווי המים )משך זמן בדיקה, גודל הלחץ וכו'( ותוצאות תקינות חתומות ע"י המפקח.. 8 אישור כל יצרן צינורות על נוכחותו בזמן בדיקות לחץ לצינורות המים כולל אישורו לאופן ביצוע בדיקות )משך זמן הבדיקה, גודל לחץ הבדיקה, מיקום הבדיקה וכו'(.. 9 קבלת דו"ח מפורט של צילום וידאו תקין לקווי מים בקוטר "4 ומעלה ולכל קווי הביוב, תמונות "סטילס" של הליקויים )לפני ואחרי התיקון( וקלטת וידאו של פנים הצינור המבוצעת ע"י גורם מאושר, החתום ע"י המפקח.. 10 תעודה המעידה על תוצאות תקינות לבדיקות הידראוליות לבדיקת אטימות של שוחות וצינורות ביוב גרביטציוניים, כולל טבלה מרכזת ותיאור מפורט של אופן ביצוע הבדיקות ומהלכן הנושאים חתימה ואישור של כל הגורמים. 11. אישור "רשות ניקוז כנרת" לתקינות מבחני האטימות לשוחות הביוב ולצינורות. 12. אישור מעבדה מאושרת עבור כל בדיקות הבטון, המצעים, האספלט וכל בדיקה נוספת שנדרשו במהלך העבודה בהתאם ליומני העבודה. 13. דו"ח מאזן חומרים במקרה ואספקת החומרים מבוצעת ע"י המזמין.. 14 אישור המפקח לקבלת העבודה כולל פרוטוקול ואישור תיקוני ליקויים. 15. אישור המפקח בסיום תקופת ההרצה. 16. מסירת כתב אחריות לתקופת הבדק. 17. מסירת דו"ח העדר תביעות ע"י הקבלן. 18. אישור המזמין לקבלת העבודה. לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן בטרם נתקבלה העבודה בידי המזמין וניתנה לה תעודת השלמה. כל העבודות המתוארות בסעיף זה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורם בנפרד. חתימת המזמין, המפקח ונציג הפיקוח העליון על מסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע העבודה ע"י הקבלן. 100

101 פרק עבודות עפר לקווי מים וביוב כ ל ל י בפרק מיוחד זה בא להשלים את פרק 57 של המפרט הכללי והפרקים הרלוונטיים אליהם מפנה פרק. 57 המונח "חפירה" פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה ו/או חציבה בכל סוגי קרקע באמצעות כל סוגי הציוד, כלים מכניים ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת ידיים אך לא יותר לקבלן לבצע פיצוצים. תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שחלק מהקווים הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכננים להנחה לאורך מערכות שירותיים תת-קרקעיים קיימים הכוללים: קווי מים, קווי ביוב, קווי ניקוז, קווי טלפון, חשמל וכבלי טלוויזיה קיימים. מיקום מערכות השירותים התת-קרקעיים הקיימים המסומנים בתוכניות הוא משוער, חלקי, ואיננו מלא ו/או מדוייק. לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקבלן לוודא ולאמת את מיקומן המדויק של כל מערכות השירותים התת-קרקעיים הקיימים, לרבות באמצעות חפירה בידיים לגילוי, איתור ומדידת מיקומם ורומם המדויק. על הקבלן לבדו מוטלת האחריות לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי לשמור על שלמותם של כל מערכות השירותים התת-קרקעיים הקיימים, עד השלמת עבודתו. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, בזמן ביצוע עבודות החפירה, הנחת הצינורות, בניית השוחות והמילוי החוזר וביצוע החיבורים לקווים הקיימים, כדי לשמור על שלמות ויציבות הקווים הקיימים כולל ביצוע חפירת התעלות בעבודת ידיים במידה ויידרש הדבר. בשטח עשויים להיות מבנים ומתקנים קיימים או בהקמה. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של כל המבנים, בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. על ה וכןקבלן לקבל אישור לחפירה מהגורמים הנוגעים בדבר. איסוף מידע ותאום עם הגורמים המוסמכים האחריות וכל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, כולל דיפון החפירות שתבוצענה ע"י הקבלן, חלים על הקבלן בלבד והוא לא יפוצה על כך בנפרד ע"י המזמין. על הקבלן להימנע מכל פגיעה במבנים ובמתקנים וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים היום יומיים במקום. מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזק אשר יגרם על ידיו למבנים ומתקנים קיימים. כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות שפורטו לעיל תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן, לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב מילוי הדרישות שפורטו לעיל. רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון, סקר ו/או חקירות קרקע ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים. לא יינתן כל תשלום בגין חוסר אינפורמציה של תנאי הקרקע חפירה ומילוי חוזר של תעלות להנחת צינורות א. כללי החפירה של תעלות להנחת צינורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקים 5701 ו- 01 של המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם לתכנית סטנדרטית מס' 90 טיפוס II לצנרת מכל סוג שהוא עם השינויים והתוספות שיפורטו להלן. במקומות בהם יתגלו מי תהום ו/או במקומות שיורה המפקח, תבוצע התעלה לפי פרט סטנדרטי מס' 90 טיפוס IV כמפורט להלן. תחתית התעלה תהודק היטב לפני הנחת הצינורות כמפורט ולשביעות רצון המפקח. החול שישמש כמצע וכעטיפה יהיה חול דיונות נקי או מסוג טוף נקי מאבנים או מחומרים אורגניים, בעל גודל גרגיר מכסימלי של 3 מ"מ. הטוף יהיה שטוף ורחוץ וי כיל גרגירים לא פריכים ולא שבירים. הטוף יענה על דרישות תקני ישראל המתאימים ויכיל לכל היתר 5% חומר עובר נפה 200. הטוף יהיה ממחצבה מאושרת עם תעודות מתאימות. חפירת יתר תמולא בחול דיונות מהודק. ביצוע חפירה יהיה לפי סעיפים , דיפון, תימוך וניקוז על פי סעיפים המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני תיקוני ראשים ובדיקות העטיפה החיצונית ומתן אישור בכתב ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר. שכבת החול מתחת, מסביב ומעל הצינור, בכל מקום ובכל סוג קרקע, תהיה בעובי כמצויין בפרט הסטנדרטי ובכל מקרה לא תקטן מ- 20 ס"מ. המילוי החוזר, עטיפות, מצעים ותיקון לחפירות במקומות השונים יהיה עפ"י סוג ואופי השטח כבדלקמן:. שטחים פתוחים החומר למילוי המוחזר בשכבה הראשונה שמעל עטיפת החול עד 60 ס"מ מעל קודקוד הצינור )מסומן בתכנית הסטנדרטית בכינוי "חומר מתאים"( יהיה ממיטב הקרקע המקומית ולא יכיל אבנים כלל. חומר מתאים, הינו חומר מקומי נברר לא חרסיתי, ולא אבקתי כגון: קירטון או חוואר, נקי מחומרים אורגניים ואשפה. אם אין באפשרות הקבלן למצוא באתר העבודה "חומר מתאים" ישלים את החסר במילוי מובא או מילוי מושאל על חשבון הקבלן על פי סעיף באישור המפקח. המזמין לא יספק לקבלן 101

102 בור שאילה למילוי מובא. באחריות הקבלן ועל חשבונו לאתר בור שאילה מתאים שיאושר ע"י המפקח וכן להוביל לפזר ולהדק את החומר המובא כנדרש. המילוי המוחזר מפני "החומר המתאים" )60 ס"מ מעל קודקוד הצינור( או סביב שוחות או מפני עטיפות הבטון במקום שקיימות - ועד פני השטח הפתוח יהיה כמפורט בפרט עם גודל אבן מכסימלי של 3 ס"מ עד 15% בנפח. העבודות יבוצעו על פי סעיפים ו במפרט הכללי, תוך הרטבה והידוק בשכבות בידיים ובציוד מכני וברטיבות אופטימלית לפי סעיף 0104 לדרגת הידוק 98% לצפיפות מקסימלית מודיפייד א.א.ש.ו. ג. לאורך ובתוך כביש או מדרכה מאספלט מעל שכבת החול ועד תחתית שכבת האספלט, יבוצע מילוי לכל רוחב ועומק החפירה ממצע סוג א' מהודק בהרטבה הידוק מבוקר בשכבות, כל שכבה בעובי 20 ס"מ לאחר הידוק. העבודות יבוצעו עפ"י סעיפי ו במפרט הכללי בציוד מכני או בידיים ברטיבות אופטימלית עד לקבלת דרגת הידוק של 98% מהצפיפות המכסימלית עפ"י מודיפייד א.א.ש.ו. מעל מצע סוג א' יבוצע ריסוס ביטומן ושתי שכבות אספלט 5 ס"מ ו- 3 )סה"כ 8 ס"מ( כמפורט ובמדרכה ריסוס ביטומן ושכבה אחת של אספלט 5 ס"מ. ד. בחציית כבישים מאספלט במקומות שבהם הקווים הראשיים חוצים לרוחב כבישים מאספלט יבוצע המילוי כדלקמן: לאחר הנחת הצינורות ושכבות חול ימשיך הקבלן ויבצע מילוי מהודק, מבוקר ברטיבות אופטימלית של החפירה בשכבות בעובי של 20 ס"מ כל שכבה של מצע סוג א' לכל רוחב החפירה עד 30 ס"מ מתחת שכבת האספלט, בניגוד למצויין בפרט סטנדרטי מס' 90 ההידוק המבוקר יהיה עד צפיפות של 100% הצפיפות המקסימלית לפי מודיפייד אאשהו. מעל מילוי זה יבצע הקבלן מילוי בטון ב- 200 עד תחתית שכבת האספלט, )עובי שכבת בטון של 30 ס"מ( ומעליו ריסוס ביטומן כמפורט ותיקון בטון אספלט בעובי 8 ס"מ. כן תכלול העבודה תיקון ובניה מחדש של יסוד בטון וחגורת בטון סמויה בשולי המדרכה כולל זיון, ושל אבני שפה שיפרק הקבלן לצורך העבודה. עפ"י הוראת המפקח ישלים הקבלן אבני שפה חדשות עם תושבת בטון שתסופקנה ותותקנה על חשבון הקבלן. ה קבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שייווצרו בכביש, בשביל או במדרכה, ויחוייב לבצע את כל התיקונים שידרשו עד תום תקופת אחריותו שהיא 12 חדשים מיום מסירת העבודה הגמורה. ה. בשטחי מצעים לאחר הנחת הצינורות ושכבת חול, יבצע הקבלן מילוי מ"חומר מתאים" נברר מהודק בשכבות של 15 ס"מ וצפיפות 98% עד 60 ס"מ מפני הקרקע. מעל מילוי זה יבצע הקבלן מילוי של מצע סוג א' מהודק בשכבות של 15 ס"מ לצפיפות של 100% כמפורט. ו. בשבילים מרוצפים באבן משתלבת או במשטחי ריצוף ביתי במקומות שבהם עובר הקו בשטחים מרוצפים באבנים משתלבות או אבנים טבעיות או מרצפות ביתיות - יבצע הקבלן מעל לשכבות המצע הנ"ל שכבת חול דיונות נקי בעובי 5 ס"מ ועליה מרצפות מאבנים טבעיות או אבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ או מרצפות ביתיות בסוג, בטיב ובגוון הזהים לקיימות. עפ"י דרישת המפקח ישלים הקבלן אבנים משתלבות או מרצפות שנפגעו באבנים משתלבות או מרצפות חדשות בסוג, בצורה, בצבע, בגוון ובטיב זהה לקיים. ז. בשטחי בטון, מדרגות, קירות, מעקות וכו' הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות וכל הקלקולים שיגרמו לכביש ולמדרכה במשך שנה מיום ביצועה. בזמן הנחת הקווים יידרש הקבלן לחצות מדרגות, דשא, צמחיה, קירות, מעקות, כניסות לחניות, משטחי אספלט, דרכי מצע ושטחי גינון. על הקבלן לקחת בחשבון שבמסגרת הנחת הקווים יהיה עליו להחזיר את המצב לקדמותו בטיב, בסוג ובאיכות המקורית ולשביעות רצונו של המפקח. אלא אם צויין אחרת יהיה התיקון והחזרת המצב לקדמותו על חשבון הקבלן ובאחריותו. ח. במשטחי בטון או גרנוליט פתיחת הגרנוליט תבוצע ע"י ניסור בלבד במשור דיסק. באותם מקומות שקו הביוב חוצה משטח או שביל שהיו מצופים בבטון או גרנוליט, על שכבות המצע המהודק יוצק משטח בטון או גרנוליט. עבודות הבטון או הגרנוליט תבוצענה בהתאם לנדרש בסעיף של ה"מפרט הבינמשרדי". משטח הבטון או הגרנוליט שיבוצע ע"י הקבלן יהיה זהה בצורה, בצבע ובעובי לקיים לפני שנפתח ע"י הקבלן, ו/או בהתאם להוראות המפקח, אך בשום מקרה לא פחות מעובי 8 ס"מ עם רשת זיון בקוטר 8 מ"מ כל 20 ס"מ. ט. בגינה או בחצר פרטית מתחת,מסביב ומעל הצינור תבוצע עטיפת חול בעובי של 15 ס"מ. מעל שכבה זו ועד 30 ס"מ מתחת לפני הקרקע יבוצע מילוי חוזר מאדמה מקומית מהודקת ותורשה הימצאות אבנים עד גודל "2. השכבה העליונה בעובי של 30 ס"מ תהיה אדמה מקומית נקייה ללא אבנים כלל. השטח יוחזר למצבו הקודם מבחינת ניקיון, החזרת צמחים או דשא מאותם סוגים שהיו לפני ביצוע העבודות וכו'. 102

103 4.1.3 רוחב ועומק חפירה בכביש, מדרכה או משטח מאספלט או בטון קיימים אין להרוס או לפתוח כבישים, מדרכות או משטחים כלשהם ללא קבלת רשות מאת המפקח, גם אם הם יתוקנו לאחר מכן על חשבון הקבלן. כל הכבישים שאותם חוצים הקווים יפתחו ברוחב מינימלי אפשרי. תיקון הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות וסלילה מחדש של המסעה כולל שכבות מצע, תשתית ואספלט או מרצפות או אבנים משתלבות בהתאם לסעיף שכבות המצע יתאימו לדרישות סעיף 5103 של המפרט הכללי ולמצויין לעיל. התשתית והאספלט יתאימו לדרישות פרק 51 של המפרט הכללי. בתחום הכביש תהיה החפירה ורטיקאלית ורוחבה בחתך העליון לצורכי תשלום לא יעלה על המידות המפורטות בטבלה דלהלן: עומק התעלה מפני הכביש עד תחתית הצינור )מ'( קוטר הצינור עד " - 3" " - 12" " - 18" פתיחת האספלט תיעשה ע"י ניסור בעזרת משור מכני ברוחב מתאים. במקומות שידרוש המפקח יתקין הקבלן דרכים עוקפות זמניות כדי לאפשר המשך תנועה תקינה ו ערצופה באזור. ומק החפירה לקווי מים במקומות השונים, בנוסף על המפורט במפרט הכללי, יענה על הדרישות הבאות: בכביש אספלט - הכיסוי מעל גב הצינור יהיה 1.10 מ' במדרכה - הכיסוי מעל גב הצינור יהיה 1.00 מ' בשטח פתוח - הכיסוי מעל גב הצינור יהיה 0.90 מ' בחצר או בגינה - הכיסוי מעל גב הצינור יהיה 0.60 מ' עומק החפירה לקווי ביוב יהיה כמצוין בתוכניות החתכים לאורך חפירה במקומות מוגבלים החפירה להנחת קווי המים במדרכות קיימות תבוצע באמצעות כלי מכני קטן מסוג שיאושר מראש ע"י המפקח. בסמוך למבנים, בתוך חצרות בתים, בסמוך או מתחת לקווי מים של המזמין ו/או של חב' "מקורות", קווי ביוב, ניקוז, טלפון וחשמל תת-קרקעיים, כבלי טלויזיה, עמודי טלפון, חשמל ותאורה, גדרות, בתים וכד', במקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכניים בלתי אפשרי, בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים. באותם מקומות שהדבר יידרש ו/או לפי הוראת המפקח ידפן הקבלן את החפירות בצד אחד שלהן או בשני צידיהן. במידת הצורך, לפי הוראות המפקח, יפרק הקבלן קווים ושוחות קיימים הנמצאים בתוואי הקווים המתוכננים ויתקין אותם מחדש לאחר סיום הנחת קווי המים. כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי חפירה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים. ת שומת לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו לבדו מוטלת החובה והאחריות לתמוך ולדאוג לשלמות ולהמשך פעולה רצופה ותקינה של כל המערכות הקיימות שבסמוך להן או מתחתיהן תיחפרנה התעלות. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודת ידיים אם לדעתו תהיה סכנה לשלמות ויציבות המערכות עבודות ביבש א. כ ל ל י מבלי לגרוע מהנאמר בסעיפים ו של המפרט הכללי על הקבלן להקפיד לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל שלבי הביצוע החל מהחפירה, הנחת הצינורות, חיבורם, התקנת האביזרים, ועד לכיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא, מי גשם, שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כל שהם וכד'. ב. מים עיליים למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים להלן, כולם או מקצתם: - חפירת תעלות ניקוז והגנה. - הכנת ציוד שאיבה יעיל וכח אדם מיומן להפעלתו, לרבות ציוד שאיבה רזרבי. - סילוק מים כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים או ציוד מתאים אחר. - הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש. - מניעת קו צינורות מלצוף על פני מים בכל אחד משלבי העבודה. 103

104 כל האמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש יהיו לשביעות רצונו הגמורה של המפקח ושל כל גורם מוסמך בעל זכויות על השטחים אליהם ינוקזו המים. הקבלן יפצה את המזמין עבור כל נזק ג. מי תהום שיגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי סעיף זה. במקומות בהם תחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי התהום, יהיה על הקבלן להנמיך את מפלס המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש. הרחקת מי תהום תהיה כמפורט בסעיף של המפרט הכללי. הקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כדי לסלק את מי התהום ולהחזיק את החפירות יבשות ובכל מקרה חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקח. המפקח יהיה רשאי להורות )והקבלן חייב לפעול בהתאם( על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור מוקדם לשיטה כלשהיא. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה. המפקח רשאי להכתיב לקבלן מועד ביצוע של חלק מן הקווים הנמצאים על גבול מי תהום בעונה שלפי דעתו לא תצריך שאיבה להנמכת מפלס מי תהום. הקבלן יספק ויחזיק באתר העבודה משאבה וציוד שאיבה רזרביים. בזמן השאיבה יש לדאוג שלא יגרמו נזקים ליסודות מבנים סמוכים או מערכות צנרת ו/או שירותים סמוכות. הרחקת המים בכל שיטה שהיא תבוצע, באישור מראש של המפקח, תוך נקיטת הצעדים הבאים: )1( אחריות הקבלן לסילוק המים על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהזרימם למקום שיאושר על ידי המפקח בצורה שלא יגרמו נזקים לרכוש ולעבודה, או לביצוע עבודות סמוכות )גם כאלה המבוצעות בידי אחרים( ולא יציפו מתקנים סמוכים או כל שטחים אחרים. כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שיגרמו עקב הרחקת מי התהום, יתוקנו על חשבון הקבלן ובאחריותו. )2( ייצוב תחתית תעלות במקומות אשר בהם נמצאת תחתית התעלה באדמה חרסיתית או בכל אדמה שאינה יציבה או בתוך מי תהום, יחפור הקבלן בעומק של 40 ס"מ מתחת למפלסים הסופיים של תחתית התעלה וישפוך על תחתית התעלה חומר מחצבה אשר ישוקע בתוך הבוץ ויהודק במכבש מכני עד לקבלת שטח יציב, עליו יונח הצינור מבלי אפשרות של שקיעה. במקומות בהם תחתית החפירה מתחת למפלס מי התהום, יש להימנע מחפירת תעלה ארוכה והשארתה פתוחה לזמן ארוך. מיד עם חפירת התעלה וייצוב התחתית, יש להוריד ולהניח את הצינור ולבצע את כל הבדיקות כדי לאפשר ביצוע הכיסוי בהקדם האפשרי עטיפות ותושבות בטון לצינורות תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או בקטעים שייקבעו על ידי המפקח. תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מזויין לפי פרט סטנדרטי מס' 96 היציקות תהיינה מבטון ב- 200 המתאים לתקן הישראלי מס' 188 ו הכנת הבטון, יציקת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק 02 שבמפרט הכללי והכסוי על מוטות הזיון ס 5 "מ לפחות. יציקת התושבות או העטיפות תבוצע עם תבניות עץ או פח בצדדים ויציקה כנגד דופן החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח החזרת השטח למצבו הקודם על הקבלן להחזיר על חשבונו את כל השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת העבודות. עליו להקים ולבנות הגדרות, המסלעות שהרס, לתקן קווי מים, קווי ביוב וצינורות ניקוז וכל מבנה אחר שנהרס או התקלקל עקב העבודה. על הקבלן לספק ולשתול דשא או צמחים זהים לאלו שהוא חשף וסילק לצורך העבודה, הכל לשביעות רצון מחלקת הנוף של המזמין. כמו כן, יתקן הקבלן משטחים שונים שהוא שבר ופירק לצורך ביצוע העבודות )ריצוף מכל סוג שהוא, בטון, גרנוליט, שיש וכו'( ויחזיר אותם למצבם הקודם מכל הבחינות )סוג, צבע, גודל, צורה, גוון וכו'(. אם לצורך כך יידרש ריצוף חדש, הקבלן יספק ויתקין ריצוף חדש זה עפ"י הנאמר במפרט ובכתב הכמויות. הקבלן רשאי לדרוש מהמפקח לרשום את מצב השטח, המבנים והכבישים בסמוך למקום העבודה לפני תחילת הביצוע. בכל מקרה תקבע דעתו של המפקח והקבלן יחוייב לבצע את התיקונים שלפי דעת המפקח הוא חייב בהם, על חשבונו. אי דרישה מצד הקבלן על רישום מצב השטח והכבישים תחייב אותו למלא את כל דרישות המפקח בנדון. דרך הגישה לביצוע ולאחזקת קו בשטחים פתוחים תבוצע כמתוכנן ועפ"י הנחיות המזמין. פ רק קווי ביוב הצינורות 104

105 הצינורות ו/או השוחות יקבלו את אישורו המוקדם של המפקח לפני רכישתם ואספקתם לאתר העבודה. כל מוצר שיסופק לשטח ללא אישורו המוקדם של המפקח והקבלן יידרש לסלקו מן השטח כחומר לא מתאים - כל הכרוך בכך יהיה על חשבונו של הקבלן בלבד. הצינורות יהיו מסוג המפורט בתוכניות וכמצוין להלן: א. צינורות פי.וי.סי. הצינורות יהיו בדרך כלל צינורות מ-פי.וי.סי. "ביוב עבה" SN-8 בעלי דופן מעובה )מין ( בקטרים 100 מ"מ- 200 מ"מ המיוצרים לפי תקן ישראל ת"י 884 כמפורט בתוכניות עם מחברי "איטוביב" לשוחות הטרומיות או עם מחברים מיוחדים לשוחות בטון עבור שוחות יצוקות באתר. ב. צינורות פוליאתילן או פלדה במקרים מיוחדים )שיפועים חזקים מאוד, כיסוי לא מספיק וכו'( ובאישור בכתב של המפקח ושל המזמין, הצינורות יהיו מפוליאתילן או מפלדה עפ"י החלטת המזמין. צינורות הפוליאתילן יהיו PE-100 דרג 8 בקטרים מ"מ. צינורות הפלדה יהיו בקוטר "4-"8 בעובי דופן של "3/16 המיוצרים לפי ת"י 530 דרגה א'. הצינורות יתאימו לדרישות סעיף של המפרט הכללי. הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי של קלקוט )צמנט אלומינה( ועם עטיפה חיצונית של "טריו" ובטון דחוס בעובי מינימלי של 19 מ "מ, מחוזקת ברשת פלדה מגולוונת, המיוצרים בהתאם לדרישות המפורטות במפרט מת"י מפמ"כ הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית יבוצעו בבית החרושת המייצר את הצינורות. ריתוך צינורות הפלדה, תיקוני הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית ובדיקות הריתוכים יעשו כמפורט להלן. ריתוך צינורות יבוצע לפי סעיף של המפרט הכללי וכמפורט בסעיף 4.4 של מיא"מ ולגבי צינורות עם חיבור פעמון קצר לריתוך לפי המלצות והנחיות שיועברו לקבלן בכתב ע"י יצרן הצינורות ויאושרו מראש ע"י המפקח, ובפיקוח שרות שדה של היצרן. בצינורות עד קוטר "20 )כולל( הריתוך יהיה ריתוך פנים בלבד )פזה חדשה תקנית "חדה" עם ריתוך בהצמדה מלאה(. עד קוטר זה הקבלן לא יורשה להניח צינורות עם פעמון אלא עם הצמדה מלאה תיקון קלקוט )צמנט אלומינה( - ציפוי פנים של צינורות פלדה תיקון ציפוי פנים של קלקוט )צמנט אלומינה( בצינורות הפלדה והאבזרים יעשה בהתאם להמלצות, הנחיות והדרכת יצרן הצינורות שיאושרו מראש ע"י המפקח הנחת הצינורות הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בתקן מס' 532 חלק 2, בתקן מס' 884 חלק 2, בפרק 57 של המפרט הכללי ובעיקר בתת-פרקים , ו ולפי הנחיות יצרני הצינורות. בנוסף לכך יש להקפיד במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן. על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים. מודד מוסמך של הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל זמן החפירה והנחת הצינורות. פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו צינורות בין שתי שוחות סמוכות בבת אחת. תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב. הצינורות יונחו בתעלה על מצע חול דיונות מהודק ויעטפו בחול. אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר שהחפירה בוצעה לשביעות רצונו. הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר, מהמקום הנמוך אל הגבוה. כל הצינורות ואבזריהם יונחו בקווים ישרים, בשיפועים וברומים המסומנים בתוכניות ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח. הביקורת תעשה ע"י מדידת כל צינור וצינור במאזנת ע"י מודד מוסמך בלבד. קביעת הצינור במקומו המדויק תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור )ולא ע"י הרמת הצינור( ובעזרת הוספת חומר מתחתיו שיהודק היטב לפני הנחת הצינור. לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, ייבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת, ע"י מודד מוסמך בלבד, ויקבע מיד ע"י הידוק חול או "חומר נבחר מהודק" מצידיו, כנדרש לעיל, לכל אורכו. אין לבצע מילוי חוזר במחברי צינורות אלא לאחר בדיקות הקו ואישורן ע"י המפקח. מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של הצינורות IL( - אינברט(. הסטיות המותרות בהנחת צינורות: 1. הגדרות סטייה - הפרש בין תוצאה מתוכננת )מחושבת( לתוצאת מדידה שנמדדה לאחר ביצוע בכל מקום ומקום. 105

106 סטייה באחוזים - השינוי המירבי המותר של שיפוע הצינור באחוזים, מהשיפוע המתוכנן באחוזים, כתוצאה מהפרש הגובה שיתהווה בין רום תחתית הצינור המתוכנן, לרום תחתית הצינור כפי שיימדד לאחר ההנחה. 2. הסטייה המותרת בגובה לא עלה על 1 מ"מ, כלומר ההפרש בין רום תחתית צינור IL( - אינברט( כפי שיבוצע, לא יעלה על ± 1 מ"מ ביחס לנתון תכנון כלשהו. הסטייה המותרת בשיפוע באחוזים לא תעלה על 0.1% )כלומר אם אורך הצינור 2.50 מ' והסטייה המירבית תהיה 2 מ"מ, חישוב הסטייה בשיפוע תהיה כדלהלן: 2 מ"מ על 2.5 מ', כלומר 0.08%(. 3. הסטייה האופקית המותרת למיקום הצינור בכל נקודה, תהיה מכסימום 2 ס"מ עטיפות ותושבות לצינורות תושבות ועטיפות מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות או בקטעים שייקבעו על ידי המפקח. תושבות ועטיפות הבטון יהיו מבטון מזויין לפי פרט סטנדרטי מס' 96. היציקות תהיינה מבטון ב- 200 המתאים לתקן הישראלי מס' 188 ו הכנת הבטון, יציקת הבטון והרכבו יהיו כאמור בפרק 02 שבמפרט הכללי והכיסוי על מוטות הזיון 3 ס"מ לפחות. יציקת התושבות או העטיפות תבוצע עם תבניות עץ או פח בצדדים ויציקה כנגד דפן החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח גושי עיגון מבטון יותקנו בקטעים המפורטים בתוכניות וברשימת הכמויות, או בקטעים שייקבעו על ידי המהנדס, לפי פרט סטנדרטי מס' 80. צורת גושי עגון מבטון או בטון מזויין תהיה בהתאם לתוכניות. הבטון יהיה ב- 200 בהתאם לתקני ישראל 188 ו- 466 ובצוע גוש העיגון לפי סעיף 5702 במפרט הכללי. יציקת הגושים תהיה עם תבניות עץ או פח בצדדים אך מישור הלחץ של גוש העיגון יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית בלתי מופרת בדיקות א. בדיקה הידראולית לאטימות הבדיקה תבוצע בנפרד לצינורות ובנפרד לשוחות. בגמר ביצוע הקווים - הקבלן, ביחד עם המפקח, יבצע בדיקות אטימות מוקדמות ותיקונים להשגת אטימות מוחלטת. רק לאחר מכן יזמן המפקח בדיקה סופית לאטימות הצינורות והשוחות. במהלך הבדיקה יהיה נוכח נציג "רשות ניקוז כנרת" שיאשר בחתימתו את אופן ביצוע בדיקות ותוצאות האטימות. מודגש כי גם לאחר ביצוע כל בדיקות האטימות ואישורן ע"י "רשות ניקוז כנרת"- אחריות הקבלן לשלמות ולאטימות הקווים )צינורות ושוחות( היא מלאה ובלבדית עד לקבלת כל העבודה ע"י המזמין. הקבלן ינהל ויכין דו"ח מפרוט בו יפורטו תאריכים ושעות ביצוע הבדיקות בקטעי קווי הביוב ובשוחות השונים, אופן ביצוע הבדיקה והתוצאות. רק לאחר אישור המפקח, בכתב, תחשב הבדיקה כעונה על הדרישות. הבדיקה תבוצע עפ"י הנחיות נציג "רשות ניקוז כנרת" כמפורט בסעיף ו במפרט הבינמשרדי ובשיטות דלקמן: בדיקת אטימות הצינורות יש למלא כל קטע בין שתי שוחות במים שיעמדו בתוך הצינורות 24 שעות לפחות. בשוחה העליונה יותקן צינור אנכי בקוטר "4 דרך פקק חור היציאה מהשוחה. המים יגיעו בצינור זה עד לגובה של 1.2 מ'. אחרי זמן זה יש להוסיף את המים החסרים. כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה. לא צריך להיות כל הפסד מים. יש לתקן כל מקומות הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה ההידראולית. בדיקת אטימות השוחות יש למלא כל שוחה במים עד התקרה תוך סתימת חורי הכניסה וחור היציאה בפקקים מתאימים. לאחר 24 שעות יש להוסיף את המים החסרים ולתקן ולאטום כל מקום בשוחה שממנו הייתה נזילה. במיוחד יש לשים לב למקומות החיבור לשוחה וכן לחיבורים בין החוליות. כעבור 3 שעות או יותר יש לבדוק את גובה פני המים בשוחה. לא צריכה להיות כלל ירידה במפלס גובה פני המים בשוחה. לאחר בצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות תקינות לשביעות רצונו של המפקח. ב. בדיקה לישרות הקווים הצינורות ייבדקו ע"י קרן אור, כדור עץ או כל דרך מאושרת אחרת בין כל שתי שוחות סמוכות לשם בטחון שהקווים נקיים ופתוחים לכל אורכם. ג. בדיקות ריתוכים באותם קטעים, בצינורות פלדה, שהמפקח יראה זאת לנחוץ ולא פחות מ- 10% מכל הריתוכים יורה לקבלן לבצע צילומי רנטגן של הריתוכים, כדי לבדוק את טיב הריתוך, שלמות קצה הבטון וגודל המרווח ואחידותו בהיקף הצינור. כמו כן רשאי המפקח להורות לקבלן להוציא דגימות של "ראשים" לבדיקה ולחצות אותם לשניים כך שניתן יהיה לראות את קצות הבטון, מרווח ההכנסה וכמות המילוי, ו/או להסיר הדרגתית שכבות של הריתוך באמצעות מכשיר "ארקאייר", עד לשורש הריתוך 106

107 כל הבדיקות תהיינה בכפוף למפורט בפרוגרמה לבדיקות ובתיאום ובפיקוח שרות שדה של היצרן ועל חשבון הקבלן. ד. בדיקה סופית לפני קבלת העבודה על הקבלן לבצע בדיקה סופית בכל רשת הצינורות כולל שוחות הבקרה. אם אחת הבדיקות הנ"ל לא תשביע את רצון המפקח על הקבלן יהיה לתקן את כל התיקונים הדרושים לשביעות רצונו של המפקח שמירה על הניקיון הקבלן יכין פקקים מעץ או מחומר אחר מותאמים לסגירה זמנית של פתחי הצינור. בכל ערב, לאחר גמר העבודה, יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בפקקים אלה בכדי למנוע חדירת אדמה לכלוך או בעלי חיים לתוך הצינור. כמו כן יסתום הקבלן את פתחי הצינור בכל מקרה של הפסקת עבודה לזמן יותר ממושך או בגמר כל קטע. לפני עריכת הבדיקה הסופית ינקה הקבלן את הצינורות ושוחות הבקרה ויבצע שטיפה כללית בכמות גדולה של מים לכל הקווים הראשיים והמשניים לשביעות רצונו המלאה של המפקח. בעת שטיפת הקווים יקפיד הקבלן לסגור את החבור לשוחת הביוב הקיימת על מנת למנוע כניסת החומר הנשטף אל המערכת הקיימת. על הקבלן לנקות מדי פעם את אתר העבודה החפירות, הצינורות והשוחות מכל לכלוך, פסולת בנין וכדומה. לפני מסירת העבודה הסופית ישטוף וינקה הקבלן את הצינורות והשוחות לשביעות רצונו המלאה של המפקח. עבור שמירה על ניקיון אתר העבודה, הקווים, שטיפה וניקוי לפני מסירת העבודה הסופית, לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה של העבודה שבכתב הכמויות שוחות בקרה על קווי ביוב א. כללי שוחות הבקרה הרגילות שתבנינה על קווי הביוב תהיינה בדרך כלל שוחות בקרה טרומיות עגולות על כל מרכיביהן. במעברים או בשטחים מרוצפים באבן משתלבת מכסי השוחות יהיו עגולים דגם "כרמל- 33 " B125 של "וולפמן" או שווה איכות עם סגר ב.ב. + סמל וכיתוב "תאגיד התנור - ביוב" עם בטון מופחת ובמקומו ריצוף פני המכסה באבנים משתלבות הזהות בגוון ובגודל לריצוף שבסביבת השוחה, הכל עפ"י הנחייה בכתב של המפקח. בשוחות שיבוצעו בכבישים ובדרכי נסיעה התקרות והמכסים יהיו כבדים מין D400 דגם כרמל- HD-33 של וולפמן עם סגר ב.ב. וסמל. המכסים יהיו עם סגר ב.ב. עם בטון צבעוני במידת הצורך, או עם בטון מונמך לצורך מילוי והשלמה כך שיתאימו לצבע וסוג ריצוף הכבישים והמדרכות )המשולבים( עפ"י הנחיות המזמין והמפקח לכל שוחה בנפרד. שוחות שצמוד אליהן מתוכנן לבניה מפל חיצוני, שוחות המתוכננות לבניה על קווי ביוב קיימים ו/או במקומות שיורה המפקח, תהיינה אך ורק שוחות בקרה יצוקות באתר מבטון מזויין סוג ב- 30. ב. שוחות בקרה טרומיות שוחות הבקרה תהיינה טרומיות על כל מרכיביהן. השוחות תבנינה בהתאם לדרישות סעיף במפרט הכללי. לא יורשה שימוש בתחתית יצוקה ועליה חוליות טרומיות. לכל מרכיבי השוחה )תחתית, חוליה ותקרה( תתבצע בדיקת אטימות מיוחדת למי תהום במפעל, עוד לפני אספקתם לשטח. כל מרכיב שלא יעמוד בבדיקת האטימות המוקדמת במפעל יפסל ולא יסופק לשטח. על הקבלן יהיה לספק תעודות מתאימות מהמפעל המעידות על תקינות התוצאות של בדיקות האטימות המוקדמות במפעל לכל השוחות. אם לא מצויין אחרת בתוכניות אזי, שוחות בקרה בעומק עד 2.75 מ' תהיינה בקוטר פנימי של 1.0 מ'. שוחות בקרה בעומק בין 2.76 מ' ל מ' תהיינה בקוטר פנימי של 1.25 מ' ובעומק העולה על 4.75 מ' תהיינה השוחות בקוטר פנימי של 1.50 מ'. בגמר החפירה לשוחות, לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית, הקבלן יספק ויתקין מצע מהודק מחומר גרנולרי, בעובי 20 ס"מ, ובקוטר הגדול ב- 30 ס"מ מקוטר תחתית השוחה, בהתאם לדרישות סעיף של המפרט הכללי. מעל מצע זה תבוצע שכבת בטון רזה מפלס בעובי 5 ס"מ. תחתית השוחה תותקן על גבי הבטון הרזה בעודו לח, כך שניתן יהיה לפלס את התחתית ולדאוג לכך שקירות השוחה יהיו אנכיים. כל מרכיבי השוחה: תחתית )רצפה וקירות חוליה תחתונה(, קירות ותקרה יהיו טרומיים, העונים על הדרישות המפורטות בתקנים הישראליים וכנדרש במפרטים. השוחות תהיינה מתוצרת יצרן שיאושר מראש, לפני תחילת העבודה ע"י המפקח. 107

108 לא תאושרנה תחתיות עם עיבוד מתעל )בנצ'יק( מוכן עם ציפוי פלסטי )מסוג "מגנופלסט"(, אלא באישור מיוחד בכתב המזמין. - התחתית חוליות תהיינה לפי ת"י תקרות השוחות היינה כדלקמן: תקרות שוחות שתותקנה בשטח כבישים, משטח חניה, שבילים ומדרכות ו/או במקומות שיורה המפקח תהיינה מטיפוס כנדרש בת"י 489 )ספטמבר 2003( עם פתח. המכסים יותקנו בתוך צווארון מבטון טרומי שיהיה בקוטר המכסה ויעמוד בעומס מתאים, עם קירות בגובה של 20 ס"מ. הצווארון יותקן בתוך השקע בתקרת השוחה. בצווארון השוחה יותקן מכסה מין D400 לפחות, לפי ת"י 489, בקוטר כמפורט להלן. רום ושיפוע מכסה השוחה יותאמו לפני האספלט ולשיפוע הכביש עפ"י הנחייתו בכתב של המפקח. תקרות שוחות שתותקנה בשטחים פתוחים או במקומות שיורה המפקח תהיינה ברום של 20 ס"מ מעל לפני הקרקע, ומכסה השוחות יהיה מין B125 לפחות, אלא אם צויין אחרת בתוכניות או שהשוחה תותקן במקום שיסעו בו מכוניות )כגון דרך אחזקה לקו הביוב( או שניתנה הנחייה אחרת ע"י המפקח, שאז יש לבצע מכסה מין D400 לפחות. המכסים שיותקנו בתקרות השוחות יהיו לפי תקן ישראלי ת"י 489. המכסים יהיו דוגמת תוצרת "וולפמן" דגם "כרמל "HD-33 עם סגר ב.ב. + סמל או שווה ערך מתוצרת אחרת שיאושר מראש ע"י המפקח. המכסים המיועדים לכבישים יהיו ממין 400-D לפי ת"י- 489 ספטמבר 2003, נושאים תו תקן, יתאימו לכל דרישות התקן, ובנוסף לכך יעמדו בדרישות הבאות: 1. שטחי המגע בין הסגר למסגרת יהיו חרוטים וזאת כדי להשיג תושבת יציבה ולמנוע רעש מהמכסים כאשר רכב עובר עליהם. דרישה זו מבוססת על סעיף 7.6 בתקן. 2. בין הסגר למסגרת תהיה רפידה לשיכוך רעש, וזאת בנוסף לדרישה לשטחי מגע חרוטים רפידה זו מורכבת במסגרת ומונעת מגע אנכי ישיר בין המתכת של הסגר למתכת של המסגרת. 3. עומק השילוב של הסגר במסגרת במכסים ממין D400 יהיה 60 מ"מ. 4. המסגרת תסופק ע"י יצרן המכסים כשהיא משולבת עם בטון מזויין גובה המסגרת לא יהיה פחות מ- 12 ס"מ.. 5 חלקי היצקת בסגר ובמסגרת יהיו עשויים מיצקת ספרואידלית שעולה בתכונותיה על יצקת אפורה, והיא איננה שבירה כמו יצקת אפורה. 6. קוטר המכסה יהיה 600 מ"מ עפ"י הנדרש בתוכניות ובמפרטים. 7. המכסה יותקן עפ"י מפרט התקנה ושרטוט התקנה של היצרן. בבטון המכסה תשוקע במפעל לוחית עגולה מברונזה בקוטר כ- 15 ס"מ ועליה יוטבעו המילים: "תאגיד התנור - ביוב", הכל בתיאום מוקדם עם מהנדס המזמין. הקוטר הפנימי של מכסי השוחות )הפתחים( יהיה 60 ס"מ. כל חלקי המתכת של המכסה, מסגרת ופקק ינוקו היטב ויצבעו פעמיים בלכה ביטומנית. בין תחתית השוחה לחוליה, בין החוליות הטרומיות לבין עצמן ובין החוליה העליונה לתחתית התקרה יותקן ע"י הקבלן אטם גמיש ואטום, דגם "איטופלסט" מתוצרת שתאושר מראש ע"י המפקח. התקנת האטם תעשה, לאחר טבילתו במים חמים, בהתאם להוראות שימוש והתקנה של היצרן. בקירות של חולית תחתית השוחה יקדחו, בבית החרושת ממנו ירכשו השוחות, חורים בקוטר, במיקום וברום המסומן בתוכניות, כולל קדיחת החורים שנועדו להתקנת הכנות לחיבורי מגרש. כל הצינורות כולל אלו המשמשים כהכנות לחיבורי מגרשים יחוברו על קירות השוחה באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים שנועדו לחיבור צינורות אל קירות השוחה, שיותקנו בחורים שנקדחו בקירות. המחברים שיותקנו במפעל עצמו יהיו דוגמת "איטוביב" המסופק ע"י "וולפמן" או שווה ערך מתוצרת אחרת שתאושר מראש ע"י המפקח. עבודות הרכבת השוחה; תחתית, חוליות )קירות( ותקרה, יישום האטמים הגמישים והאטומים בין החוליות, וחיבור הצינורות לשוחות באמצעות מחברי שוחה גמישים ואטומים ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת ממנו ירכוש הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן. תחתית או חוליה אשר ה"שן" ההיקפית שלהן נסדקה או נשברה מסיבה כל שהיא תיפסל ותסולק מהשטח ולא תשמש לבניית שוחת בקרה טרומית. לא יאושר לתקן תחתית או חוליה כנ"ל ולבצע בהם שימוש לבניית שוחות. בחוליות שישמשו לבניית שוחות, יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה. השלבים יהיו מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה עם כיסוי פלסטי(, המיוצרים לפי ת"י 631 חלק 2. שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על 40 ס"מ מפני מכסה השוחה. המרחק האנכי בין השלבים יהיה 33 ס"מ. בשוחות בקרה שעומקן עולה על 4.75 מ' יותקן סולם ירידה. הסולם יהיה במידות לפי פרט סטנדרטי מס' 1 טיפוס, II עם חבקי בטחון, אך בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריין )פיברגלס(. תוכניות ופרטי הסולם יועברו ע"י הקבלן לאישור המפקח. רק אחרי קבלת אישור המפקח בכתב יורשה הקבלן להתחיל את ייצור הסולמות. 108

109 מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה הטרומית יבוצע מחומר מקומי מובחר ללא אבנים, מהודק בשכבות, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף של המפרט הכללי. שהשוחות יידרשו לעמוד באופן מוחלט בבדיקת אטימות הידראולית. לא תורשה כל חדירה פנימה של מי תהום או דליפה החוצה של נוזלים דרך הדופן, הקרקעית או תקרת השוחה. ב. שוחות בקרה יצוקות באתר כאמור לעיל, שוחות מפל חיצוני ושוחות על קו קיים תהיינה שוחות בקרה עגולות, יצוקות באתר מבטון מזויין, לפי הדרישות בפרט סטנדרטי מס' 300 א. העבודה תעשה לפי פרק 02 וסעיף של המפרט הכללי, לרבות אופני המדידה והתשלום הכלולים בהם, אלא אם נדרש אחרת בתוכניות, בכתב הכמויות ו/או במפרט מיוחד זה. בניגוד לנאמר בסעיף כל השטחים הפנימיים של השוחות יוצקו בתבניות פלדה מיוחדות לבטון חלק ויהיו חלקים ללא צורך בטיח. בניגוד לנאמר בסעיף של המפרט הכללי יהיה בטון השוחות; הרצפה, קירות ותקרה מסוג ב- 30 ב השוחות תהיינה כאמור יצוקות לכל גובה ולא תאושר שוחה ע"י תחתית טרומית וחלק עליון יצוק. הבטון יהיה אך ורק בטון מובא ממפעל מאושר ע"י המפקח ולא יורשה השימוש בבטון שהוכן באתר. לפני יציקת הבטון הרזה מתחת לרצפת השוחות, הקבלן יספק ויתקין מצע מהודק מחומר גרנולרי, בעובי 20 ס"מ, ובקוטר הגדול ב- 30 ס"מ מקוטר תחתית השוחה. בהתאם לדרישות סעיף של המפרט הכללי. שכבת הבטון הרזה תוצק על גבי המצע המהודק. יציקת החלק התחתון של השוחה תהיה לגובה של לפחות 1.0 מ' ביציקה אחת. פני בטון חלק יבדקו ע"י המפקח, בהקדם האפשרי, לאחר פירוק התבניות. אם יתגלו בבטון לאחר פרוק התבניות, פגמים כגון קיני חצץ, חורים או סדקים או כל פגם אחר - יתוקנו פגמים אלו בהתאם לדרישות סעיף של המפרט הכללי ולהוראות המפקח ואך ורק לאחר אישורו. כאמור לעיל יבנו השטחים הפנימיים של השוחות בתבניות לבטון חלק. בנוסף לנאמר לעיל, לגבי תיקון בטון פגום, אם בכל זאת ימצא כי פנים השוחה אינו חלק כנדרש ולשביעות רצון המפקח, יהיה המפקח רשאי לדרוש מהקבלן ביצוע טיח. הטיח יבוצע בשתי שכבות עם שכבת הרבצה. פלדת זיון תהיה מברזל מצולע לפי ת"י 739. כל פלדת זיון שתסופק תלווה בתעודת משלוח בה יצוינו: היצרן, הספק, הסוג, הקוטר, אורך המוטות, המשקל וכן תעודת בדיקה של מעבדה מוסמכת. כל אמצעי הקשירה צריכים להבטיח מרחק מינימלי של 4.0 ס"מ בין פלדת הזיון לבין פני הבטון. צינורות הכניסה והיציאה מ-. P.V.C כולל הכנות לחיבורי מגרשים יעוגנו בקירות השוחה ע"י מחברי P.V.C. לשוחת בטון. צינורות פלדה יעוגנו בקירות השוחה ע"י אוגני עגון בעובי 5 מ"מ ובקוטר הגדול ב- 10 ס"מ מקוטר הצינור, שירותכו אל הצינורות. המכסים יהיו מין D400 לפחות לפי ת"י 489 )ספטמבר 2003( דוגמת תוצרת "וולפמן" דגם "כרמל "HD-33 עם סגר ב.ב. + סמל, וכמצויין עבור שוחות טרומיות לעיל. בבטון המכסה תשוקע במפעל לוחית עגולה מברונזה בקוטר כ- 15 ס"מ ועליה יוטבעו המילים: "תאגיד התנור - ביוב", הכל בתיאום מוקדם עם מהנדס המזמין. הקוטר הפנימי של מכסי השוחות )הפתחים( יהיה 60 ס"מ. כל חלקי המתכת של המכסה; מסגרת ופקק ינוקו היטב ויצבעו פעמיים בלכה ביטומנית. בשוחות הנמצאות בשטחי כבישים ומשטחי חנייה, שבילים ו/או מדרכות מתוכננים, המכסים יותקנו בתוך צווארון מבטון טרומי שיהיה בקוטר המכסה, ויעמוד בעומס מתאים עם קירות בגובה של 20 ס"מ. הצווארון יותקן בתוך שקע מתאים בתקרת השוחה. רום ושיפוע המכסה יותאמו לפני האספלט ולשיפוע הכביש. בקווי ביוב הנמצאים בשטח המגרשים ו/או בשטחים פתוחים יהיה רום המכסה 20 ס"מ מעל לפני הקרקע ויותקן בלי צווארון. בכל מקרה הקבלן יקבל מהמפקח הוראה בכתב לכל שוחה ושוחה בנפרד באיזה רום ושיפוע יותקן המכסה. לצורך ירידה אל תחתית שוחות השונות יותקנו שלבי ירידה מתוצרת שתאושר ע"י המפקח. שלבים אלה יהיו מליבת פלדה עם כיסוי פלסטי מטיפוס מדרגה רחבה המיוצרים לפי ת"י 631 חלק 2. רוחב כל מדרגה יהיה כ- 30 ס"מ והיא תבלוט כ- 15 ס"מ מהדופן הפנימית של השוחה. השלבים בשוחות יקבעו במקומם לפני יציקת הבטון או בחורים שיבוצעו על ידי מקדחה מכנית )לא יורשה שימוש בפטיש ואיזמל(, בעומק של 12 ס"מ. המרחק האנכי בין השלבים יהיה 25 ס"מ. שלב הירידה הראשון, העליון, יהיה ימני כלפי הנכנס לשוחה ויותקן במרחק שלא יעלה על 40 ס"מ מפני מכסה השוחה. בשוחות בקרה שעומקן עולה על 4.75 מ' יותקן סולם ירידה. הסולם יהיה במידות לפי פרט סטנדרטי מס' 1 טיפוס II עם חבקי בטחון, אך בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריין )פיברגלס(. תוכניות ופרטי הסולם יועברו ע"י הקבלן לאישור המפקח. רק אחרי קבלת אישור המפקח בכתב יורשה הקבלן להתחיל את ייצור הסולמות. במקום אשר תורה התכנית ו/או יורה המפקח יתקין הקבלן בצמוד לשוחות הבקרה לביוב מפלים חיצוניים )טיפוס I ו/או טיפוס,)II הכל לפי הנדרש בפרט סטנדרטי מס' 300 א. 109

110 מילוי חוזר של החפירה סביב השוחה יבוצע מחומר מקומי מובחר ללא אבנים, מהודק בשכבות, בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף של המפרט הכללי. השוחות יידרשו לעמוד באופן מוחלט בבדיקת אטימות הידראולית כמפורט לעיל. ג. שוחות "חופית" שוחות המתוכננות להיבנות בחצרות בתים במקום שוחות ביתיות קיימות פגומות והרוסות שיפורקו ויסולקו, במקומות המצויינים בתוכניות בלבד או עפ"י הנחיות המזמין בכתב, יהיו שוחות מפוליאתילן מסוג "חופית" מתוצרת "כנרת" עם מכסה בטון 5 טון. יורשה שימוש במכסה פוליאתילן המתאים לעומס נמוך במקום מכסה בטון אך ורק באישור בכתב של המזמין והמינהל לפיתוח תשתיות ביוב. שוחות "חופית" לא תבוצענה בשום מקרה )גם אם מסומן בתוכניות(, בכביש, מדרכה, דרך עפר או מצעים, בחנייה ובכל מקום שם תיתכן נסיעת כלי רכב או עומס שלא מורשה ע"י יצרן השוחות. עומק החפירה לשוחות אלו יהיה גדול ב- 15 ס"מ מעומק השוחה המתוכנן וקוטר החפירה יהיה גדול ב- 60 ס"מ מקוטר השוחה. תחתית החפירה תרופד בחול בעובי של לפחות 15 ס"מ. בשוחות בעומק מעל 1.00 מ' יש להשתמש בחוליות עם שלבי דריכה. החלל שנותר בין דופן השוחה לחפירה ימולא בחול בשכבות של 30 ס"מ אשר יהודקו לרמה של 93% לפי 1557 ASTM לפחות. כל העבודות להנחת וחיבורים לשוחה כגון: החיתוך בדופן השוחה, חיבור הצינורות לשוחה ע"י אטמים מיוחדים, פילוס השוחה, ביצוע הגבהות, איטומים ע"י חומרי אטימה אלסטומרים בין החוליות, מפלים וכו' יבוצעו בהתאם לפרטי ולהנחיות היצרן ועפ"י המפרטים והתקנים המתאימים. מכסה השוחה יבלוט כ- 15 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים. שוחות עד עומק 80 ס"מ יהיו בקוטר פנימי של 60 ס"מ, בעומק 80 ס"מ עד עומק של 120 ס"מ יהיה הקוטר הפנימי של השוחות 80 ס"מ ומעל עומק זה יהיה הקוטר הפנימי של השוחות ס"מ. תבוצע בדיקת אטימות לשוחות והן תידרשנה לעמוד באופן מוחלט בבדיקות אלו מפלים חיצוניים במקום אשר תורה התוכניות ו/או יורה המפקח יתקין הקבלן בצמוד לשוחות הבקרה לביוב מפלים חיצוניים )טיפוס I ו/או טיפוס )II לפי הנדרש בפרט סטנדרטי מס' 300 א'. כאמור לעיל שוחות אלה תהיינה יצוקות באתר כניסות צדדיות לשוחות - חיבור לשוחות ציבוריות קיימות בשוחות המצוינות בתוכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תיקבענה כניסות צדדיות לחיבור מגרשים. כל כניסה צדדית תכלול עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים, עיגון מחבר מיוחד לשוחת בטון בקיר שוחה יצוקה או אספקה והתקנה של מחבר "איטוביב" בשוחה טרומית, והנחת קטע צינור בקוטר, באורך וברום שיסומן בתוכניות. בכל מקרה, קוטר הצינור לא יקטן מ- 160 מ"מ, שיפועו המינימלי יהיה 2% והוא יונח עד לשוחה הציבורית הקיימת או המתוכננת כמצויין בתוכניות חיבור למערכת ביוב קיימת א. כ ל ל י לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות על הקבלן לסמן בסרטי אזהרה וגידור מתאימים עפ"י הוראות משרד העבודה את אזור השוחה הקיימת וכן עליו לבדוק תחילה את הביבים ואת השוחות מחשש להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה הדרושים, אשר יכללו בין היתר גם את אלו המפורטים להלן: )1( לפני שנכנסים לשוחת בקרה קיימת יש לוודא באמצעות מכשירי בדיקה מתאימים שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לשוחה אלא לאחר שהשוחה אווררה כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שיסולקו כל הגזים ותובטח הספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לשוחה, אבל רק לנושאי מסכות גז. 110

111 )2( מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של 24 שעות לפחות, לפי הכללים כדלקמן: - לעבודה או לחיבור לשוחת בקרה קיימת - יוסרו מכסה השוחה שבה עומדים לעבוד והמכסים בשוחות הסמוכות, כלומר סך הכל לפחות שלשה מכסים. - לבניית שוחה חדשה על קו ביוב קיים - המכסים משני צידי נקודת החיבור. )3( לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה קיימת אלא אם לפחות אדם אחד נוסף יישאר בחוץ, מוכן להגיש עזרה במקרה של צורך. )4( הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות. הוא גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האדם הנמצא מחוץ לשוחה. )5( בכל מקרה הנכנס לשוחה שעומקה מעל 3.0 מ' יישא מסכת גז מתאימה. )6( בשוחת בקרה שעומקה עולה על 5.0 מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם לשוחה ובמשך כל זמן העבודה בשוחה. העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות יודרכו בנושא אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. אין במתואר בסעיף זה בשום אופן כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה והבלבדית לבטיחותם של עובדיו או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן. תוך כדי ביצוע העבודות המפורטות להלן יש לדאוג ולאפשר המשך פעולה תקינה ורציפה של קו הביוב הקיים, במשך כל שלבי העבודה. העבודה תכלול, במידת הצורך, סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכים כדי לאפשר עבודה ביבש. העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ולמתואר בסעיף במפרט הכללי ו/או לפי הוראות המפקח ובאישור המחלקה הטכנית של המזמין, תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה. בשום מקרה לא בא המתואר במפרט הזה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן, לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות המבוצעות ע"י הקבלן. ב. חיבור לשוחה קיימת קווי ביוב הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכננים לחיבור אל שוחות קיימות, הבנויות על קווי ביוב גרביטציוניים קיימים. תוכניות האתר שעליהן סומנו קווי הביוב הקיימים והשוחות הבנויות עליהם הן חלקיות ובלתי מחייבות. לפני תחילת העבודה, על הקבלן למדוד מחדש רום תחתית שוחות I.L קיימות אליהן מתוכנן חיבור קווי ביוב חדשים. תוצאות המדידות תועברנה למפקח ורק לאחר קבלת אישורו בכתב יורשה לקבלן להתחיל בחפירת התעלות להנחת הצינורות. עבודות חיבור קווי הביוב החדשים אל קירות השוחות הקיימות תעשנה לפי המתואר בסעיף של המפרט הכללי, התוכניות ו/או לפי הוראות המפקח. העבודות תבוצענה בהתאם למתואר במפרטים ולכל כללי הזהירות והבטיחות בהתאם להוראות משרד העבודה. בשום מקרה לא בא התיאור במפרט זה להוריד מאחריותו הבלעדית של הקבלן, לבטיחות עובדיו וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבלן. אם יורה המפקח, יפרק הקבלן את השוחה הקיימת, ויבנה במקומה שוחה חדשה עמוקה יותר עפ"י הנחיות המפקח. העבודה תכלול את כל החומרים והעבודות הדרושים להטיית הזרימה מהשוחה הקיימת על מנת לאפשר עבודה ביבש, וכן את חיבורה מחדש לשוחה. ג. בניית שוחה על קו קיים במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז/חוזה מתוכנן חיבור של קווי ביוב חדשים, אל קווי ביוב קיימים, באמצעות שוחות בקרה חדשות שתבנינה על קווי הביוב הקיימים. על הקבלן לחפור חפירה זהירה, כולל עבודת ידיים לגילוי הקו הקיים, למדוד את רום הצינור הקיים )I.L( ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח. המפקח יבדוק את נתוני המדידות ויורה לקבלן באיזה רום תיבנה רצפת השוחה ובאיזה שיפוע יונח קו הביוב ממנה לשוחת הביוב הסמוכה, במעלה הזרם. העבודה תכלול: בניית שוחה חדשה על קו הביוב הקיים כמפורט לעיל, שבירת הצינור הקיים והשלמת ותיקון העיבודים בקרקעית השוחה. ד. חיבור מערכת ביתית קיימת למערכת ביוב חדשה עבודה זו תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מהמזמין. )פירוק שוחות קיימות מתחת לבתים(. הקבלן יבצע עבודה ידנית כדי לגלות, לזהות ולפרק שוחות קיימות מתחת לבתים. הקבלן יפרק ויסלק אל אתר הסילוק שוחות ביתיות קיימות מתחת לבתים קיימים ויניח במקומן צינורות ושוחות חדשים כדי לקלוט ולחבר את כל המוצאים של ביוב ביתיים )כגון ממטבח, שירותים, מקלחת וכו'( עד לשוחה ביתית מתוכננת מחוץ לבית. העבודה תכלול, בין היתר תאום מלא עם בעל 111

112 הבית, עבודת ידיים בזהירות, תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות, וללא גרימת נזק לבית בו יעבוד הקבלן, החזרת המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח ובעל הבית וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה בפרק זמן הקצר ביותר. כל נזק שייגרם יתוקן מיידית ע"י קבלן ועל חשבונו חיבור עם מפל פנימי במקומות המסומנים בתוכניות או ועפ"י הוראת המפקח ואך ורק בחיבור לשוחה קיימת, כאשר הפרש הגבהים בין צינור הכניסה והיציאה עולה על 50 ס"מ )חיבור לשוחה חדשה במקרה כזה, יבוצע ע"י מפל חיצוני( יבוצעו כניסות צדדיות לחיבור עם מפל פנימי בתוך השוחה, לפי הפרט שבתוכניות, ו/או לפי הוראות המפקח באתר. החיבור יבוצע בקוטר "6 לפחות או כמסומן בתוכניות ויכלול כניסת קטע הצינור, גוש העיגון, הסתעפות אנכית עם פתח ביקורת, קטע צינור אנכי מיצקת, קשת ועיבוד הקרקעית כנדרש. כל המפל האנכי יעוגן לקיר השוחה בחבקים, מעוגנים בבטון כל 1.0 מ'. את צינור הכניסה יש לחבר לשוחה קיימת כמפורט מעבר קיר תומך בשוחות במקומות המצויינים בתוכניות, ו/או במקומות שיורה המפקח תותקנה כניסות של קווי ביוב ע"י מפל מטיפוס "מעבר קיר תומך" כמפורט בתוכניות. קו ביוב שנועד לחיבור של מגרשים יונח מהשוחה שתבנה בתחתית הקיר ועד שוחה שתבנה במעלה הקיר, ו/או לפי הוראות המפקח. המפל יהיה כמתואר להלן: כל כניסה תכלול עיבוד מתעל בתוך השוחה, אספקה והתקנה של אוגן עיגון בקיר השוחה, צינור פלדה בקוטר המסומן בתוכניות, באורך הדרוש, היוצא אופקית מהשוחה בשיפוע של לפחות )2%( מרותך לאוגן העיגון המעוגן בקיר השוחה עד קשת חרושתית 90. משם יעלה הצינור לאורך הקיר התומך, מותקן בתוך שגם )נישה( בקיר, הכל לפי הוראות המפקח, עד הסתעפות "טע" חרושתית. עומק ורוחב הנישה יהיו גדולים ב- 20 ס"מ מהקוטר החיצוני של הצינור כאשר הצינור במרכז הנישה. במקום זה יבוצע עיבוי לקיר התומך עפ"י הנחיות המפקח. מן ההסתעפות יוארך הצינור האנכי עד מעל לראש הקיר ובקצהו יותקנו אוגן ואוגן עיוור. מן ההסתעפות יותקן קטע צינור בשיפוע כ- 2% שיותקן בתוך שרוול, עד השוחה המתוכננת במעלה הקיר. מן השוחה המתוכננת במעלה הקיר תותקן הכנה לחיבור בעתיד של הבית שיבנה במגרש. כל האבזרים, קשת, הסתעפות וכד' יהיו חרושתיים. במקרה של קיר תומך קיים, הקבלן יפרוץ ויפרק אבנים בקיר לכל גובהו ברוחב הנישה הדרושה בלבד. לאחר מכן יפרק הקבלן את הבטון והמילוי בגב הקיר עד להשגת עומק נישה דרוש, כל זאת תוך שמירה קפדנית על שלמות שאר הקיר. לאחר הכנת הנישה והנחת הצינור כמתואר לעיל, יבצע הקבלן תיקוני בטון ומילוי חוזר בגב הקיר ויתקין ציפוי בחזית הקיר לכל אורך ורוחב הנישה מאבנים הזהות לגמרי מכל הבחינות כגון: סוג, גודל, צבע, גוון, צורה וכו' לאבנים האחרות בקיר הקיים צינורות מגן )שרוול( בקידוחים אופקיים או בחפירה פתוחה בחציית כבישים, במקומות המצויינים בתוכניות או שבהם ידרוש זאת המפקח, יושחלו צינורות ביוב בתוך צינורות מגן )שרוול( שייקבעו בקידוחים אופקיים או בחפירה פתוחה כמצויין בתוכניות. צינורות המגן יהיו בעלי חוזק מספיק לעמוד בלחץ הכוחות הפועלים עליהם בזמן ההתקנה והדחיקה ובלחץ האדמה והכוחות החיצוניים וכן בזמן השחלת הצינור הפנימי דרכם. צינור המגן יהיה בעל קוטר נומינלי של לפחות "6 יותר גדול מהצינור העובר דרכו. כאשר האדמה יציבה במידה מספקת, יידחף צינור המגן לתוך החלל שנקדח מתחת לכביש בקוטר הגדול ב- 3-2 ס"מ מהקוטר החיצוני של צינור המגן. כאשר האדמה אינה מאפשרת קידוח כזה, יוכנס צינור המגן מתחת לכביש תוך כדי ביצוע הקידוח וסילוק העפר מתוכו. בשני המקרים יוכנס צינור המגן בקטעים שירותכו זה לזה תוך מהלך העבודה. הקבלן יציע את השיטה היעילה והמתאימה ביותר לקידוח ולהכנסת צינור המגן, וישיג את אישור המפקח לפני התחלת הביצוע. הקידוח והכנסת צינור המגן ייעשו בדיוק לפי המיקום, הקווים והשיפועים המצויינים בתוכניות או שייקבעו ע"י המפקח. אחרי שצינור המגן הוכנס למקומו וקיבל את אישור המפקח, יוחל בהשחלת הקו. כדי להגן על הצינורות בפני נזקים שעלולים להיגרם להם או לציפוי בזמן ההשחלה, ישתמש הקבלן בנעלי סמך מיוחדות מעץ או מפלסטיק. המרחק בין נעלי סמך מכל סוג שהוא לא יעלה על 1.5 מ'. אחרי שהצינורות הושחלו למצבם הסופי, ימולא החלל הטבעתי בין הצינור וצינור המגן בכל קצה בתערובת ביטומן וחול, כדי לאטום את חלל צינור המגן מפני כניסה מים, בוץ, חרקים וגופים זרים אחרים. 112

113 הקידוח והשחלת צינור הביוב בתוך שרוול המגן יבוצעו כנ"ל, בהתאם לתוכניות ולפרט סטנדרטי מס' 95A ועפ"י הוראות והנחיות המפקח עמודי סימון במקומות המסומנים ו/או במקומות שיורה המפקח יתקין הקבלן עמודי סימון. עמוד הסימון יעשה מצינור פלדה מגולבן בקוטר "4 ובאורך 1.5 מ' ממולא בבטון מעוגן באמצעות עוגנים שירותכו אליו בגוש בטון סוג ב- 15 )ב- 150 (, במידות 40x40x40 ס"מ. העמוד יהיה צבוע בפסים אדום ולבן. בראש העמוד יותקן שלט, עשוי מפלטת פלדה מגולבנת בעובי 2 מ"מ, שיחובר לעמוד ויצבע בצבע יסוד צהוב בשתי שכבות. השלט יהיה במידות 35x25 ס"מ ועליו יהיה כתוב: "קו ביוב" בצבע שמן אדום בשתי שכבות, גודל האותיות 3 ס"מ. כמו כן יצבע בצבע אדום חץ שיראה את כיוון קו הביוב וירשם המרחק אל ציר הקו. הצבעים בהם ישתמש הקבלן יהיו עמידים לתנאי מזג האוויר צילום קווי ביוב לאחר ביצוע א. כ ל ל י לשם הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט המיוחד, יש לבצע בדיקה באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת והשוחות ואופן ביצוע הנחתם. כל עבודות הניקוי והשטיפה של הצינורות והשוחות והכנתם לצילום כנדרש במפרטים, תבוצענה ע"י הקבלן הזוכה ועל חשבונו. התחברות תושבים למערכת הביוב בלי היתר ובמהלך תקופת הביצוע או לאחר סיומה, לא תהווה סיבה לקבלן לסרב לשטוף את הקווים בלחץ על חשבונו, ולא תשולם לו בעבור השטיפה בלחץ תוספת מסוג כלשהוא. על המציעים לקחת בחשבון במחירי היחידה שלהם, שימלאו בכתב הכמויות, את עלות פעולת השטיפה בלחץ והניקוי של כל הקווים, כאמור לא תשולם כל תוספת למחירי היחידה בגין פעולות אלה. פעולת הצילום הינה בנוסף ובשום מקרה אינה באה למלא או להחליף את מקומה של כל בדיקה אחרת שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות הביצוע לפי התוכניות והמפרט ולפי הוראות נוספות של המפקח שניתנו במהלך הביצוע. פעולת הצילום תעשה אחרי שטיפת וניקוי הקווים, בנוסף לכל שאר הבדיקות שפורטו לעיל. ב. ביצוע העבודה הצילום יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הביוב, המילוי החוזר ובניית השוחות. הצילום יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של הכבישים. הצילום יעשה בנוכחות נציג ה"מזמין" והמפקח באתר. הקבלן יתאם מראש עם המזמין והמפקח באתר את מועד ביצוע הצילום. הצילום על כל שלביו יתועד על גבי קלטות וידאו V.H.S. עליהן יוסף, בעזרת מיקרופון תיעוד קולי בזמן הצילום, על גוף הסרט, של הערות המבצע לגבי מיקום ומהות המפגעים שיגלה ויזהה וכד'. לפני תחילת הצילום הקבלן יסמן בצבע על השוחות את מספריהן, בפנים על הקיר ובחוץ על גבי המכסה, לשם זיהוי. הסימון הפנימי יעשה כך שניתן יהיה לזהותו בעת הצילום ובמהלך התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה בעת צפייה חוזרת בקלטת. ג. תיקון מפגעים במידה ובעת ביצוע הצילום ו/או בעת צפייה חוזרת ופענוח הקלטת המתועדת ע"י מומחה של קבלן המשנה יתגלו מפגעים הכוללים בין היתר: לכלוך, חול, פסולת בניה, שברים בצינורות, אטמים )גומיות( הבולטים מן המחברים לתוך הצינורות, קווים שהונחו בצורה עקומה ופגמים אחרים שלדעת המפקח יש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע את כל התיקונים שידרשו לשביעות רצונו המלאה של המפקח. התיקונים יכללו: ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווים והשוחות, פתיחת כבישים, חפירה לגילוי קווי הביוב שהתגלו בהם מפגעים, פירוק הצינורות השבורים והחלפתם בצינורות חדשים תקינים, פירוק והנחה מחדש של קווים שהונחו בצורה עקומה, פירוק והתקנה מחדש של מחברים שאטמים בולטים מהם פנימה אל תוך הצינורות ומפגעים אחרים שיתגלו בעת ביצוע הצילום, מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו הקודם. הקבלן יהיה האחראי הבלבדי לתקן על חשבונו את כל המפגעים שיתגלו, ואת כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. לאחר השלמת תיקון המפגעים יבוצע על ידי הקבלן צילום וידאו חוזר של הקווים שינוקו ו/או שיתוקנו, כדי לוודא שאכן כל המפגעים תוקנו. למען הסר ספק, תהליך הצילום החוזר יהיה כמפורט לעיל כאשר הזמנת הצילום החוזר תעשה ע"י המזמין והמפקח והתשלום בעבור הצילום החוזר ינוכה מחשבון הקבלן. כל העלויות הנוספות יהיו כלולות במחירי הצילום המקורי כמצויין בכתב הכמויות והאומדן התקציבי ולא ישולם עבורן בנפרד. ד. הצגת הממצאים 113

114 בסיום העבודה הקבלן ימסור למזמין בשלשה העתקים את תיעוד הצילום שיכלול: קלטות וידאו ודו"ח הנדסי מפורט כדלקמן, עם תיאור בכתב של הממצאים שיתגלו כולל סיכום ומסקנות. )1( קלטת וידאו קלטת הוידאו תכלול תיעוד מצולם של הקטעים שיצולמו, כולל סימון מספרי שוחות. פס הקול של הקלטת יכלול את הערות מבצע העבודה תוך כדי ביצוע הצילום והערות נוספות שיוספו בזמן צפייה חוזרת ופענוח הקלטת ע"י מומחה של קבלן המשנה, שיבצע את הצילום. )2( דו"ח ביצוע העבודה יחד עם הקלטת יוגש דו"ח הנדסי הכולל סיכום מפורט של עבודת הצילום שיוכן ע"י מומחה של מבצע הצילומים. לדו"ח יצורפו העתקים של תוכניות עדות עליהן יצויינו הקטעים שצולמו ובעיקר יצויין במדוייק מיקום כל המפגעים שיתגלו במהלך ביצוע הצילומים. הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול: - תיאור מפורט של כל הקטעים שצולמו, המפגעים שיתגלו במהלך הצילום, עם זיהוי מיקום מדוייק ומפורט. - תאור בכתב של עבודת הצילום והפענוח שתכלול: ציון מספר תכנית האתר, זיהוי קטע הקו שצולם בין שתי שוחות סמוכות, ציון מיקום מפגע שיתגלה באמצעות מרחק מדוייק משוחה סמוכה, זיהוי מיקום על קלטת הוידאו, תאור מפורט של המפגע, סיכום ממצאים וחוות דעת של מהנדס מומחה, של המבצע, לגבי מהות המפגעים. - לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעים שיתגלו וכן של נקודות מיוחדות. תמונות אלו תצולמנה ע"י מבצע צילום הוידאו, באמצעות מצלמה, מעל גבי מסך הטלביזיה. - בקלטת וידאו נפרדת ירוכזו כל הקטעים שבהם נמצאו ליקויים בלבד. פס הקול של הקלטת יכלול את תאור הליקוי ומיקומו המדויק ע"י מבצע הצילום. )3( צילום חוזר לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווים והשוחות בהם ימצא לכלוך ו/או תיקון המפגעים שיתגלו יצולם מחדש הקטע שינוקה ו/או שיתוקן, כדי לבדוק אם אכן כל המפגעים תוקנו כפי שנדרש. קלטת הוידיאו תכלול צילום כל קטע עם המפגעים שיתגלו בו ומיד אחריו יוסף בעריכה צילום חוזר של הקטע לאחר ניקוי ו/או תיקון המפגעים. ה. אחריות הקבלן בנוסף שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן. במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצינור כתוצאה מעבודות עפר, הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות הקשורות בביצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן, עלות הצילום הנוסף, במידה ויתגלו נזקים הדרושים תיקון, תחול על הקבלן. המפגעים יתוקנו על ידי הקבלן לפי דרישת המזמין, ו/או ע"י המזמין על חשבונו של הקבלן. בהמשך ייערך, על חשבון הקבלן, צילום חוזר של הקטע אשר תוקן. כל זאת כפוף לתנאים הכלליים של החוזה תיקון ליקויים בשוחות קיימות במסגרת עבודות הקבלן, לאחר מתן הוראה בכתב בלבד ובמקומות שייקבעו ע"י המפקח, הקבלן יתקן ליקויים שיתגלו בשוחות קיימות לפי הנחיות המפקח, וכמפורט להלן. תיקון שוחות קיימות פגמים וליקויים שעשויים להתגלות בשוחות בקרה קיימות, אשר המפקח יורה לקבלן לתקן אותם, כוללים בין היתר כדלקמן: - במקומות שיורה המפקח, על הקבלן לפרק את ה"בנצ'יק" הקיים ולבצע מחדש את העיבודים בקרקעית השוחות כמתוכנן. - במקומות שחסרים בשוחות שלבי ירידה, לפי הוראת המפקח, יוסיף הקבלן שלבי ירידה פלסטיים עם ליבת פלדה. - במקומות שתושבת המכסה ו/או המכסה שבורים, לפי הוראת המפקח, הקבלן יפרק את התושבת ו/או את המכסה השבורים ויבטן בתקרת השוחה תושבת חדשה ו/או מכסה חדש מין 125 או 400 עפ"י הנחיית המפקח, עם כיתוב וסמל כמפורט בקוטר פנימי של 60 ס"מ. - במקומות שיורה המפקח, הקבלן יתאים את פני המכסה הקיים לפני האספלט. ההתאמה תבוצע ע"י חפירה לגילוי תקרת השוחה הקיימת, פירוק הצווארון הקיים )בגובה עד 25 ס"מ( ובניית צווארון בטון חדש בגובה שיאפשר את התאמת המכסה לפני האספלט ולשיפוע הכביש. - במקומות בהם קיים "צווארון" גבוה יותר מ- 25 ס"מ או שההתאמה תצריך הגבהת השוחה ביותר מ- 25 ס"מ יפרק הקבלן את ה"צווארון", יספק ויניח חוליה טרומית בשוחה טרומית או הגבהת יציקת הקירות בשוחה יצוקה ויבנה במידת הצורך "צווארון" בגובה שלא יעלה על 25 ס"מ. - במקומות שיתגלו תקרה טרומית או חוליות טרומיות שבורות או סדוקות, הקבלן יפרק אותן ויניח במקומן תקרה או חוליות חדשות מתאימות כולל "איטופלסט". 114

115 - במקומות בהם בוצע מפל פנימי או חיצוני לא תקינים או שבוצעה התחברות לא תקינה לשוחה, עפ"י הנחיית המפקח, יחליף ו/או יתקן הקבלן את המפל או ההתחברות לשוחה. - במקומות בהם השוחה הרוסה ולא תקינה, עפ"י הנחיית המפקח בכתב, יפרק הקבלן את השוחה הקיימת על כל חלקיה ויבנה במקומה שוחה חדשה תקינה כמפורט, כולל כל החיבורים אליה. אינברט השוחה החדשה יהיה זהה לאינברט הקיים בתנאי שיהיה כיסוי מינימלי מעל הצינור כמפורט לעיל אלא אם מצויין אחרת בתוכניות. בכל מקרה האינברט הקיים יימסר למפקח והוא יורה לקבלן את האינברט של השוחה החדשה. - במקומות בהם תקרת השוחה בנויה על אבנים כלשהן, על פסי תמיכה מברזל, קרשים כו' אך לא על חוליה כמקובל, עפ"י הנחיית המפקח בכתב, יפרק הקבלן את התקרה, יסלק את האבנים, ברזלים, קרשים וכו' ששימשו כבסיס לתקרה ויבצע הגבהה תקנית לשוחה כמפורט שוחות קיימות המיועדות לביטול שוחות ביוב הקיימות על קו ביוב המיועד לביטול, על פי הנחייה בכתב של המפקח בלבד, תפורקנה ותסולקנה כדלהלן: בשטח פתוח הקבלן יפרק את התקרה בלבד של השוחה ויסלק אותה למקום מאושר. את החלל שייווצר, הקבלן ימלא באדמה מקומית מהודקת עד 15 ס"מ מעל פני השטח מסביב לאחר הידוק. בשטח מרוצף הקבלן יפרק את התקרה בלבד של השוחה ויסלק אותה למקום מאושר. את החלל שיווצר, הקבלן ימלא באדמה מקומית מהודקת כאשר את 30 ס"מ העליונים ימלא הקבלן במצע סוג ב' מהודק מבוקר בשכבות של 15 ס"מ לצפיפות של 98% עד תחתית הריצוף. מעל שכבה זו, הקבלן יבצע תיקון והשלמה של ריצוף הזהה לריצוף מסביב מכל הבחינות כגון סוג הריצוף )אספלט, בטון, גרנוליט, אבנים משתלבות, דשא וכו'(, צבע, גוון, גודל, מידות וכו'. במקרה של שוחה בכביש, יפרק ויסלק הקבלן גם את התקרה וגם את החוליה העליונה של השוחה ויחזיר את מבנה הכביש עם 100 ס"מ עליונים ממצע סוג א' מהודק מבוקר בהרטבה לצפיפות של 100% ביטומן ואספלט 8 ס"מ. אופני מדידה ומחירים פרק עבודות כלליות כללי עבודות ההכנה, הפירוק והסרת צמחיה מכל סוג וגודל שהוא, במידה ותידרשנה במסגרת פרק זה, לא תימדדנה בנפרד לתשלום ומחירן יחשב ככלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. בכל מקום בו מצויין "חפירה", הכוונה היא לחפירה ו/או לחציבה. כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הבינמשרדי. במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים את ביטויים באופני המדידה המוגדרים במפרטים הכלליים, או הנוגדים אותם. בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים להלן. רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים והדרישות המפורטים במכרז/חוזה זה על כל מסמכיו. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכרוכות במילוי 115

116 התנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן לא ישמשו עילה להארכת משך ביצוע העבודה ו/או לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות או לתשלום נוסף כלשהו. עבור איסוף מידע ותיאום עם הגורמים המוסמכים וכן עבור חפירה במקומות מוגבלים פתיחת כבישים ומדרכות, שימוש בכלי חפירה קטנים, לעיל, עבודה בסמוך ומתחת למערכות קיימות כולל נקיטה באמצעים מיוחדים שחלקם תואר עבודות ידיים במידה ותידרש, דיפון החפירה מצד אחד או משני צידיה, במקומות שהדבר יידרש עקב תנאי השטח ו/או הוראות המפקח, תמיכת והגנת הצינורות, והשבת השטח למצבו הקודם, כולל כל העבודה והחומר הדרושים, לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. לא תשולם לקבלן שום תוספת עקב הצורך במילוי דרישות מסוימות מיוחדות של מע"צ אוטובוסים עירוניים כגון: חברת "אגד" או של כל רשות אחרת בתוואי העבודה. על הקבלן לברר מראש לפני הגשת הצעתו את כל הדרישות שעשויות להיות ולתמחר אותן בהתאם בסעיפים השונים בכתב הכמויות בדיקות שדה ומעבדה ההוצאות עבור בדיקות שדה והמעבדה שתידרשנה במשך ביצוע כל הפרוייקט תהיינה על חשבון הקבלן רישיונות ואישורים כל ההוצאות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות והרישיונות השונים, יהיו על חשבון הקבלן ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים אמצעי זהירות עבור נקיטת אמצעי זהירות המתחייבים מחוקי מדינת ישראל, ובפרט אלו של משרד הבריאות, משרד העבודה והמכון לבטיחות וגהות ואשר רשימה חלקית שלהם מפורטת במסמך ג'- 1 )מוקדמות( לא ישולם בנפרד ויראו אותם ככלולים במחירי היחידה השונים תכניות עדות MADE( )AS עבור הכנת והספקת תכניות "לאחר ביצוע", תקינות ומאושרות בכתב ע"י המפקח, באופן ממוחשב על גבי דיסקטים, ו- 3 סטים של העתקי תכניות בקנ"מ של תכניות המכרז, כולל כל העבודות הנדרשות להכנתן לא ישולם בנפרד וההוצאות הכרוכות בכך תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות. 116

117 4.4.6 עבודת לילה אם התנאים יחייבו זאת מבחינת ביצוע העבודות, או בשל טובת הציבור, או לפי דרישת מחלקת התנועה, או לפי דרישת המשטרה, או לפי דרישת המפקח, יהיה על הקבלן לבצע חלק מהעבודות השונות גם בשעות הלילה. עבור עבודת לילה לא ישולם בנפרד או כתוספת ועלותה תהיה כלולה במחירי העבודה השונים העסקת משטרה אם תידרש העסקת שוטרים או מכווני תנועה מסוג כלשהו במהלך העבודה עבור צורך כלשהו, כגון בעת הנחת קו מים לאורך ובתוך כביש או בעת חציית כבישים וכדומה, לא תימדד עבודה זו לתשלום ועלותה תהיה כלולה במחירי שאר העבודות פירוק וביטול מערכת מים קיימת עבור פירוק מערכת מים קיימת כולל ניתוק חיבורים, פירוק הידרנטים, מגופים, צנרת גלויה וכו' ו ממסירתם במחסני המזמין וכן מילוי ואיטום שוחות וסלילתן וכל עבודה אחרת הנדרשת לשם ביטול ערכת המים הקיימת לא ישולם בנפרד ומחיר עבודה זו בשלמותה יהיה כלול במחירי היחידה השונים שילוט לפרוייקט לא ישולם בנפרד עבור שלטים כמפורט בסעיפי המפרט לעיל ורואים אותם ככלולים במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות מס בולים הוצאות מס בולים לחוזה חלות על הקבלן. פרק עבודות עפר לקווי מים וביוב סילוק עודפי אדמה ופסולת בניגוד לאמור בסעיף במפרט הכללי סילוק עודפי אדמה ופסולת לאתר מורשה בכל מרחק שהוא מאתר החפירה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים ולא ישולם עבורה בנפרד חפירת תעלות להנחת צינורות בכל מקום בו מצוינת המילה "חפירה" הכוונה היא לחפירה ו/או לחציבה. עבור החפירה לצינורות המים או הביוב כולל את האמור בסעיף , ו במפרט הכללי לא ישולם בנפרד ומחיר החפירה ייכלל במחיר אספקת והנחת הצינורות כמפורט להלן. עבור החזרת המצב בכל סוג חפירה לקדמותו לא תשולם כל תוספת ותמורתה תיכלל במחירי היחידה חפירה במקומות מוגבלים עבור חפירה במקומות מוגבלים או חציית קירות אבן כולל תיקונם למצבם הקודם, בהם נדרשת חפירת ידיים, בניגוד לאמור בסעיף של המפרט הכללי, לא ישולם עבורה בנפרד וחפירה או חציית קיר ותיקונו יכללו יחד עם הסעיפים הכלליים של חפירה ומילוי ייצוב שתית עבור חפירה )כולל חציבה( לעומק נוסף לצורך ייצוב שתית על פי החלטת המפקח והוראתו בכתב, ניקוי חללים וחומר מפורר ומילויים בחומר מחצבה שישוקע עד לקבלת שטח יציב בהתאם להוראות המפקח, לא תשולם לקבלן כל תוספת והמחיר יהיה כלול במחירי היחידה להנחת צינורות. לא תשולם כל תוספת עבור מילוי שיידרש כתוצאה מחפירה בלתי מדויקת ו/או מחפירת יתר שתבוצע ע"י הקבלן מילוי חוזר ומושאל עבור המילוי החוזר לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחירי החפירה וההנחה. אם החומר החפור לא יתאים לפי קביעת המפקח לשימוש כ"חומר מתאים" לשכבה הראשונה ולשימוש כחומר הנוסף מעל ל"חומר המתאים" ועד לפני הקרקע או עד תחתית שכבות הכביש כמפורט לעיל יכללו מחירי היחידה של תעלות לצינורות את ההוצאות הכרוכות בהשגת חומר מקומי נברר מתאים וגם את ההוצאות הדרושות לאיתור בור שאילה מתאים, שיאושר ע"י המפקח, ולאספקת מילוי מובא או מושאל ולא ישולם עבורם בנפרד תיקון כבישים, משטחים ומדרכות מחיר פתיחת הכבישים, המשטחים או המדרכות הקיימים כולל חיתוך ונישור האספלט באמצעות דיסק/משור מיוחד ופירוק אבני שפה וריצוף והתקנתן מחדש יהיה כלול במחירי התיקון ולא יימדד בנפרד לתשלום. עבור תיקון כבישים, שבילים ומדרכות כולל ריסוס וביצוע שכבת האספלט כמפורט ישולם בסעיפים נפרדים עפ"י מ"א מדוד במקביל לציר הצינור, ללא תלות בקוטר הצינור, תוך סיווג והפרדה בין כבישים ומדרכות לסוגיהם. עבור תיקון מדרכה מאספלט או מאבן משתלבת בחצייה לרוחב בלבד של מדרכה, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הצינור. התשלום יהיה כדלקמן: 117

118 בקווים העוברים בתוך ולאורך רצועת כביש קיים, ישולם לפי מ"א תיקון כמפורט מדוד בציר התעלה כולל מצעים ללא התחשבות ברוחב הפתיחה. המחיר יהיה אחיד ללא התחשבות בתנאים ובקשיים בזמן העבודה, במכשולים שמעל ומתחת לקרקע, בסוגי הקרקע שיתגלו בזמן העבודה, בקוטר ובעומק הקו או בהרחבת שטח התיקון במקומות של בניית השוחות. עבור תיקון כבישים לאחר חצייה לרוחב שלהם ע"י קווי ביוב או קווי מים ישולם לפי מ"א כולל מ צעים ומילוי בטון מזויין ב- 200 בעובי של 30 ס"מ מתחת לשכבת האספלט. במדרכה מאספלט שהונח לאורכה קו ביוב או קו מים, יבוצע תיקון אספלט לכל רוחב המדרכה. המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר כולל מצעים ועובי אספלט כמפורט. מדידה לתשלום עבור תיקון מדרכה מרוצפת, שהונח לאורכה קו ביוב או קו מים, באבן משתלבת או כל ריצוף אחר כולל מצעים, חול והחזרת אבן משתלבת הישנה הקיימת למקומה, תהיה לפי מ"ר. עבור אספקת אבן משתלבת או ריצוף חדשים זהים לקיימים עפ"י הנחיית המפקח בלבד, תשולם תוספת לסעיף תיקון הכביש או המדרכה המרוצפים לפי מ"א משתלבת חדשה. מדידה לתשלום של תיקון במשטח בטון או משטח גרנוליט יצוק באתר או משטח של ריצוף ביתי תהיה לפי מ"א ותכלול את כל החומר והעבודה הדרושים כולל שכבת מצע. המחיר יהיה אחיד עבור כל קוטרי הצינורות, בכל העומקים ובכל תנאי העבודה. לא ישולם בנפרד עבור התקנת דרכי עקיפה זמניות. בנוסף לכך יכלול התשלום את אחריות הקבלן לתיקון כל השקיעות שייגרמו בכביש, בשביל, במדרכה ו/או במשטח שפתח עד 12 חודש מיום מסירת העבודה הגמורה למזמין עבודה ביבש א. מים עיליים עבור שמירת העבודות ביבש ומניעת חדירת מים עיליים במשך כל זמן ביצוע העבודה כמפורט לעיל, לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה. ב. סילוק מי תהום עבור שאיבה וסילוק של מי תהום או מים מכל מקור אחר, שיבוצעו רק עפ"י אישור המפקח בכתב, וכן עבור ביצוע העבודה לפי פרט סטנדרטי 90 טיפוס IV במקום טיפוס II כולל העמקת החפירה, החומרים, השאיבה, אספקה ועטיפת בד גיאוטכני סביב החול והעבודה הנוספים לא ישולם לקבלן בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה. פרק קווי ומתקני ביוב אספקת צינורות עבור אספקת צינורות לא ישולם בנפרד ומחיר האספקה יכלל במחיר הנחת הצינורות הנחת קווים מחיר הנחת הצינורות כולל: חפירה ו/או חציבה לקווים, אספקה, הובלה, פיזור, הנחה והתקנה של הצינורות, עטיפת החול, מילוי חוזר נברר מתאים מהודק, כמפורט לעיל החלפת חומר המילוי, איתור בור שאילה מתאים מאושר, והבאת מילוי מושאל או מילוי מובא כנדרש, המחברים והאטמים, גומיות המרווח וכו'. כן כולל המחיר את הבדיקות וכל שאר העבודות הדרושות לצורך הנחת הצנרת. עבור כל ההוצאות הקשורות בסידורי החצייה של כבישים, מדרכות, כבלי חשמל וטלפון, צינורות שונים וכד', כגון: עבודה, חומרים, מבני עזר ומתקנים והסרתם, סידור דרכים עוקפות, החזרת השטח למצבו המקורי וכל שאר ההוצאות והדרישות, לא ישולם בנפרד, והקבלן יכלול הוצאות אלה במחירי היחידה להנחת קווים. המדידה לצורכי תשלום של קווים גרביטציוניים תעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו ובהתאם לעומק החפירה בה יונח הצינור. אורך הקו לתשלום יימדד לפי מ"א צינור מונח בניכוי הקוטר הפנימי של השוחה בדיקות עבור בדיקה הידראולית לאטימות הצינורות והשוחות, כולל הבדיקות המוקדמות במפעל, בדיקה מדגמית בשטח, הבדיקות החוזרות וכו', בדיקות ישירות קוים, בדיקה סופית ושמירה על הניקיון לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחיר הנחת צינורות הביוב השונים, כמפורט בסעיף מצע ועטיפת חול עבור מצע ועטיפת חול לצינורות, וכן עבור מצע חצץ ועטיפת בד גרביטציוני במקרה של מי תהום לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת צינורות להלן חיבור למערכת ביוב קיימת התשלום עבור חיבור לשוחה קיימת יהיה מחיר כולל לפי יחידה מסווג לפי קוטר, ללא התחשבות בסוג הצינור ובעומק החיבור. המחיר יכלול את פירוק המתעל )בנצ'יק( הקיים ובניית מתעל חדש עפ"י כיווני הזרימה המתוכננים וכן את כל החומר והעבודה הדרושים כמפורט לעיל. עבור בניית שוחה על קו קיים ישולם כמפורט לעיל עבור בניית שוחה, ובנוסף תשולם תוספת עבור בניית שוחה על קו קיים. המחיר יכלול את כל החומר והעבודה הדרושים כמפורט לעיל. ללא 118

119 התחשבות בתנאי השטח והעבודה וכן עבור כל קטרי הקו הקיים שעליו תיבנה השוחה החדשה. לא תשולם כל תוספת עבור עבודה בידיים לגילוי הקו הקיים ונקיטת כל אמצעי הזהירות שיידרשו לשמירת שלמותו ולשם עבודה ביבש. עבור עבודות העפר הדרושות, עבודת הפתיחה, הפירוק, ההריסה והבניה מחדש בסיום העבודה של כל אבני השפה במימדים כלשהם או האספלטים, והאבנים המשתלבות מכל גודל שהוא )כולל אספקה של אבנים חדשות זהות לקיימת במידה ותידרשנה( הקירות, הגדרות והמשטחים לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה. עבור סתימה זמנית בקו קיים ופתיחתה, ושאיבה זמנית במשך העבודה כדי לאפשר עבודה ביבש, ביצוע כל הבדיקות ונקיטת כל אמצעי הזהירות לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי היחידה השונים של העבודה עטיפת בטון עבור עטיפת בטון מזויין לפי פרט סטנדרטי 96, ישולם בנפרד מסווג לפי מטר אורך וקוטר צינור שטיפה וניקוי וצילום פנימי של קווי ביוב תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי עבודות הבדיקה, השטיפה והניקוי של קווי הביוב והשוחות והכנתם לצילום, תיקון מפגעים שיתגלו בקווי הביוב שיבוצעו ע"י הקבלן, ושטיפה וניקוי מחדש של הקווים והשוחות, יבוצעו עי הקבלן ועל חשבונו והמחיר יחשב ככלול במחיר הכולל של העבודה. הצילום ישולם לפי מ"א וקוטר צינור מצולם כולל כל התיקונים והצילומים החוזרים עד לקבלת דו"ח וקלטת/קובץ תקינים ושביעות רצון המזמין. העלויות הנוספות שתגרמנה ל"מזמין" עבור צילום מחדש של קווי ביוב בהם ימצאו מפגעים תנוכנה ע"י ה"מזמין" מחשבון הקבלן חציית כביש בחפירה פתוחה בתוך שרוול פלדה עבור אספקת והנחת שרוול פלדה בחפירה פתוחה ולפי הוראות המפקח, ישולם לפי מ"א ומסווג לפי קוטר אך ללא תלות בעומק החפירה וההנחה. המחיר יכלול את החפירה כולל כל הדרוש כגון: הסדרת דרך חלופית, הפניית התנועה, אמצעי זהירות וכו', אספקה והנחת השרוול בקוטר המצויין בתוכנית ובכתב הכמויות וכן אספקה והשחלת צינור פנימי בתוך השרוול המילוי החוזר, איטום החללים בשני קצות הצינור, תיקוני אספלט וכו' פירוק קווי ביוב קיימים והנחת קו חדש באותו תוואי עבור פירוק קו ביוב קיים )צינורות ושוחות( והנחת קו ביוב חדש באותו תוואי, לא תשולם כל תוספת והמחיר יהיה כלול במחיר הנחת הקו החדש. המחיר יכלול, כמו כן, את כל האמצעים שהקבלן ינקוט, באישורו בכתב של המפקח, לצורך ביצוע העבודה ביבש )ניתוקים, הטיית זרימות מעקפים וכו'(. הקבלן ידאג לביצוע עבודה זו תוך הבטחת המשך חיים סדירים של התושבים המחוברים לקו ביוב קיים שוחות בקרה א. שוחות בקרה טרומיות התשלום והמדידה עבור שוחות הבקרה יהיו לפי יחידה ולפי סעיף של ה"מפרט הכללי" וכמתואר בכתב הכמויות ובנוסף המחיר כולל: הספקה, הובלה והתקנה של מחברי קיר "איטוביב " בחיבור צנרת פי.וי.סי. או אוגן עיגון עבור צינורות פלדה בקירות השוחות, ככל שיידרשו עבור כל החיבורים לשוחה, וכן "איטופלסט", עיבוד מתעל/בנצ'יק מתאים ומכסה עם הכיתוב הנדרש, כמפורט. לא תשולם תוספת בגין מכסה עם בטון מופחת ובמקומו ביצוע ריצוף פני המכסה באבנים משתלבות הזהות בגוון ובגודל לריצוף שיבוצע בסביבות השוחה והמחיר יהיה כלול במחיר השוחה. עבור מכסה מין D400 תשולם תוספת לפי יחידה אלא אם כן צויין אחרת בכתב הכמויות. ב. שוחות בקרה יצוקות באתר התשלום והמדידה עבור שוחות בקרה יצוקות באתר יהיו לפי יחידה, מסווג לפי קוטר השוחה ועומקה. המחיר כולל: תוספת החפירה, היציקה, ברזל הזיון, תבניות לבטון חלק, שלבי ירידה, מכסה עם ג. שוחות "חופית" הכיתוב הנדרש וכל המפורט לעיל במפרט המיוחד וכל הנדרש. התשלום והמדידה עבור שוחות "חופית" יהיו לפי יחידה מסווג לפי קוטר השוחה ועומקה. המחיר יכלול את כל המפורט במפרט המיוחד לעיל, בכתב הכמויות וכל הנדרש בשלמות מפלים חיצוניים 119

120 התשלום עבור מפל חיצוני יהיה לפי יחידה כתוספת למחיר השוחה וכולל את כל החומר והעבודה הדרושים להשלמת המפל לפי התוכניות והוראות המפקח, כולל תוספת החפירה הדרושה, הבטון, ברזל הזיון, המילוי החוזר, העיבודים וכל הדרוש מסווג לפי קוטר ועומק המפל, אך ללא תלות בטיפוס המפל גושי עיגון תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום עבור גושי העיגון יהיה לפי מ"ק ללא תלות בעומק החפירה וקוטר הקו הנעגן. המחיר יכלול גם את הרחבת החפירה לצורך יציקת הבטון והתבניות, הספקת והתקנת פלטות העיגון וכל הדרוש לביצוע העבודה בטונים ופלדת זיון עבור תיקון בטון או טיח פגום, עבור שימוש בתבניות פלדה מיוחדות לבטון חלק וכן עבור אספקת ושימוש בפלדת הזיון, לא ישולם בנפרד וכל ההוצאות לכך תחולנה על הקבלן לבדו חיבור עם מפל פנימי עבור ביצוע מפל פנימי בחיבור קו מתוכנן לשוחה קיימת, אם נדרש ע"י המפקח, לא ישולם בנפרד, והמחיר יהיה כלול במחיר חיבור לשוחה קיימת מפל גלוי חיצוני לאורך קיר תומך קיים עבור מפל גלוי חיצוני על פני קיר תומך קיים ישולם לפי מ"א מפל מסווג לפי קוטר וסוג הצינור. העבודה תכלול את קדיחת החור בקיר, מעבר והנחת צינור הביוב בתוך שרוול פי.וי.סי. בקוטר הגדול ב-" 6 מקוטר צינור הביוב, כולל קשתות ואביזרים אחרים שיידרשו לביצוע מושלם של המפל וסתימת החור בקיר באבנים ו/או חומר זהה לזה שבקיר הקיים ללא תלות בסוג ובגובה הקיר. התשלום כולל כמו כן את כל עבודות ההכנה והגימור הדרושות לביצוע מושלם כגון: פריצת הקיר, הכנת הנישה, תיקוני בטון בגב הקיר, ציפוי מושלם של החזית באבנים זהות וכו' עמודי סימון המדידה לצרכי תשלום תהיה לפי יחידה. המחיר יכלול הספקה והתקנת העמוד בשלמותו כמתואר במפרט ובפרט סטנדרטי, לרבות צביעה, בסיס בטון וכו' איטום תאי בקרה עבור נקיטת כל האמצעים, החומרים והבדיקות החוזרות עד להשגת אטימות מלאה בשוחות הבקרה, לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחיר השוחה שוחות קיימות המיועדות לביטול עבודות פירוק תקרות שוחות קיימות שיאושרו ע"י המפקח בכתב, סילוקן למקום מאושר ומילוי חוזר וריצוף כמפורט, יימדדו בנפרד לתשלום לפי יחידה. המחיר יכלול את כל הדרוש לביצוע כמפורט. במקרה של שוחה בכביש, יכלול המחיר את פירוק וסילוק החוליה העליונה, מצע סוג א', אספלט וכו' תיקון ליקויים בשוחות קיימות עבור תיקון ליקויים ומפגעים שיתגלו בשוחות קיימות ישולם אך ורק עבור עבודות וקטעי המערכת לגביהם תינתן הוראה בכתב ע"י המפקח, לכל עבודה ולכל קטע בנפרד, כדלקמן: א.עבור פירוק בנצ'יק קיים וביצוע מחדש של העיבודים בקרקעית השוחות הקיימות ישולם במחיר יחידה שיכלול את כל החומר והעבודה הדרושים. ב.עבור הוספת שלבי ירידה ישולם לפי מחיר יחידה שיכלול את הספקת המדרגה והתקנתה. ג.עבור הספקת והחלפת תושבת ומכסה שוחה שבורים בתושבת ומכסה חדשים בקוטר 60 ס"מ ב.ב. מין D400 עם הכיתוב הנ"ל, ישולם במחיר יחידה שיכלול את כל החומר והעבודה הדרושים. במקרה והתאמת פני המכסה תצריך הגבהת השוחה ביותר מ- 25 ס"מ, אספקה והנחת חוליה נוספת תשולם בנפרד כמצויין להלן. ד.עבור החלפת תקרה או חוליה טרומית בשוחה ישולם לפי יחידה. ה. עבור ביצוע מפל פנימי חדש, עפ"י הוראתו בכתב של המפקח בלבד, מצינור יצקת בדופן השוחה במקום מפל קיים שבור או סדוק ישולם לפי יחידה מסווג לפי קוטר. עבור תיקון בלבד של מפל פנימי או חיצוני לא ישולם בנפרד. ו.עבור החלפת תקרה ומכסה בינוניים ברצועת כביש בתקרה ומכסה חדשים ב.ב. D400 עם הכיתוב הנ"ל, ישולם לפי יחידה. קוטר פנימי של המכסה יהיה 60 ס"מ. ז.עבור פירוק שוחה קיימת הרוסה ובניית שוחה חדשה במקומה בקוטר ובעומק הדרושים, ישולם לפי יחידה כמפורט. 120

121 ח.עבור חיבור שוחה חדשה, שתיבנה במקום שוחה הרוסה שתפורק, לקו ביוב קיים )בשיפוע של 2% לפחות( לא ישולם בנפרד והמחיר יהיה כלול במחיר פירוק השוחה הישנה ובניית שוחה חדשה במקומה. ט.עבור פירוק תקרה, סילוק אבנים, ברזלים, קרשים וכו' שמשמשים כבסיס לתקרה, ביצוע הגבהה תקנית לשוחה וחיבור התקרה הקיימת מחדש כמפורט )איטופלסט" וכו'( ישולם לפי יחידה. י.עבור חיפוש, איתור, גילוי וזיהוי שוחה קיימת שלא נמדדה ולא מסומנת בתוכניות, המכוסה באספלט או שלא ניתנת לגילוי וחשיפה פשוטים, תשולם תוספת לפי יחידה ללא תלות בקוטר השוחה או בקשיי העבודה ועפ"י הנחייה בכתב בלבד של המפקח לביצוע החיפוש והגילוי. 121

122 קרית שמונה שכונת הוורדים - כביש דרומי שלב א ' מס' תכנית תכנית גבהים וניקוז תאור התכנית )גליון 1 מתוך 4( קנ "מ מהדורה תכנית גבהים וניקוז )גליון 2 ו- 3 מתוך 4( תכנית גבהים וניקוז )גליון 4 מתוך 4( תכנית תנועה )גליון 1 מתוך 2( תכנית תנועה )גליון 2 מתוך 2( תאום מערכות )גליון 1 מתוך 4( תאום מערכות )גליון 2 ו- 3 מתוך 4( תאום מערכות )גליון 4 מתוך 4( חתכים טיפוסיים חתך לאורך חתכים לרוחב. בין חת' מס' 2 עד חתכים לרוחב. בין חת' מס' 8 עד חתכים לרוחב. בין חת' מס' 15 עד חתכים לרוחב. בין חת' מס' 18 עד חתכים לרוחב. בין חת' מס' 22 עד חתכים לרוחב. בין חת' מס' 25 עד חתכים לרוחב. בין חת' מס' 35 עד חתכים לרוחב. בין חת' מס' 44 עד פרטי מבנה כביש, קיר תומך, תעלה וגדר רשת כמצוין פרטי מעבירי מים. חתכים לאורך חתך מס' 15. מעביר מים בקוטר 5.55 מ'. מתקן יציאה חתך מס' 15. מעביר מים בקוטר 5.55 מ'. מתקן כניסה חתך מס' 35. מעביר מים בקוטר 5.55 מ'. מתקן כניסה חתך מס' 35. מעביר מים בקוטר 5.55 מ'. מתקן יציאה קירות תומכים. פריסות מהדורה ראשונה הוכן עבור: משרד השיכון והבינוי פברואר 5102 סימוכין: 141-//1082

123 החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ. מכרז פומבי מס' 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה אוגוסט 2017

124 2 החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ. מכרז פומבי מס' 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה מחיר רכישת חוברת המכרז : 3,500 תכולה :.1 )כולל מע''מ(. תנאים כלליים של המכרז... 3 נוסח כתב ערבות להשתתפות במכרז...7 נוסח כתב ערבות ביצוע... 8 הצהרת המשתתף במכרז... 9 מידע אירגוני בדבר המשתתף המלצות בדבר עבודות קודמות הצהרת מציע ואישור רו''ח בדבר עבודות בשנים האחרונות תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים אישור רו''ח בדבר הקפדה על תנאים סוציאליים כתב שיפוי טופס הצעת מחיר...18 נספח לחוזה התקשרות חוזה ההתקשרות...מצורף תיק פרויקט הכולל כתב כמויות, תכניות ומפרט טכני...מצורף

125 3 החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ. מכרז פומבי מס' 13/17 הזמנה להצעת מחירים במסגרת מכרז פומבי הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה )להלן 'העבודות' או 'העבודות נשוא המכרז'(. הערה המכרז וגם המסמכים המפורטים מנוסחים בלשון זכר, אך מופנים לנשים וגברים כאחד. 1. כללי תנאים כללים החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ )להלן: "החברה"(, מזמינה בזה הצעות למכרז שעניינו ביצוע העבודות בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב )להלן 'החוזה' ו/או 'ההסכם'( כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 2. תנאי סף להשתתפות במכרז מבלי לגרוע מהוראות אחרות בתנאי המכרז, שעניינן קביעת תנאי סף להשתתפות במכרז, התנאים שלהלן הינם תנאי סף כאמור, אשר אי-עמידה בהם עלולה לגרור פסילה אוטומטית של ההצעה; הקבלן המציע )להלן 'המשתתף'( יידרש לצרף להצעתו את המסמכים הבאים : רישיון קבלן בתוקף שניתן לו על ידי רשם הקבלנים, בסיווג מתאים. ענף ג 4 200, ובסיווג כספי 2.1 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו , התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם המשתתף. אישור בדבר היות המשתתף 'עוסק מורשה' במידה והמציע הינו חברה, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ דין, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי הנוסח המצ"ב. צירוף ערבות להשתתפות במכרז, בנוסח המצ'ב )עמ' 7(. כל משתתף במכרז יגיש ערבות בנקאית צמודה בסכום של, 465,000 בתוקף עד ליום יש לצרף את כתב הערבות המקורי, ואין להסתפק בצילום. העתק קבלת רכישת מסמכי המכרז. הצהרת המשתתף מלאות וחתומות ע"פ הנוסח המצ''ב )עמ' 9(. מידע אירגוני בדבר המשתתף ע"פ הנוסח המצ''ב )עמ' 10-11(. המלצות )2 לפחות( על עבודות דומות, ובהיקף דומה, אשר בוצעו על ידי המציע, משנת 2010 ואילך. ההמלצות ימסרו על הטופס המצ''ב )עמ' 12( הצהרת המציע על ביצוע עבודות בשנים לנוסח המצ''ב )עמ' 13( , ואישור רואה חשבון, בהתאם 3

126 4 1976: על אישורים בהתאם לסעיף המציע לצרף כדלקמן 2 ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל'ו 2.11 א. תצהירים כנדרש בחוק הנ"ל )עמ' 14-15(. ב. אישור מרו''ח המאשר כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום לעובדיו בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין. על האישור הנ"ל להיות עדכני )כלומר, שהוא נחתם לאחר פרסום מכרז זה(, ובהתאם לנוסח המצ"ב )עמ' ) 16 כתב השיפוי )עמ' ) 17 חתום ומלא. טופס הצעת מחיר מלא וחתום בנוסח המצ''ב )עמ' (. 18 המחירים המוצעים על ידם מסכום האומדן. המשתתפים נדרשים לפרט את ההצעה הצעות המשתתפים תוגשנה בשני עותקים. בכל מקרה בו יבצע המשתתף תיקון בהצעת המחיר או בכל מסמך אחר על המשתתף לחתום על יד התיקון בחתימה וחותמת הוצאות המכרז כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף בלבד. 5. תוקף ההצעה ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, והחל משהוגשה ההצעה לא יהא רשאי המציע לבטל את הצעתו ו/או לשנותה למען הסר ספק, ככל שתחליט וועדת המכרזים להאריך את מועד הגשת ההצעות, מכל סיבה שהיא, הרי שגם אז, מציע שהגיש הצעתו, טרם ההודעה על הארכת המועד, לא יהא רשאי לבטל את הצעתו ו/או לשנותה 6. הבהרות ושינויים החברה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, לתת הבהרות, וכן להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, לרבות הארכה של המועד האחרון להגשת הצעות. ההבהרות השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים וכל רוכשי מסמכי המכרז. 7. מועד אחרון להגשת ההצעה הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד, במסירה אישית )לא בדואר!(, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' 13/17 בתיבת המכרזים של עיריית קריית שמונה משרד מנכ"ל, לא יאוחר מיום שני הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל. בשעה 12:00. 4

127 5 סיור קבלנים החברה תערוך תדרוך - סיור קבלנים ביום שני בשעה 10:00. מקום המפגש משרדי החברה הכלכלית רחוב טרומפלדור 3 קריית שמונה. השתתפות בתדרוך סיור הקבלנים חובה כ-שעה. בחינת ההצעות והוא תנאי מוקדם להגשת הצעות. הסיור יארך.8.9 יש למלא פרטים במסמכי המכרז ולחתום המסמכים במקומות המיועדים לכך. מבלי לגרוע מן האמור בטופס הצעת המחיר למכרז, יודגש כי אי הגשת הצעת מחיר למכרז ו/או אי רישום פרטים במקום הנדרש לכך ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה. אין החברה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה החברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר משתתפים להזמין את כל השירות נשוא המכרז או רק חלקים ממנו, הכל לפי ראות עיניה. וכן 7.4 החברה תהא רשאית לבחון את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את העבודות נשוא המכרז ואת ניסיונו של המשתתף החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים, או מסמכים נוספים, או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את כושרם של המשתתפים ו/או התאמתם ו/או את ניסיונם ואת הצעותיהם, כדי להביא אותם בחשבון במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה. 10. מו''מ עם הזוכה א. ב. לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לחברה הזכות לנהל עם הזוכה מו''מ, ע'פ כל דין. זוכה אשר יסרב לחתום עם החברה על ההסכם המצ"ב תחולט ערבותו, בלא כל תנאים מוקדמים, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים אשר עומדים לרשות החברה. המשתתפים במכרז מוותרים על כל טענה כנגד החברה בסוגיה זו. 11. הודעה על תוצאות המכרז לזוכה במכרז תימסר הודעה על זכייתו במכתב רשום. משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה, אליה תצורף הערבות שצירף להצעתו. משתתף שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצ''ב על פי הצעתו הזוכה ו/או אותה הצעה שתגובש לאחר מו''מ, בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו. במידה שהזוכה לא יחתום כאמור על החוזה או לא יציג את ערבות הביצוע ו/או לא יציג את פוליסות הביטוח הנדרשות בהתאם להסכם כי אז רשאית החברה לחלט את הערבות, מבלי לפגוע בסעדים האחרים הנתונים לה עפ"י כל דין ו/או הסכם. עם הצגת המסמכים כאמור, תוחזר לזוכה ערבות ההשתתפות

128 6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה במכרז, על פי דין וגם במקרים הבאים:- רשאית לבטל את הזכייה של המשתתף.11.4 כשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז. התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במסגרת המכרז אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר לדעת החברה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז ביטוח ושפוי המשתתף מתחייב לעמוד בכל ההוראות הנוגעות לביטוח כמפורט במסמכי ההסכם. במידה שתקופת ההסכם תוארך, יידרש המשתתף להאריך את תוקף הפוליסות ערבות ביצוע מבלי לגרוע מהוראות הסכם ההתקשרות, המשתתף מתחייב להמציא לחברה במעמד חתימת ההסכם ערבות ביצוע ע"פ הטופס המצ"ב )עמ' (, 7 בשיעור של }5% מזכיית הקבלן{ מסכום ההתקשרות לפי מכרז זה. הערבות תהיה בתוקף לפרק זמן של 8 חודשים. במידה שהפרוייקט יסתיים קודם לכן, תוחזר ערבות הביצוע, בשלב החשבון הסופי. מבלי לגרוע מהוראות הסכם ההתקשרות, רשאית החברה להאריך את תקופת ערבות הביצוע עד לגמר חשבון סופי. 14. ביטול ע"י החברה החברה רשאית לבטל את המכרז, בכל שלב עד לחתימתה על ההסכם על-פיו, וזאת ללא כל פיצוי או תשלום למשתתפים במכרז. 15. הליכים משפטיים : במידה שבית משפט מוסמך או גורם מוסמך )לרבות משרדי ממשלה(, יורה על ביטול המכרז או על ביטול ההתקשרות עם הזוכה במכרז, או במקרה שינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע העבודות או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד החברה בגין ההתקשרות במכרז או בגין ביצוע העבודה נשוא המכרז, תהיה החברה זכאית לבטל את ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, הזוכה במכרז, לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור עבודה אשר בוצעה על ידו בפועל )ככל שבוצעה(, בהתאם להוראות ההסכם. 16. ביול החוזה ביול החוזה, ככל שהדבר נדרש ו/או יידרש ע"פ כל דין, יחול על המשתתף. בכבוד רב, דני קדוש, מנכ''ל החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ ניסים מלכה, ראש העיר ויו''ר החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ לכבוד תאריך: 6

129 7 החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ ו/או עיריית קריית שמונה א.ג.נ., הנדון: כתב ערבות להשתתפות במכרז פומבי מס' 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה על פי בקשת ת.ז ו/או ח.פ. )להלן - "המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 465,000 וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז פומבי מס' 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה, ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו. סכום הערבות כאמור צמוד למדד תשומות שהוא. סלילה, מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל מועד אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך 10 יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ערבות זו הנה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה, לא תענה. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. בנק תאריך 7

130 8 לכבוד החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ ו/או עיריית קריית שמונה תאריך: א.ג.נ., הנדון: כתב ערבות ביצוע על פי בקשת ת.ז ו/או ח.פ. )להלן - "המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של }5% מזכיית הקבלן{ וזאת בקשר עם ביצועו עבודות במכרז מס' 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה, ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו. סכום הערבות כאמור צמוד למדד תשומות הסלילה, מיום חתימת כתב הערבות ועד לכל מועד שהוא. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך 10 יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו תישאר בתוקפה עד 8 חודשים תענה. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה, לא בנק תאריך 8

131 9 תאריך לכבוד החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ ו/או עיריית קריית שמונה א.ג.נ., הצהרת המשתתף - מכרז פומבי מס' 13/17 אני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:- אני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם, לאחר בדיקה קפדנית של כל הנתונים הרלוונטיים; אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ומצהיר כי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או בדיקת נתונים; לא תשמע בעניין זה כל טענה של 'חוסר התאמה' ו'טעות' ו'הטעיה'' ואני מוותר על כל טענה כאמור. אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי לבצע את העבודות נשוא מכרז פומבי מס' 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה, ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו, בהתאם לתנאים שבהסכם ויתר מסמכי המכרז. אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז. אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת ביני לביניכם. היה ומסיבה כלשהי לא אסכים לחתום על ההסכם לפי הצעתי, ו/או במקרה שבו לא אעמוד בהתחייבויותיי לפי ההסכם, אני מסכים כי הערבות שנמסרה על ידי עם הצעתי במכרז תוגש על ידיכם לפרעון, וכי סכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אשר מוקנה לחברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ. )במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד( אנו מורשי החתימה של המשתתף מצהירים כי הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. חתימת המשתתף ומורשי חתימה מטעמו רק במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד אני הח"מ, עו"ד / רו''ח של ח.פ )להלן:"המשתתף"( מאשר בזה כי ביום חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה בשם המשתתף, כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. רו''ח / עו"ד )שם, חותמת, חתימה, מספר רשיון( 9

132 10 לכבוד החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ תאריך: מידע ארגוני מכרז - 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים 1. פרטי משתתף המכרז: שם המשתתף: מספר רישום ברשם החברות/ עוסק מורשה: מספר קבלן רשום: סיווג: כתובת: כתובת משרד רשום: מספרי טלפון: נייד : מספרי פקסימיליה: 2. אנשי המפתח בחברה )משתתף(: שם תחום התמחות שנות ותק 3. יכולת פיננסית של המשתתף: החכ"ל רשאית לבדוק את יכולתו הכספית של המשתתף והמשתתף מתחייב לספק כל מידע במידה ויידרש לכך על ידי החכ"ל. 4. איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו שם תפקידו במשתתף, מס טל' נייד: ופניותיו מטעמנו, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז, והתשובות שתימסרנה לו על ידי החכ"ל תחייבנה אותנו. 10

133 11 לכבוד החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ תאריך: ניסיון קודם מכרז - 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה להלן פירוט העבודות נשוא המכרז, שבניהולו והפעלתו של המשתתף. יש לציין את שמות הגופים, שלהם ניתן השירות נשוא המכרז, אנשי קשר, תפקידם ומספרי טלפון. א. שם הגוף מקבל השירותים היקף העבודות היקף האמצעים העומדים לטובת ביצוע העבודות כנדרש, כ"א ואמצעים תאריך תחילת העבודה בגוף. איש הקשר)ממליץ( בגוף מקבל השירותים: שם, תפקיד טלפון. ב. שם הגוף מקבל השירותים היקף אספקה חודשית היקף האמצעים העומדים לטובת ביצוע העבודות כנדרש, כ"א ואמצעים תאריך תחילת העבודה בגוף מקבל השירותים. איש הקשר )ממליץ( בגוף מקבל השירותים: שם, תפקיד טלפון. חתימת המשתתף 11

134 12 לכבוד ועדת המכרזים החכ"ל קריית שמונה תאריך: המלצות מכרז 13/17 - הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה אני החתום מטה באשר בזה כי )שם מלא( ע.מ. / ח.פ. )להלן: "המציע"(, ביצע עבורנו את העבודות / שירותים הבאים: 1. תקופת השירותים: עבודות בנייה ושיפוצים בתקופה שבין: עד, כספק ראשי / כספק משנה )הקף בעיגול(, בהיקף כספי של. 2. מהות העבודות: העבודות אותם ביצע המציע הנם: 3. חוות דעת על ביצוע: פרטי המאשר שם ומשפחה טלפון תפקיד שם הרשות חתימת אישור מנכ"ל / גזבר / מנהל אגף )חובה( 12

135 13 הצהרת מציע ואישור רו''ח בדבר עבודות בשנים האחרונות מכרז 13/17 - הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה שם המציע: תאריך: הריני להצהיר כדלקמן: המציע הינו בעל ותק וניסיון מוכח של שלוש השנים האחרונות ( ) לפחות, בעבודות בנייה ופיתוח בהיקף דומה למכרז זה עבור רשות מקומית אחת לפחות. המציע בעל היקף פעילות כספי שנתי )מחזור שנתי( בהיקף שלא יפחת מ- 500,000 לשנה, או.במצטבר 1,500,000 בשלוש האחרונות שקדמו להגשת הצעתו ) (. חתימת המציע: ======================================================= אישור רואה חשבון לבקשת )להלן: "המציע"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת המציע בדבר ניסיון והיקף עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המציע בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנת תאריך: בכבוד רב, רואי חשבון 13

136 14 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: מכרז - 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו : ושכר מינימום אני הח"מ, ת.ז., המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/ שותף במשתתף ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: 1. א. המשתתף ובעל זיקה** אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; ב. המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, וכי מועד ההרשעה היה במהלך השנה שלפני מועד חתימת התצהיר. יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים. ג. המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין בעבירה לפי חוק שכר מינימום, אך מועד ההרשעה, היה לפני למעלה משנה. יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים. * ]על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ ** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 2 ב' בחוק עסקאות גופים ציבוריים לעיל. הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת..2 אישור אני הח"מ, עו"ד )מ.ר. (, מאשר כי ביום הופיע/ה בפני מר/גב', ת.ז., לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.,עו"ד 14

137 15 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק מכרז - 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו : ושכר מינימום אני הח"מ, ת.ז., המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/ שותף במשתתף ]מחק את המיותר[, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*: המשתתף ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ; 1. א. ב. המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 1991, וכי מועד ההרשעה היה במהלך השנה שלפני מועד חתימת התצהיר. יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים. ג. המשתתף או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א , אך מועד ההרשעה, היה לפני למעלה משנה. יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים. * ]על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים[ 2. "בעל זיקה" כאמור בסעיף 1 לעיל, הינו מי שנשלט על ידי המשתתף, ואם המשתתף הוא חבר בני אדם - גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. אישור אני הח"מ, עו"ד )מ.ר. (, מאשר כי ביום הופיע/ה בפני מר/גב', ת.ז., לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.,עו"ד 15

138 16 תאריך לכבוד החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ א.ג.נ., הנדון: אישור רואה חשבון מכרז - 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה על פי בקשת ת.ז ו/או ח.פ. )להלן - "המשתתף"(, אני מאשר כרואה החשבון שלו, כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום לעובדיו בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין. בכבוד רב, רואה החשבון 16

139 17 תאריך: לכבוד החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ ו/או עיריית קריית שמונה וכל מי מטעמם א.ג.נ., הנדון: כתב שיפוי מכרז - 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה אני הח''מ, מר/גב' נושא/ת תעודת זהות שמספרה, אני הקבלן / משמש בתפקיד של מנהל רשום אצל ח.פ )להלן 'הקבלן'( מתחייב לשפות באופן מלא, ובאופן אישי, את החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ ו/או עיריית קריית שמונה וכל מי מטעמם להלן 'החברה והעירייה' בכל תשלום שבו תחויב החברה והעירייה לשלם לעובדיו של הקבלן ו/או למועסקיו של הקבלן ו/או למאבטחים ו/או למפקח ו/או לכל מי שבא מטעם הקבלן ו/או בשליחותו ובלבד שמדובר בתשלום שיש לשלמו במסגרת יחסי עבודה שבין עובד ממעבידו בקשר עם ביצוע ההסכם נשוא מכרז מס' 13/17. כתב שיפוי זה אינו מוגבל בזמן. ידוע לי כי גם אם אסיים את תפקידי אצל הקבלן, כתב השיפוי יחייב אותי, אלא אם אמציא כתב שיפוי חלופי, להנחת דעתה של החברה. ולראייה באתי על החתום : תאריך חתימה טופס הצעת מחיר למכרז פומבי מס' 13/17 17

140 18 אנו הח"מ ת.ז / ח.פ מציעים לבצע עבור החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ, מכרז - 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה בקריית שמונה והכל בהתאם למפרטים ולתנאים שבמסמכי המכרז וההסכם המצורף, בתמורה אשר סכומה נגזר מהנחה מוצעת של % )יש לציין את אחוז ההנחה במילים וגם במספרים( מסכום האומדן אשר מסתכם ב בתוספת מע''מ. הערות: 1. בעצם חתימה על מסמך זה, מאשר מגיש ההצעה כי אין לו כל טענה כלפי סכום האומדן, כלפי הפירוט של האומדן אשר מצורף במסמכי הפרויקט, ואנו מסכימים לאמור להלן. 2. הצעה זו היא לביצוע העבודות, בתמורה אשר סכומה נגזר מן ההנחה המוצעת לסכום האומדן המפורט לעיל. ההצעה 'הזולה' היא זו אשר תנקוב בהנחה הגבוהה מן האומדן, בהשוואה לכל ההצעות אשר יוגשו, בכפוף לאמור בסעיף 7.4 לעיל. 3. במכרז תנתן עדיפות של 3% למציע שהוא תושב קריית שמונה או לתאגיד אשר מעל 50% ממניותיו ומזכויות ההצבעה בהנהלתו)הדירקטוריון( הם של תושב קריית שמונה. העדיפות תנתן ברכיבי המחיר בלבד ולא ברכיבי האיכות, אם ישנם כאלה במסגרת המכרז. לדוגמא: ספק תושב קריית שמונה, הציע שירות במחיר של 100,000,יראו את הצעתו לצורך ההכרעה במכרז כאילו הציע לספק את השירות במחיר של 97, במידה שתהיה סתירה בין ההנחה המוצעת כשהיא מפורטת במילים ובין פירוט ההנחה במספרים תקבל ועדת המכרזים את ההנחה לפי הפירוט במילים.. 5 החברה רשאית לבצע את מלוא הצעת הביצוע בפרויקט, וכן רשאית לבצע רק חלק ממנה, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. 6. ההנחה המפורטת מתייחסת לכל הצעת הביצוע בפרויקט, אבל גם לכל פרט ופרט בפרויקט בהשוואה למחיר המפורט של הפרט באמדן. 7. במידה שהחברה תבצע חלק מהצעת הביצוע בפרויקט, תחושב ההנחה המוצעת לעיל מכל פרט ופרט אשר יבוצע בהשוואה למחיר המפורט באמדן. 8. המציע נותן את הסכמתו מראש, להגדלת כמות הפריטים המבוצעים בפרויקט, עד שיעור של 25% מהיקף ההתקשרות, בהתאם למחירים באמדן, לאחר ההנחה המוצעת לכל פרט ופרט. 9. אנו מצהירים כי הצעתנו זו הנה בלתי חוזרת ואיננה ניתנת לביטול ו/או שינוי על ידי ומבוססת על פי התנאים שפורטו במסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותנו ע"פ תנאי המכרז וההסכם. 10. אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים, שהחברה תהיה זכאית לחלט את הערבות ע'פ התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיהם. 11. הקבלן הזוכה ידרש לשלם לחברה מתוך התמורה המתקבלת אצלו )דהיינו להחזיר לחברה(, 5% עבור ניהול הפרויקט, בכל תשלום ותשלום. 12. אנו מצרפים לטופס הצעת המחיר את המסמכים המעידים על עמידה בתנאים שנדרשו בתנאי המכרז, בין היתר, בסעיף 2 לתנאים הכללים. שם מגיש ההצעה ת.ז / ח.פ שם מורשי חתימה, חתימתם, וחותמת של המשתתף כתובת טלפון.תאריך 18

141 19.1 נספח לחוזה במכרז פומבי מס' 13/17 מכרז - 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה ההוראות בנספח זה, יהיו חלק מתנאי ההסכם; ההוראות בנספח זה, גוברות על כל הוראה אחרת במסמכי ההסכם. העבודה נשוא ההסכם תבוצע בהתאם לפרטים במפרט המצורף. לא יהיה תוקף לכל הגדלה בהיקף ההתקשרות אלא אם אותה הסכמה אושרה בכתב ומראש בידי מורשי החתימה של החברה. מוסכם ומובהר כי רק חתימה כאמור של מורשי החתימה מטעם החברה תחייב את החברה, והחברה לא תשלם עבור עבודה שבוצעה בניגוד להוראות סעיף זה. הקבלן לא יעביר את החוזה כולו או מקצתו, לגורם אחר, וכן לא יעסיק קבלני משנה לבצע את העבודה נשוא המכרז, אלא לאחר שיקבל את אישור מנהל הפרויקט, בכתב ומראש. מוסכם ומובהר, כי החברה לא תשלם עבור עבודה שבוצעה על ידי גורמים אחרים או קבלני משנה, ככל שהדבר לא אושר בכתב ומראש בידי מנהל הפרויקט. תקופת ביצוע העבודה ומסירתה לחברה היא יהיה מיום הוצאת צו התחלת עבודה. לא יאוחר מ- 8 חודשים. על כל פיגור במסירת העבודה ישלם הקבלן סך של 0.5% מערך החוזה לכל יום פיגור. מנין הימים במחיר הצעת המשתתף כלולה גם עלות הצבת שלט המפרט את שם העבודה, המתכננים וכו', עפ"י הנחיות החברה. מבחינה מקצועית, העבודה כפופה למפרט הכללי הבין משרדי ולתקנים ישראליים קיימים. מובהר ומוסכם, כי החברה לא תשלם כל התייקרויות במחירי החוזה, בשום מקרה. החברה רשאית לבצע את מלוא הצעת הביצוע בפרויקט, וכן רשאית לבצע רק חלק ממנה, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. ההצעה המפורטת לעיל, הנה הצעה בלתי חוזרת, שאיננה ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי ומתייחסת לכל הצעת הביצוע בפרויקט, אבל גם לכל פרט ופרט בפרויקט בהשוואה למחיר המפורט באמדן. במידה שהחברה תבצע חלק מהצעת הביצוע בפרויקט, תחושב ההצעה המוצעת לעיל מכל פרט ופרט אשר יבוצע בהשוואה למחיר המפורט בכתב הכמויות. המציע נותן את הסכמתו מראש, להגדלת כמות הפריטים המבוצעים בפרויקט, עד שיעור של 25% מהיקף ההתקשרות, בהתאם למחירים שבכתב הכמויות. במעמד חתימת החוזה, על הקבלן להגיש לחברה חוזה חתום עם מעבדה מאושרת לחומרי בנין ודרכים. בדיקות מעבדה עפ"י דרישות מפקח העבודות כלולות במחיר העבודה בכל מקום שבו מופיעה בהסכם המצ''ב 'עיריית הכלכלית קריית שמונה בע''מ. קריית שמונה', הכוונה היא ל'חברה בכל מקום שבו מופיע בהסכם המצ''ב 'מהנדס העיר' הכוונה היא ל'מנהל הפרויקט'. 19

142 20 חשבונות ביניים יש להגיש ב 25 לחודש בהתאם להתקדמות העבודה בשטח, חשבון סופי יוגש עם גמר העבודה לאחר קבלתה הסופית של העבודה ע"י מנהל הפרויקט. חשבונות ביניים וכן החשבון הסופי, יוגש למנהל הפרויקט בצרוף כתב כמויות מאושר על ידי המפקח +חישובי כמויות,עם חותמת החברה בה יצוין תאריך החשבון. חשבונות אשר יוגשו ללא דפי כמויות ויומנים מאושרים יוחזרו לקבלן. אישור חשבונות וביצוע תשלומים: א. ב. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם, לקבלן הזוכה לא תהיה כל טענה כלפי אישור החשבונות ו/או איחור בביצוע התשלומים, ככל שהדברים יהיו קשורים למעורבותו של משרד השיכון ו/או מי מטעמו, כאמור. החברה תשלם לקבלן את החשבונות המאושרים בתוך פרק זמן של 10 ימים לאחר שהתקציבים הרלוונטיים יתקבלו אצלה מאת משרד השיכון או המשרדים הרלוונטיים. הקבלן ישלם לחברה מתוך התמורה המתקבלת אצלו )דהיינו להחזיר לחברה(, 5% עבור ניהול הפרויקט, בכל תשלום ותשלום. ולראייה באו הצדדים על החתום: החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ החברה / הקבלן 20

143 21 רשימת מסמכים רישיון קבלן בתוקף שניתן לו על ידי רשם הקבלנים, והנו רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט )להלן "החוק"( במשרד הבינוי והשיכון ג 4 ענף 200 ובסיווג מתאים. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו , התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם המשתתף. אישור בדבר היות המשתתף 'עוסק מורשה'. במידה והמציע הינו חברה, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ דין, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי הנוסח המצ'ב. צירוף ערבות להשתתפות במכרז, בנוסח המצ'ב )עמ' 7(. כל משתתף במכרז יגיש ערבות בנקאית צמודה בסכום של, 465,000 בתוקף עד ליום יש לצרף את כתב הערבות המקורי, ואין להסתפק בצילום. העתק קבלת רכישת מסמכי המכרז. הצהרת המשתתף מלאות וחתומות ע'פ הנוסח המצ''ב )עמ' 9(. מידע אירגוני בדבר המשתתף ע''פ הנוסח המצ''ב )עמ' 10-11(. המלצות )2 לפחות( על עבודות דומות, ובהיקף דומה, אשר בוצעו על ידי המציע, משנת 2009 ואילך. ההמלצות ימסרו על הטופס המצ''ב )עמ' 12( הצהרת המציע על ביצוע עבודות בשנים , ואישור רואה חשבון, בהתאם לנוסח המצ''ב )עמ' 13( אישורים בהתאם לסעיף 2 ב )ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל'ו 1976: על המציע לצרף כדלקמן א. תצהירים כנדרש בחוק הנ'ל )עמ' 14-15(. ב. אישור מרו''ח המאשר כי המשתתף מקיים את תנאי תשלום שכר המינימום לעובדיו בתוספת כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות על פי כל דין. על האישור הנ'ל להיות עדכני )כלומר, שהוא נחתם לאחר פרסום מכרז זה(, ובהתאם לנוסח המצ''ב )עמ' ) כתב השיפוי )עמ' ) 17 חתום ומלא טופס הצעת מחיר מלא וחתום בנוסח המצ''ב )עמ' (. 18 המשתתפים נדרשים לפרט את ההצעה המוצעת על ידם בכתב הכמויות על כל סעיפיו 21

144 1 עיריית קרית שמונה כניסה דרומית לשכונת הורדים, קרית שמונה עבודות חשמל/תאורה מפרט מיוחד כתב כמויות ותכניות תכנון: "זיו" שמעון אלבז מהנדס חשמל ואזרחית רח' דן דיין 12 ת.ד קרית שמונה טל' פקס מרס 2014

145 2 כניסה דרומית לשכונת הורדים Kv-dromi תוכן העניינים עמוד מס' פרק 1: כללי מבוא 1.2. רשימת תכניות ופרטי תאורה 1.3. פירוט סעיפי העבודה פרק 2: הנחיות כלליות תיאומים ואישורים 2.2. הסדרי תנועה בטיחות וגיהות 2.3. ביצוע העבודות איכות החומרים 2.4. גמר העבודה פרק 3: תאור העבודה וחומרים תשתית לתאורה 3.2. תאורה פרק 4: אופני מדידה ותשלום כללי 4.2. פירוט 4.3. סיכום פרק 5: כתב כמויות

146 3 כניסה דרומית לשכונת הורדים פרק 1: כללי 1.1. מבוא במסגרת חוזה זה יבוצעו עבודות חשמל/תאורת כניסה דרומית לשכונת הורדים,קרית שמונה. במגבלות התקציב,יבוצעו בנוסף הכנות לתאורת טיילת/מדרכות.התאורה מעמודי תאורה 10.0 מ' ופנסי נל"ג 250 ווט או לדים 146 ווט.להלן יקרא ה"מתקן". הזנת ה"מתקן" תהיינה ממרכזיית מאור חדשה.מיקום המרכזייה במרכז ה"מתקן" ובתיאום עם חח"י. עמודי התאורה ימוקמו בפס אי תנועה. הפנסים הסופי בשטח. והנורות יהיו לפי תכנון מאושר. התוואי 1.2 הערות למפרט המיוחד מפרט מיוחד זה בה כהשלמה למפרטים המשלימים, במקרה של סתירה בינו למפרטים הנ"ל, המתכנן יפסוק ולקבלן לא תהיה זכות לערער על ההחלטה.

147 4 כניסה דרומית לשכונת הורדים 1.3 רשימת תכניות התכניות מהוות חלק בלתי נפרד מהמפרט: תכניות ופרטים תאורה ח- 830/1 ח- 830/2 ח- 831/1 ח- 831/2 ח- 1(810 -מ( ח- 2(810 -מ( ח- 3(810 -מ( ח- 9(810 -מ( ח- 810 ) 14A -מ( ח- 810 ) 14B -מ( ח- 810 ) 12 -מ( ח- 15(810 -מ( תכנית חשמל/תאורה )0(. תכנית חשמל/תאורה )0(. פרטי עמודי תאורה בגובה 10.0 מ'. )0(. פרטי עמודי תאורה בגובה 4.0 מ'. )0(. חתך טיפוסי בחפירה )0(. פרט אלקטרודת הארקה )0(. פרט שוחת מעבר בקוטר 80 ס"מ )0(. פרט חיזוק בסיס היסוד בטון )0(. פרט יסוד לעמוד תאורה בגובה 10.0 מ' )0(. פרט יסוד לעמוד תאורה בגובה 4.0 מ' )0(. פרט הצבת עמוד )0(. פרט הצטלבות עם מערכות שונות/חתך טיפוסי בחפירה )0(.

148 5 כניסה דרומית לשכונת הורדים 1.4 פרוט סעיפי העבודה העבודה במסגרת חוזה זה, כולל: א. ב. ג. ד. ה. חפ/חצ תעלות לצורך הנחת צנרת. הנחת צנרת ומוליך להארקה מנחושת CU( 35 ממ"ר(. פתיחת כביש/מדרכה קיים ותיקונו. ביצוע תאי מעבר בחציות כבישים. ביצוע יסודות בטון לעמודי תאורה. עבודות תאורה ו. ז. ח. ט. י. השלמת כבלי חשמל בצנורות. אספקה, הרכבה והצבת עמודי תאורה, חיבורי הזרועות עבור הפנסים. אספקה, התקנה וחיבור מגשי ציוד ופנסי תאורה. חיבורים למערכת תאורה קיימת. אספקה, התקנה וחיבור מערכת הארקה ואלקטרודות. יא. העברת ביקורת, הפעלת התאורה ומסירת ה"מתקן" למזמין.

149 6 הנחיות כלליות 2.1 תיאומים ואישורים א. על הקבלן להגיש בקשות להיתר חפירות ולקבל אישור מכל הרשויות המוסמכות: "בזק",חח"י, כבלים- HOT,תשתיות המועצה )נקוז,מים,ביוב ותאורה וכו'(,לפני ביצוע החפירה. בזמן הביצוע יהיה משגיח מטעם הרשויות הנ"ל. כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל, יהיה על חשבון הקבלן.עם גילוי מתקן תת קרקעי יודיע הקבלן מיד למפקח ויקבל הוראות והנחיות על אופן הטיפול בו. ב. הקבלן מתחייב לבצע את עבודותו תוך תאום מלא ושתוף פעולה עם כל הגורמים הנ"ל והמזמין. על הקבלן לתאם את ביצוע וסידורי העבודה עם המפקח בכל שלביה, ולקבל אישור לכל פעולה ובמיוחד לזו העלולה להפריע ולסכן את התנועה בכבישים. ג. על הקבלן לבצע העבודה בתאום מלא עם האחראי על הבטיחות של המועצה ולהתקין שילוט ותימרור לפי דרישותיו ועל חשבון הקבלן. ד. מובהר בזאת לקבלן החשמל שעבודות החשמל המפורטות במפרט המיוחד יבוצעו בתאום עם קבלן הכביש ובקצב התקדמות עבודות הכביש, בשום אופן לא תעוכב העבודה בכביש, ע"י קבלן החשמל. האחריות לתיאום ולביצוע כל עבודות החשמל בכביש, בזמן ובמקום הנדרש ובכל שלבי הביצוע, הוא אחריות הבלעדית של קבלן החשמל. ה. כל עיכוב בעבודות הכביש כתוצאה מעבודת החשמל שלא נעשו בזמן או שלא נעשו כנדרש יזקפו לחובת קבלן החשמל. לא תוכר שום תביעה כספית או אחרת של קבלן החשמל לגבי ביצוע כל עבודות החשמל על כל שלבי הביצוע,בגין תאום עם קבלן הכביש ו/או רשות אחרת ו/או גורם אחר לביצוע כל העבודות הנדרשות במפרט מיוחד זה על כל נספחיו הסדרי תנועה בטיחות וגיהות א. כללי תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהעבודה תתבצע בתוך מסלול נסיעה קיים ולאורך כביש בו ישנה תנועה במשך רוב שעות היממה. ב. שילוט ותמרור זמני העבודה על פי אישור משטרת ישראל ובהתאם להנחיות להצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה בדרכים לא עירוניות. הקבלן יביא בחשבון כי באישורים העירוניים אשר ניתנו ע"י משטרת ישראל לפני תחילת ביצוע העבודה,יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה, לפני תחילת ביצוע העבודה. הקבלן ימלא את כל הוראות המישטרה, כולל הוראות על הגבלת שטח העבודה,הגבלת ימי השבוע בהם ניתן יהיה לבצע את העבודות.לצורך ביצוע העבודות, התנועה כמסומן בתכניות לתמרור זמני של האתר העבודה בהתאם להתקדמות העבודה ולשלבי הביצוע השונים. תנועת כלי הרכב לא תשמש ברחוב המלא של הדרך. נתוב התנועה ייעשה ע"י שילוט ותמרור כמסומן בתכניות ועל פי הוראות מהנדס האתר. לא יאושר לקבלן להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה לפני שהגיש וקיבל אישור לתכנית התמרור כנ"ל ולפני שגמר להתקין ולהציב בשטח את כל השילוט הנדרש. מהנדס האתר רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית בתנאים בטיחותיים גרועים או לא מתאימים כאמור לעיל. אספקת והצבת שילוט ותמרור זמני הנדרש כנ"ל בעת הביצוע, תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ועליו לכלול הוצאות אלו במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות.

150 7 להבטחת בטיחות מירבית בכל שעות היממה,על הקבלן להציב שלוט, סימון ותמרור מתאימים מחומר מחזיק אור רב עוצמה INTENSITY( )HIGH במצב תחזוקה טוב. בכל מקום בתחום אתר העבודה, בו יידרש שינויים בניתוב התנועה, ועפ"י הנחיות מהנדס האתר,יבוצע הסימון על פני הכביש באמצעות סרטי הכוונה מודבקים, אשר יוסרו לקראת שינויי ניתוב נוספים. ג. הכוונת התועה. עפ"י דרישות המשטרה ו/או מהנדס האתר, על הקבלן לדאוג לנוכחות של שוטרים לצורך הכוונת התנועה.עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל ע"י הקבלן. האחריות לתאום והזמנת השוטרים חלה על הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד. בנוסף,על הקבלן להציב על חשבונו,מכווני תנועה עם שילוט,דגלי אזהרה ומכשירי קשת,בהתאם לדרישות המפקח או עזרה לעבודתם. ד. בטיחות וגיהות. על הקבלן להמציא אישור שעבר קורס אבטחת אתרי עבודה וסלילה שע"י המכון לפריון עבודה. על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העבודים ושל צד ג' כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות.בהתאם לחוברת הנחיות לבטיחות וחוברת מדריך להצבת תמרורים בהוצאת מע"צ.המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשה בתנאים בטיחותיים וגיהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את המזמין לכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או אדם כלשהוא הכל בהתאם למפרט בהסכם הכללי ביצוע העבודה ואיכות החומרים א. מבצע העבודה. ביצוע העבודה על כל חלקיה יעשה ע"י חשמלאי בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל,בהתאם לחוק החשמל תשי"ד תקנות בדבר רשיונות,וכן קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה,בהתאם להנחיות רשם הקבלנים המעודכנות ודרישות מסמכי החוזה. עם הגשת ההצעה יש להציג צילום רישיון בר תוקף וצילום רשום בפנקס הקבלנים. הקבלן הזוכה יאשר אצל נציג המזמין העסקת קבלני משנה לנושא החשמל.האישור ינתן ע"י המזמין לאחר בדיקת הקבלן המוצע ועבודותיו הקודמות הגמורות.על הקבלן להוכיח שביצוע עבודות מסוג זה ובסידרי גודל כאלה.מע"צ רשאית לא לאשר קבלן חשמל מסויים שאותו יציע הקבלן הזוכה ולבקש קבלן משנה אחר,ו/או להזמין קבלן חשמל בנפרד )איתו יעבוד הקבלן הזוכה(.קביעה לאישור קבלן המשנה תהיה ע"י המזמין ולקבלן לא תהיה זכות לערער ההחלטה. ב. ביצוע העבודה. ביצוע העבודה וה"מתקן" חייבים לעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשי"ד 1954 ובתקנות שתוקנו ויותקנו מכוחו של החוק וכל תקנות אחרות מטעם רשות מוסמכת להוצאת תקנות.כמו כן יעמוד המתקן בדרישות המיוחדות של חברת החשמל לישראל,משרד התקשורת,המשטרה,"בזק" וכו'. העבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות.בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה,יהיה הבורר והפוסק האחרון המהנדס המתכנן,כל עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק ותעשה מחדש. כל שלב משלבי העבודה העשוי תוך תהליך ביצוע להיות מכוסה וסמוי מהעין,טעון אישור המפקח לפני שיכוסה.אין באישור זה וכל אישור אחר לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לשלבי העבודה ולביצועה הסופי. בעקבות אופיו המיוחד של העבודה ועומס התנועה,ידרש הקבלן לבצע כל סוגי העבודות הנחוצות בקטעים מוגבלים. הקבלן עשוי להידרש לעבוד במשמרות בלילות ובעבודה רצופה ללא הפסק. על הקבלן להקפיד בקיום תקנות הבטיחות של משרד העבודה.בביצוע עבודות הרמת עמודי תאורה גבוהים ינקטו אמצעי הבטיחות הנדרשים מחייבים כחוק )חוקי עגורן,חוקי הרמה וציוד מגן וכו'(. הקבלן ידאג לשמירת שטח סטרילי ברדיוס העמוד + 30%, כולל הזמנת משטרה וחברה לאבטחה הכביש. כמו"כ באם ידרש יצורף איש מוסמך שיהיה איש בטיחות.

151 8 במקרה של הפרעה כלשהי לתנועה,היא תעשה בתאום ואישור משטרת ישראל והרשויות המוסמכות. - ביצוע העבודה יהיה מיידי עם קבלת אישור תחילת עבודה. תקופת ביצוע העבודה תקבע בהתאם ללוח הזמנים המופיע כנספח למסמכי החוזה. - עבודות הפירוק יתבצעו כך שלא תפורק מערכת קיימת לפני שהותקן מערכת חדשה או זמנית במקום המערכת הקיימת. ג. איכות החומרים. כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי,לגבי חלק ואביזר שלגביו קיים תקן ישראלי. בהעדר תקן ישראלי יהיו החלקים והאביזרים מתאימים לתקן בינלאומי מוכר. הקבלן יאשר אצל המתכנן באמצעות המפקח כל סוג חומר,אביזר,ציוד או חלקי ציוד לפני התקנתם. המפקח והמתכנן רשאים לדרוש אישורים ו/או בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו, כמו"כ רשאים לפסול כל חומר,אביזר או ציוד כבלתי מתאים ועל הקבלן יהיה להחליפו מייד ועל חשבונו. המפקח ו/או כל אדם אחר שהוסמך לכך ע"י המזמין רשאים לבקר בכל עת במפעלי היצרן, להכנס לבתי המלאכה שלו ולכל מקום אחר שמייצרים בו את הציוד עבור העבודה לצורך בדיקת טיב החומרים מהם מיוצרים האביזרים והציוד ולשם ביקורת על העבודה. - המזמין רשאי לספק חומר או ציוד לביצוע העבודה )עמודים,פנסים וכו'( ולבטל את סעיף כתב הכמויות מבלי לשנות את המחירים בשאר סעיפי החוזה גמר העבודה א. נקיון השטח. בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את השטח ע"י סילוק כל שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, לשביעות רצון המלאה של המפקח, לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים שלידם ביצוע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו. ב. אחריות הקבלן. לפני סיום העבודה ולקבלתה ימסור הקבלן למפקח הצהרה בכתב שכל הכבלים הונחו לפי הנדרש במפרט והתכניות, ועומק התעלות הן לא פחות מ- 120 ס"מ,למעט מעברים מעל מכשולים כגון: מעברי מים,קו מים,קו "בזק" וכו'. במקומות אלו בוצעה הגנה על הכבלים עם צנרת ויציקות בטון לפי תכנית פרט צנרת מעבר מעל מכשול,הקבלן יסמן בתכניות AS MADE את המקומות האלו במפורט. - הקבלן יהיה אחראי לטיב ולכושר פעולתם התקנית של המוצרים,הציוד,החומרים וכל חלק מהם שסופקו על ידו. האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר פגום ובכלל זה נורות שרופות,עבודה,חומרים וביצוע סופי. האחריות תהיה למשך שנה אחת החל מיום אשור המתקן,קבלתו ע"י המזמין וחתימת פרוטוקול מסירה סופית. יוצאים מכלל אותם חלקי המתקן שאחריות הקבלן ארוכה משנה אחת שכמפורט להלן: * עמודי תאורה וזרועות אחריות 10 שנים. * פנסי תאורה: לגוף תאורה אחריות 10 שנים. לרפלקטור אחריות 10 שנים. * אביזרי תאורה: משנק,קבל,מצת אחריות 5 שנים. * נורות אחריות 5 שנים. * מרכזייה אחריות שנתיים. התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים,קלקולים או מגרעות כלשהן במתקן התאורה,יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו,תוך הזמן קצר שיקבל ע"י המפקח ולשביעות רצונו.

152 9 ג. השלמת סידורי קבלה. 1( עם גמר התקנות, על הקבלן להגיש סט חומר הטכני לבדיקת המפקח. החומר כולל: - תכניות AS MADE של מיקום עמודים,מרכזיות,בריכות וכו',תוואי כבלים כולל פרטי מעבר צנרת מעל מכשולים וסימון המקומות הנ"ל. - תכניות ורשימת ציוד במרכזיות מאור, כולל פרוטוקול בדיקה במפעל. - רשימת ציוד מסופק: פנסים,נורות,מגשים,עמודים,זרועות וכו'. - פרוספקטים ותעודות אחריות של ספק הציוד של עמודים,פנסים,מגשים,מפרקים שבירים וכו'. - דו"ח בקורת חברת החשמל )על חשבון הקבלן(. - דו"ח בדיקות פוטומטריות,במקרה של שימוש בגוף תאורה שווה איכות. - הצהרת הקבלן )ראה סעיף אחריות הקבלן(. ) 2 אחרי בדיקת החומר הטכני והשלמת המפרטים החסרים, יכין הקבלן 3 סטים מלאים )על חשבונו(. 3( רק עם קבלת החומר הטכני יקבע מפקח תאריך קבלת ה"מתקנים" עם ועדת הקבלה בהרכב: - המתכנן ראש ועדת הקבלה. - נציג המחוז האחראי על הפיקוח. - המפקח הצמוד. - נציגי הקבלן. ) 4 בגמר הבדיקה ותיקון כל הליקויים במידה ויהיו )על חשבון הקבלן(, ימסור הקבלן את העבודה לועדת הקבלה,כשהמתקן פועל לשביעות רצון המלא.הקבלן יזמין על חשבונו ביקורת כוללת שניה של כל ה"מתקן".העתק מהביקורת ימסור הקבלן למפקח ולמהנדס המתכנן. 5( המסירה תסתיים בגמר ביצוע כל הליקויים, ע"י מילוי טופס סטנדרטי של קבלת ה"מתקנים".

153 10 3. תאור והחומרים תוכן הענינים לפרק 3 עמוד מס' 3.1 עבודות תשתיות עבודות עפר והנחת צנרת מפלסים ומיקומים יסודות לעמודי תאורה 3.2 עבודות תאורה עמודי תאורה מפלדה גופי תאורה מגש אביזרים תוצרת וציוד "שוות איכות" או אלטרנטיבי אספקה ל"מתקן" התאורה מרכזיית תאורה

154 עבודות תשתית לתאורה עבודות עפר והנחת צנרת. א. כללי לצורך עבודה זו לא יהיה שום הבדל בין חפירה לחציבה,אי לכך יכלול המונח חפירה גם חציבה בכל סוגי עפר וסלע.כמו כן לא תשולם כל תוספת עבור הצורך בשימוש בכלים שונים לחפירה או חציבה. ביצוע חפירה בעבודת ידיים תבוצע אך ורק באישור המפקח. כל מידות לעומק החפירה הינן ממפלסי פני הקרקע הסופיים. הקבלן יסמן באמצעות מודד מוסמך את מפלסי הקרקע,מיקום עמודי התאורה,גובה הבסיס ומרכזיות בתאום ואישור מפקח והמתכנן. ב. תעלות חפירה ו/או חציבה של תעלה תיעשה בעומק העולה ב- 10 ס"מ על העומק המתוכנן להנחת הצנור LEVEL( )INVERT וברוחב מינימלי הדרוש לצרכי העבודה,כולל הידוק מלא של המילוי החוזר. החפירה חייבת להתבצע לפי הנדרש בשטח ולפי כללי הבטיחות )כולל דיפון במידת הצורך(. כל תעלה של קו צנורות תיחפר בבת אחת לכל עומק וזאת לפני הנחת הצנור. תחתית החפירה תהודק באמצעות ציוד מכני מתאים מאושר ע"י המפקח. במקרים בהם שולי הכביש מצופים אספלט ניתן,לפי הנחיית המפקח,לבצע את החיתוך והחציבה באמצעות כלי מכני כדוגמת טרנג'ר בעומק 80 ס"מ וברוחב 15 ס"מ,מילוי התעלה בבטון ב- 20, כולל תיקון הכביש ופינוי הפסולת. ג. חציבה עבודות חציבה יתבצעו כאשר התקנת היסודות לעמודי התאורה או למרכזיות יחייבו עבודות חציבה נוספות,בנוסף לחציבת היסודות עצמם )כלול במחיר היסודות(. לדוגמא כאשר יהיה צורך לחצוב בהר לצורך הרחקת היסוד למרחק הדרוש מפס צהוב וכו'. על הקבלן לדאוג לכלים המכניים המתאימים לביצוע החציבה. החומר יפונה לאתר כל שהוא עליו יורה המפקח. המדידה לתשלום תהיה במ"ק בהתאם לכמות החומר שתפונה. ד. הצטלבויות בשטח העבודה קיימים מטרדים כגון: צנרת טלפון )"בזק"(,צנרת מים,קוי חשמל עיליים ותת קרקעיים וכו', חלקם לא מסומן בתכניות. לפני הביצוע על הקבלן לפנות לרשויות לתאום הביצוע,קבלת פיקוח ואישור בכתב לגבי התקרבות למערכות הקיימות. במקומות בהם מצטלבים קוי חשמל וטלפון עם קוים אחרים מים או ביוב יש לשמור על מרחקים בהתאם לתכנית תאום השרותים. בנקודות הצטלבות יותקנו אריחי בטון וחול בין צנרת "בזק" לצנרת של מערכות אחרות.בכל הצטלבות בין קוי חשמל עם מערכות אחרות כגון טלפון,טלביזיה,מים,קוי החשמל יבוצעו מתחת למערכות האחרות. ה. תמיכות ודיפון על הקבלן לחזק ולדפן על חשבונו את דפנות החפירות במקומות שיהיה צורך בכך,בשיטות שיאושרו ע"י המפקח. ו. אישור חפירות לפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור המפקח ביומן בכתב.

155 12 ז. כיסוי תעלות לאחר הנחת צנרת 1( לאחר גמר החפירה וקבלת אישור על כך יניח הקבלן שכבת ריפוד של 10 ס"מ חול נקי בתחתית התעלה ועליה יניח את הצנרת לחשמל ו/או טלפון. ) 2 לאחר האישור המפקח, תונח שכבת חול נקי נוספת לכל רוחב ועד לגובה של 10 ס"מ מעל קודקוד הצנור. החול יהודק לכל אורך החפירה במים ובעזרת מרסס. ) 3 מלוי מוחזר בתחום הכבישים,השוליים והמדרכות יהיה מחומר מצע חול נקי מאושר ע"י המפקח מהודק בשכבות בעובי 20 ס"מ לדרגת AAHSHTO 98% לפחות מהצפיפות המעבדתית המקסימלית, יבוצע עד לרום פני התשתית. במידה והעבודה לא תבוצע על פי דרישות המפקח, יורה המפקח על מלוי חוזר בחומר המצע. ) 4 הנחת סרט סימון כנדרש להלן. 65( מילוי מבנה נוסף יעשה בהתאם לתכניות הכבישים בעבודה זו. ) עודפי עפר יטופלו בהתאם לנדרש בפרק עבודות עפר וכבישים של עבודה זו. ח. סימון תוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מהמפקח ומכל הרשויות המוסמכות )כמפורט בפרק 2.1 תיאומים ואישורים(, על תוואי החפירה לפני הביצוע. הקבלן יהיה חייב לתקן על חשבונו הוא,כל שגיאה שלפי דעת המפקח נובעת מהזנחת סעיף זה.לא יגש הקבלן לביצוע החפירות לפני אישור המפקח ביומן. ט. בדיקת הצנרת הצנרת מתוכננת כך שניתן להניח בקלות,שתהיה חלקה,אטומה ומאפשרת להשחיל כבלים כך שלא ינזקו בעת ההשחלה. אין להניח צנרת עם כבלים בתוכם. י. מוליכי הארקה מוליך הארקה יהיה שזור ממוליכי נחושת בחתך 35 ממ"ר גלוי ומשמש כאלקטרודה אופקית בתעלת הכבלים.חיבורים במוליך הארקה יבוצעו רק בחלל עמוד התאורה או בבריכות.חיבורים במוליך הארקה בקרקע יבוצעו רק בשיטה קדוולד )ריתוך כימי(.הארקת היסודות תבוצע לפי החוקים והתקנים הקיימים. יא. שרוולים מתחת לכבישים בכל צנורות המעבר לחשמל יושחלו חוטי ניילון שזור בקוטר 8 מ"מ כנדרש.חוטי המשיכה יהיו מחתיכה אחת ללא קשורים או חיבורים,לאפשר תנועה חופשית,החוטים יצויידו בקצבותיהם בידיות עץ עליהן ילופף חוט משיכה. יב. סרטי אזהרה על מנת להבטיח שצנרת לא תפגע בעתיד בזמן ביצוע החפירה בתוואי הצנרת,על הקבלן להניח סרט אזהרה תקני 30 ס"מ מתחת לפני הקרקע הסופיים. הסרט עשוי מרצועת פי.וי.סי. עם שילוט "זהירות כבלי חשמל" לפני דרישות התקן.

156 מפלסים ומיקום על הקבלן להקים את ה"מתקנים" כגון: בסיסים לעמודים לפי המפלסים המסומנים בתכניות והפרטים.כל "מתקן" שיוקם בסטיה למפלס המתוכנן או ממיקומו המתוכנן יפורק ו"מתקן" חדש יוקם במקומו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף. מיקום עמודי התאורה יקבע ע"י מודד מוסמך של הקבלן ועל חשבונו. מיקום סופי של יסודות העמודים יקבע לאחר אישור של המפקח.לא יתקין הקבלן יסוד עמוד ללא קבלת אישור בכתב מהמפקח למיקום הסופי של היסודות יסודות לעמודי תאורה יסודות לעמודי התאורה יהיו לפי תכניות והפרטים המצורפים. גובה פני היסוד יהיה 7 ס"מ,לכל היותר 10 ס"מ בשטח הגינון.במדרכות,פני היסוד מכוסים. האדמה מסביב ליסוד תהודק למניעת סחף,במידת הצורך לפי החלטת המפקח,גם עם מילוי מהודק בין היסוד לשוליים. - בתוך היסוד יוכנסו צנורות שרשוריים לשם העברת הכבלים,וכן צנורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיוסים מקסימליים.הצנורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם.בעמודים קיצוניים ופינתיים יוכנסו 2 צנורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד.כל הצנורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ- 15 ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה. - הבטון ליסודות העמודים יהיה ב- 30. מחיר היסוד יכלול אישור מכון התקנים על טיב הבטון. - ברגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת חלודה וכן האומים. במקרים שהעמודים יוצקנו בשלב מאוחר יותר,יותקנו שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים. כל הברגים,האומים והדיסקיות יגולבנו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י 918, אך עובי הגילבון יהיה לפחות 56 מיקרון. יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראלים או אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלבון,כגון,ע"י העמקת הברגים וכו',ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בעומס המתוכנן. במקרים מסויימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלבן את הברגים,האומים והדיסקיות בשיטת האלקטרוליזה,אך עובי בגילבון לא יהיה פחות מ- 56 מיקרון. מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולבן באורך עד תא האביזרים במידות 4*40 מ"מ המחובר לבורג הארקה של העמוד. על הקבלן להציג בפני המפקח אישור הטכניון לתכונות החזוק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון,והנחיות אגף הגשרים לגבי תנאי יצור והתקנה של עמודי תאורה המותקנים על יסודות רגילים. 3.2 עבודות תאורה עמודי תאורה מפלדה עמודי התאורה בגבהים שונים: עמוד בגובה 10.0 מ' בחתך עגול )קוני/אחיד( שקוטר בסיסו "8 )6.35 מ"מ(.העמודים והזרועות לפי אחת מהחלופות המתוארות בכ"כ.כנ"ל לגבי פנסי נל"ג 250 ווט או לדים בהספקי 146 ווט.הבחירה והחלטה של המזמין/מתכנן החשמל. א. כללי 1. העמודים והזרועות יבוצעו במפעל מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ובביקורתו.העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תוית העמוד עם נתוני הבדיקה.. 2 צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התכנית המצורפת למכרז. העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של 47 מטר לשניה לפי ת"י 414. העמודים וזרועות יתוכננו עפ"י העומסים לפי ת"י 414 בהוצאתו האחרונה,תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימלי.

157 14 3. העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של 2 גופי תאורה בשטח 0.22 מ"ר כל אחד )בשטח מלבני שווה ערך(,במשקל של 20.7 ק"ג כל אחד. 4. עם הגשת ההצעה למכרז יספק היצרן תכניות מפורטות של העמוד,הזרועות, היסוד וחישובים סטטיים מפורטים.רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס על המסמכים הנ"ל,רשאי היצרן לייצר את העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח. 5. כל הברגים,האומים והדיסקיות יגולבנו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י 918, אך עובי הגילבון יהיה לפחות 56 מיקרון. יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראלים או אמריקאים( להבטחת אפשרות ההברגה לאחר הגלבון כגון,ע"י העמקת התבריג וכו',ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכח המתוכנן. במקרים מסויימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלבן את הברגים,האומים והדיסקיות בשיטה האלקטרוליזה,אך עובי הגלבון לא יהיה פחות מ- 56 מיקרון. 6. על היצרן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי או הטכניון או גוף אחר המוסכם על המזמין,להתאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות התקן ו/או כתב הכמויות ו/או המפרט הזה לנספח המצורף לו. - אי העמידה בתנאי המפרט וכו' יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה.במידה וידרשו שינויים בתכנית הבצוע )כולל הגדלת עובי,שינויים בפרטים וכו'( הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף,וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט,החוזה וכו'. 7. יש להקפיד בזמן הטעינה,ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות ולהמנע מחבלות,מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד ע"ע מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות כבלי פלדה. אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע. לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה. כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה,הטעינה והפריקה,תתוקן על חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס,המפקח,אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל. 8. באיחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר,ובכך למנוע היווצרות גליות בעמודים. העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים.את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה. ב. פירוט 1. העמודים יהיו עגולים,בנויים מפח פלדה לפי המפרט המיוחד לעמודי פלדה וזרועותיהם. המכלול צבע בתנור.. 2 עמודי התאורה יותקנו בפסי אי תנועה,בהתאם לחתך.. 3 פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י 4 צלעות,שיתחברו לעמוד לשם חיזוק.הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 8 מ"מ לפחות. 4. הגנה מפני חלודה תבוצע ע"י ציפוי העמודים,פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ חם.הציפוי יהיה אחיד פנים וחוץ בהתאם לת"י לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה 6 מ"מ לפחות אשר יסגר באמצעות ברגי אלן שקועים, מוגנים בפני חלודה.הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.. 6 הארקת העמוד תעשה באמצעות בורג הארקה המחובר בתא של העמוד,לבורג יחובר: א( מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. ב( מוליך 10 ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מסביב העמוד )ראה בסעיף העמוד(. ג( מוליך הארקה 2.5 ממ"ר למנורה על העמוד. הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף מצופים אבץ חם בטבילה. 7. העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתכניות גופי תאורה א. כללי גופי התאורה כמתואר בכתב הכמויות ו/או ש"ע,לפי אישור המתכנן.

158 15 על הקבלן להעביר למהנדס המתכנן,אישור של נציג היצרן בארץ על תקינות הפנסים וכיוונם לעקומה הפוטומטרית בהתאם לנדרש במפרט הטכני.בעת אישור הפנס ימסור הקבלן למע"צ יחד עם הפנסים לדוגמא,כתב אחריות של הספק.כתב אחריות זה ימסר שוב בסיום העבודות כחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן. מובהר מעבר לכל ספק כי הספק יהיה אחראי לטיב הפנסים,הנורות והאביזרים לאחר שנבדקו על ידו ועל ידי היצרן ואושרו על ידיהם. כתב האחריות משפה את הקבלן ואת המזמין כל אחד לחוד ושניהם ביחד. אם בכוונת הקבלן לספק גופים שווי איכות חובה עליו לציין זאת ורק בהצעתו למכרז,לצרף מסמכים ולהוכיח למהנדס שתכונות הגוף שווה איכות למפרט ולקטלוגים של הגוף הנדרש מבחינה מכנית חשמלית ואופטית.על הקבלן יהיה להציג דוגמת גוף התאורה על כל אביזריו כולל מפרט טכני,עקומת אור וחישובי תאורה מלאים כול מיקום העמודים וזווית התקנה גופי התאורה עבור כל צומת וצומת בנפרד כמפורט: בקטעים ישרים,בקירבת תחנות הסעה,מעברי חציה ובצומת עצמה.כמו כן תבוצע על חשבון הקבלן בסיום הפרוייקט בדיקה פוטומטריה בשטח עבור כל צומת וצומת בנפרד בנוכחות המפקח והמהנדס המתכנן לאימות התוצאות הסופיות שניתנו ע"י הקבלן לפני ביצוע העבודה.במידה והתוצאות לא יהיו לשביעות רצון המהנדס המתכנן יהיה על הקבלן להחליף את הגופים והציוד על חשבונו.לקבלן לא תהיה כל זכות עוררין על כך ולא תהיה כל עילה לתביעה כספית כלשהי.אישור סופי להתאמת גוף התאורה המוצע ע"י הקבלן לפרוייקט זה ינתן ע"י מנהל אגף מערכות חשמל והמתכנן,באמצעות המפקח הצמוד רק לאחר ביצוע הבדיקות הפוטומטריות הנ"ל.האישורים הנ"ל אינם פותרים את הקבלן מאחריות מלאה,ישירה ועקיפה לפנס,לציוד ולנורות,ובכלל זה אחריות הקבלן לפי פרק "גמר עבודה". ב. על עמודי התאורה יותקנו גופי תאורה לפי תכנון מאושר והנורות נל"ג 250 ווט או לדיות בהספקי 146 ווט, לפי תכנון. הגוף יהיה מוגן לפי דרגת מיגון.IP65 - מבנה מיציקת חומרים מרוכבים,עמידים במיוחד נגד קורוזיה ובכל תנאי מזג אויר. - רפלקטור אלומיניום הידרופורמי מיחידה אחת.הדלת נפתחת כלפי מטה מאפשרת גישה קלה ונוחה לנורה ולקסטת הציוד הנשלף. - הציוד מותקן על מגש וניתן להחלפת בשטח ללא כלים )ע"י שקע/תקע(. - עדשת זכוכית מחוסמת חלקה מבחוץ,כדגם.CONVEX - המערכת האופטית תהיה אטומה בין העדשה לרפלקטור ע"י דקרון פוליאסטר שיאפשר נשימת המערכת.כל שאר הפתחים יאטמו ע"י אטמים לטמפרטורה גבוהה. ג. ציוד להפעלה יהיה בפנס אורגינלי של יצרן הפנס או שווה איכות מאושר ע"י יצרן הנורה והפנס,לפי בחירת המפקח.לפני הזמנת הגופים והציוד יש להציג דוגמא לאישור. ד. נורות כולל: הנורות לכל גופי התאורה יהיו למתח של 230 ווט, 50 הרץ.הנורות יהיו מדגם LUCALOX אליפטית,ולפי מצויין בתכניות.על הקבלן לספק מידע מלא לתכונות האופיניות של הנורה שהוא מבקש לספק,לפי הדרישות המפורטות בסעיפי המפרט כדלקמן: - טיפוס הנורה )נל"ג וכו'( - שם היצרן - הספק הנורה בוואטים - אורך חיים - שטף האור בלומנים - מיקום מוקד הנורה - נפילת היעילות במשך אורך החיים של הנורה. - סכימת חיבורים לנורה המוצעת בהתאם לקטלוג היצרן מגש האביזרים 1. מגש האביזרים יהיה בנוי מפח מגולבן בעובי 2.5 מ"מ עם גגון ומתלה לתליה בתוך חלל תא האביזרים באופן המאפשר טיפול נוח.על הקבלן להגיש דוגמא לפי מידות הקבועות בדגם המחוז.. 2 עבור כל פנס יותקן מאמ"ת 10 א' 10 ק"א דו קוטבי עבור ניתוק ה- 0. המאמ"ת יותקן על מסילה ויש להתקין מעצורים משני צדדים,כולל כיסוי סטנדרטי )הלבשה(.

159 16 3. על פני כל המגש תותקן פלטה מחומר בודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי שתבלוט משני צידי הפח. 4. המהדקים יהיו מטיפוס BC3 מתוצרת "SOGEXI" ויסומנו בהתאם למספרם,כולל סימון הפזה. 5. כבלי הכניסה יהיו עם ראש כבל )כפפה( סטנדרטית תוצרת רקם,יסומנו באמצעות שלט סנדביץ שחור חרוט בלבן.. 6 כבלי הזנה יחוזקו לפרופיל מחוזק לעמוד באמצעות שלוט,ומשקלם לא יפול על מהדקי החיבור.. 7 המגש יכלול בורג הארקה,אום ודיסקיות. 98. בכל סיום כבל ישאר עודף כבל שיאפשר את שליפת המגש בנקל.. כל המוליכים, ללא יוצא מהכלל, יהיו עם שרוול בידוד פלסטי צבעוני תוצרת וציוד "שוות איכות" או אלטרנטיבי הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו היינו שווה ערך לציוד ומוכתב במכרז.בכל מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייב להתייחס לציוד המוכתב במכרז. ההצעה לציוד שווה ערך,לפי הצעת הקבלן,אם תהיה כזו,תמצא ביטוי בדף נספח למכרז בנפרד,תוך ציון הציוד המוצע,פרטיו,נתוניו הטכניים,שם הספק וכו' וכן מפרטים טכניים מקוריים של היצרן, קטלוגים והנתונים פוטו מטריים של הפנסים. כל הצעה לציוד שווה ערך לא תידון כלל,אלא אם כן הוצעה יחד עם המכרז,כמפורט לעיל. ההחלטה אם הציוד המוצע אמנם שוו- ערך או לא,הינה בהחלטת המתכנן/המזמין בלבד. מודגש בזאת שהחלטת המתכנן/המזמין לצורך קבלה או אי קבלה של האביזר החלופי המוצא היא זכות בלעדית שלו,ולא ניתנת לערעור.בכל מקרה שסופק ציוד אחר שלא אושר, רשאים המזמין ו/או המפקח ו/או המתכנן להורות לקבלן פירוק,החלפת האביזר, התקנתו מחדש,חיבורו ובדיקתו,יהיו על חשבון הקבלן בלבד ולא תוכר שום תביעה כספית בגין זה הזנת חשמל למתקן התאורה "מתקן" התאורה יוזן כמתואר בתכניות ממרכזיית מאור חדשה.המיקום יקבע בלב ה"מתקן", בתיאום עם חח"י תאור המרכזיה המרכזיה תבוצע ע"י יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד.המרכזיה שתסופק ע"י הקבלן תהיה כמתואר בתכניות. היצרן יגיש סט תכניות ורשימת ציוד לאישור המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכזייה יהיה עפ"י תקן 898 סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימת לעיל.המרכזיה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות,ודרישות חברת חשמל מחלקת חל"ב.המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר,מוגנת מים, IP65 מתאימה להתקנת חוץ,לפי תקן 43629, מורכבת על יסוד בטון. המרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל- 2 ארונות: ארון עבור מוני חח"י וארון עבור מרכזיית התאורה.ארונות יהיו מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר. הציוד יותקן בקופסאות CI המאושרות ע"י מכון התקנים,עם קלפות K, ותכלול מקום שמור לקבלים. הארגזים יותקנו על יסוד מבטון במידות המצויינות,אורך ורוחב כמידות הארגזים בתוספת של כ- 10 ס"מ מכל צד ו- 5 ס"מ במרווח שבין הארונות.היסוד יבלוט מעל פני הקרקע )כ- 20 ס"מ( ויכלול ברגים לחיזוק הארגז, מסגרת אורגינלית של הארונות מגולוונת בתוך היסוד. הארונות יכללו הכנה למנעול תליה שיסופק ע"י מחלקת התאורה של המחוז של מע"צ ויהיה עם גגון להגנה נגד גשם. כל הברגים,צירים, ידיות וכיו"ב יהיו מפלדה אל חלד ויובטחו בדיסקיות קפיציות.כל חלקי הפח הנעים על צירים יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי כבל מתאימים. הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים.נוסח השילוט יקבע סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן. יש להזמין את הפיקוח על מנת שנציג מחלקת התאורה של המחוז יוכל לעמוד על פרטי הייצרן והצביעה. המרכזייה תכלול גוף תאורה פלורוצנטי PL עם מנורה ומפסק,מגני ברק עם נתיכים,פס אפס,פס הארקה,מהדקים,משגוחן בכניסה ראשית וכו'.

160 17 הערות לייצור המרכזייה: הערות ועדכונים יסומנו על תכנית ייצור המרכזייה אשר תוגש ע"י הקבלן והיצרן לאישור המתכנן. 1. כל החיזוקים של הציוד והאביזרים יותקנו בארגזים מפוליאסטר משוריין בקופסאות.CI הכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים בארגזים ובקופסאות. 2. כל החיזוקים יהיו מגולוונים. 3. הלוח יבוצע בהתאם ובאישור המפקח. 4. הארגזים יהיו מפוליאסטר משוריין מתוצרת INBAR מדגם FGI בגדלים המצויינים. הארגזים יכללו צילינדרים "YARDENI" )עבור מע"צ( עם דרגת אטימות לא פחות מ-.IP65 5. כל הציוד יותקן בקופסאות פלסטיק משוריין CI )דגם "ארכו"( אשר יורכבו על פח העבודה בתוך תא הצרכן.. 6 המידות בתכניות מראה הלוח מסומנות לפי ארונות.. 7 יש להתקין בדלת הלוח 2 תיקי תכניות. האחד עבור תכנית AS MADE של מרכזת התאורה והשני עבור תכנית AS MADE של מתקן התאורה בצומת. 8. יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד. 9. הברגים לחיזוק קופסאות CI אחת לשניה יהיו ראשים מבודדים. כמות חיזוקים הנ"ל תהיה לפי דרישות היצרן כדי להבטיח מבנה חזק ויציב. חבור מבנה CI ללוח יבוצע ע"י 10-8 חיזוקים. 10. כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי ויוגבה עד לקלפות. 11. כל היציאות והכניסות של הקווים למבנה קופסאות CI יהיו דרך גלנדים. קוטר וכמות הגלנדים יתאים לכבלים והחוטים המחוברים בלוח, כולל קוים שמורים פרטי התקנת ציוד חח"י, לבצע לפי דרישות חח"י.. ציוד מיתוג )מאמ"תים,מ"ז, פקטים,מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה בהתאם לתקן 898 כמפורט:.ROCKLWELL,LEGRAND,F&G,SIMENS,ERLIN GERIN,ABB 14. כושר המיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ.10KA 15. כל הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות. 16. ממסר ועין פוטו-צל FC ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת מדגם כפי שמסומן בתכנית.. 17 הצילינדרים של המנעולים בדלתות הארגזים יהיו מבודדים מחלקו הפנימי של הארגז.. 18 חיבורים לפס "0" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך "0 " ו"הארקה" יחובר לבורג נפרד. חיבורים לפסי "0" ו"הארקה" ראה תכנית הלוח בגרסתו העדכנית. 19. פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון. 20. חוטי החיווט יונחו מתחת לפח העבודה של קופסאות.CI. 21 מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעגלים שונים.. 22 חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל, ללא ירידה בחתך.. 23 מהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כבל PG כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים למהדקים. 24. על היצרן לבדוק צורך בקופסאות CI בעומק של 19 ס"מ בתוך קופסאות מהדקים כדי להבטיח מרחק 10 ס"מ בין תחתית קופסת המהדקים ובין פס "0" בתוך הקופסה. 25. מומלץ להתקין בקופסת המהדקים פסי צבירה 100A בתור פרופיל חיזוק להרכבת המהדקים, פסי "0" והארקה, על מבודדות באורך הדרוש כדי להבטיח המרחקים הדרושים למעבר חופשי וחיבור נוח. 26. התקנת הציוד בתוך קופסאות CI לפי תכנית עדכונית. 27. התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציב, עם סטופרים בצדדים. 28. התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתכנית עדכנית, גוף התאורה יותקן מעל חזית הלוח. 29. רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסי קופסאות CI בברגים עם אומים ולא בורגי פח.

161 לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר",פתיחת מכסי קופסאות CI תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".. 31 שילוט - יבוצעו שלטי "סנדביץ'" מחוזקים היטב במכסים ללא ברגי מתכת. נוסח השלטים ראה תכנית עדכונית. סימון על הציוד יבוצע בשוט בלתי מחיק. 32. סרגלי מהדקים יבוצעו לפי תכנית עדכונית.. 33 יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקת בטיחותית של הלוח.. 34 סכמות כוח ופיקוד עפ"י תכנית עדכנית.. 35 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלתות. 36. יש לבצע גשרים בין כל פחי העבודה של קופסאות CI ע"י חוטים וכן לבצע 2 גשרים בין פח העבודה של הלוח ופס ההארקה תכנית הלוח הנה מנחה ועל היצרן לסכם כל הפרטים עם המפקח לפני תחילת הבצוע.. על היצרן לבצע הלוח לפי תכנית מעודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי המקצוע.כל שינוי שיידרש ע"י הקבלן, יש לתאם עם המפקח.. 39 הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל, ע"י מפקח והמתכנן.

162 19 פרק 4 אופני מדידה ותשלום 4.1 כללי א. אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרשום במפרטים הבאים: המפרט המיוחד )מפרט זה(. 1. המפרט הטכני לעבודות חשמל בכבישים,צמתים ומחלפים בהוצאת מע"צ מינואר 1990 פרק פרק 08 שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הבטחון )בהוצאתו האחרונה(. 3. פרק 43 שבמפרט הכללי לתאורת חוץ בהוצאת משרד הבטחון )בהוצאתו האחרונה(. 4. ב. במידה ותהיה סתירה בין האמור במפרט המיוחד לבין האמור במפרטים המוזכרים לעיל,לגבי אופן המדידה והתשלום,האמור במפרט מיוחד זה יהיה בעדיפות ראשונה. ג. כל עבודה תימדד נטו בהתאם למפרט המיוחד )אלא אם צויין אחרת( כשהיא גמורה,מושלמת ו/או קבוע במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכו' ו/או נספחים המשתמעים ממנו ובמידה ואותם חמרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות שבמפרט זה. ד. הכמויות הרשומות בכתב הכמויות ניתנות באומדנא,ומדידה סופית תבוצע בסיום העבודה וקבלתה ע"י מזמין. ה. על הקבלן לציין מחיר לכל סעיף בכתב הכמויות ואין לציין שהמחיר כלול בסעיף אחר. ו. לא תשולם לקבלן כל תוספת שהיא בעבור הוצאות ביטוח שונות,מיסים סוציאליים,שימוש בכלי עבודה,הובלתם לאתר,אחסון ושמירת ציוד ו/או אבטחת עבודה המבוצעת על ידו,הוצאותיו הישירות והעקיפות וכל אשר מתחייב מתנאי מכרז/חוזה זה. ז. כל ההוצאת הכרוכות בטיפולים הדרושים להגשת אישורים מהרשויות השונות )ראה פרק 2.1 סעיף א.ב( כלולים במחירים המפורטים ברשימת הכמויות,כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מה"מתקנים", יהיה על חשבון הקבלן. ח. כל ההוצאות הכרוכות באספקה והתקנה של תמרור ושילוט זמני )ראה פרק 2.2 סעיף ב( יתבצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו,ועליו לכלול הוצאות במחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות. ט. עפ"י דרישות המשטרה ו/או מהנדס האתר,על הקבלן לדאוג לנוכחות של שוטרים לצורך הכוונת התנועה )ראה פרק 2.2 סעיף ג(.עבודה זו תשולם ישירות למשטרת ישראל ע"י הקבלן,האחריות לתאום והזמנת השוטרים חלה על הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.על הקבלן להציב על חשבונו מכווני תנועה,דגלי אזהרה,מכשירי קשר כו' בהתאם לדרישות המפקח. י. מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור כל הבדיקות הדרושות,השימוש במתקני בדיקה,בדיקת קבלה וכל המוזכר במפרט המיוחד,תיקון כל הליקויים,אם יהיו בדיקות קבלה נוספות במקרה וידרשו,ביקורת חשמל ובדיקות פרמטריות במידה ויידרשו. יא. מחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות כוללים את התשלום עבור התכניות MADE AS שעל הקבלן לספק למזמין בגמר עבודתו, וכן את התשלום עבור האחריות שעל הקבלן לתת,כמפורט במפרט המיוחד. יב. כתב הכמויות והמחירים מהווים בסיס כמותי עסקי של מכרז/חוזה זה.כתב הכמויות מהווה

163 20 סיכום וריכוז לפי הסעיפים השונים,של עלויות העבודה המתוארות במפרט המיוחד,כפי שהם מצטברים מהדרישות הכלליות של המפרט המיוחד ו/או נספחיו. אין בתאור הסעיפים השונים בכתב הכמויות,חזרה וריכוז הדרישות המפורטות במסמכים המוזכרים לעיל,אלא תמצית כל העבודה,ועל הקבלן לכלול במחירי היחידה את כל הוצאותיו הישירות והעקיפות לביצוע כל העבודה. יג. כל מחירי הפרטים בכתב הכמויות כוללים: אספקה,טעינה,הובלה,פריקה,התקנה )ההתקנה כוללת העמדת המוצר במקום שנקבע,חיבורו המכני והחשמלי( והפעלתו כנדרש במפרט המיוחד,אלא אם כן יש הפרדה מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוימים לגבי אספקה, הובלה והתקנה. יד. מחיר התקנת ציוד יכלול את כל האביזרים והחומרים הדרושים להתקנתו וחיבורו המכני והחשמלי,מוכן להפעלה ובהתאם לתכניות והמפרט המיוחד. טו. המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את הכמויות של כל סעיף בנפרד ו/או של כל הסעיפים יחד ו/או חלק מהם )להוסיף לכמות או להפחית ממנה ו/או לבטל סעיפים שלמים מכתב הכמויות( לפי רצונו.במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל, לא ישתנו מחירי היחידה של הסעיפים האלה ו/או אחרים שבכתב הכמויות. טז. במקרה של חילוקי דעות מחיר התקנת אביזר שהוחלף,יהיה המפקח הבורר והפוסק האחרון לגבי מחיר החדש שיקבע. 4.2 פירוט א. עבודות ו/או פריטים המצוינים בכתב הכמויות ביחידות מטר אורך )מ.א.( ימדדו לאחר השלמת העבודה,בקווים ישרים בלבד, בתוואי הקצר היותר האפשרי לדעת המפקח. מחיר החפירה כולל פרוק והחזרה של כל המטרדים בתוואי החפירה כגון שלטים וסימוני דרכים. ב. הכבלים ימדדו לפי אורך הלכה למעשה,כמו כן מחירי היחידה יכלול את מחיר כל החיבורים הנדרשים להפעלת התאורה במלואה. ג. במחיר היסוד כלול מיקום היסודות ע"י מודד מוסמך של הקבלן. ד. בחיבור בשיטה קדוולד,מחיר החיבור יהיה לפי יחידה ללא תלות במספר מוליכי ההארקה המתחברים באותו חיבור,או בסוג החיבור כגון מוליך הארקה לאלקטרודה אנכית,או התפצלות של מוליכי הארקה,החיבור ייחשב כיחידה אחת. 4.3 סיכום מוסכם בזה כי הקבלן,קרא והבין את כל האמור לעיל והתחשב בכך במחירי היחידה שהציג בכתב הכמויות וידוע לו שלא תשולם תוספת שהיא לביצוע כל העבודה בהתאם לכל האמור במפרט המיוחד וכל נספחיו,גם אם לא הופיעה לכך דרישה מפורשת בסעיפי כתב הכמויות ו/או התכניות. שם הקבלן והכתובת: טלפון/פקס/דו"אל: חתימה וחותמת הקבלן: תאריך:

164 החברה הכלכלית קריית שמונה בע''מ. מכרז פומבי מס' 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה מפרט טכני מיוחד וכתב כמויות מהדורה ראשונה הוכן עבור: משרד השיכון והבינוי פברואר 2015 סימוכין: 31/

165 1 מסמך א': תאור העבודה שם הישוב/שכונה: קרית שמונה - שכונת הוורדים - כביש דרומי תאור העבודה: העבודה המפורטת במכרז/חוזה זה מתייחסת לביצוע עבודות עפר, אספלט, ריצוף, ניקוז וקירות תומכים. העבודה כוללת: )ראה את הסעיפים המסומנים בלבד( * 1. עבודות מוקדמות. * 2. עבודות עפר. * 3. קירות תומכים. * 4. פיזור מצעים. * 5. הנחת אבני שפה. *6. פיזור אספלט. *7. עבודות ניקוז. *8. תמרור ושילוט.

166 2 מסמך ב': תנאים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה 1. מכרז/חוזה זה מורכב מהמסמכים הבאים: המסמך מסמך א' מסמך מצורף תאור העבודה מסמך שאינו מצורף מסמך ב' מסמך ב 1 מסמך ג' מסמך ד' מסמך ה' מסמך ו' מסמך ז' תנאים מיוחדים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה הבהרות לקבלן תנאים מיוחדים מפרט מיוחד רשימת תכניות כתב כמויות ומחירים "מפרט כללי לעבודות בנין" בהוצאת הועדה הבין משרדית בהשתתפות משרד הבטחון/ אגף בינוי ונכסים, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון: - 00 מוקדמות - 01 עבודות עפר - 02 עבודות בטון יצוק באתר - 03 מוצרי בטון טרום - 04 עבודות בניה - 05 עבודות איטום - 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה - 07 מתקני תברואה - 08 מתקני חשמל - 09 עבודות טיח - 10 עבודות ריצוף וחיפוי - 11 עבודות צביעה - 14 עבודות אבן - 19 מסגרות חרש - 40 פיתוח האתר - 41 גינון והשקיה - 43 תאורת חוץ - 50 משטחי בטון - 51 סלילת כבישים ורחובות - 52 עבודות סלילה בשדות תעופה - 57 קווי מים, ביוב ותעול וכן אופני המדידה והתשלום המצורפים למסמכים הנ"ל. חוזה של עירית קרית-שמונה

167 3 הצהרת הקבלן: הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים המסמכים והמפרטים הנ"ל וכי קראם והבין את תכנם וקיבל את כל ההסברים שביקש והוא מתחייב לבצע את עבודות ובכפיפות לדרישות המסמכים והמפרטים הנ"ל. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. חתימה וחותמת הקבלן תאריך

168 4 מסמך ב- 1 הבהרות לקבלן תנאים מיוחדים מסמך ב 1 - הבהרות לקבל תנאים מיוחדים הקבלן יהיה אחראי להשגת כל האישורים שידרשו לבצוע העבודה, וסגירה זמנית של כבישים לתנועה בהתאם לצורך, מן הרשויות המוסמכות כגון: העיריה, משרד התחבורה, משטרת ישראל לשכת התנועה, חברת חשמל, משרד התקשורת, בזק וכו'. העבודה תתבצע בתאום מלא עם הרשויות המקומיות, בפיקוח מהנדס מטעם המזמין ובניהול יומן עבודה המתאים לעבודות הנ"ל שבו יירשמו הפרטים עליהם הוחלט במהלך העבודה..1.2 לפני ביצוע עבודות העפר יוודא הקבלן אצל הרשויות המוסמכות את מיקומו המדויק של המשק התת- קרקעי המצוי בתוואי העבודה לרבות קוי מים, ביוב, חשמל, תקשורת וכו'. הקבלן יתאים את שיטת עבודתו לאתר וישמור על שלמותם של כל האוביקטים הקיימים: הן עיליים והן תת קרקעיים ועל תפקודם הסדיר בזמן הביצוע. במקרה של פגיעה בהם חובת התיקון תחול על הקבלן..3 הקבלן ינקוט על חשבונו בכל אמצעי הזהירות לרבות הצבת תמרורים, שילוט, מחזירי אור, תאורת לילה, מחסומים, גדרות בטיחות וכד' על מנת למנוע סיכון ו/או הפרעה לעוברים במקום..4 אין ההוראות במפרט זה או במפרטים המוזכרים לעיל פוטרים את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית ליציבות החפירות, לבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר, עפ"י החוקים והתקנות לרבות המבנים והדרכים הסמוכים לאתר על כל המשתמע מכך..5 על הקבלן לדאוג להסדרת מקומות מתאימים ונוחים להנחת הציוד והמבנים המיועדים לעבודה באתר ולסילוקם בתום העבודה..6 היה והקבלן נתקל במכשולים המפריעים להמשך תקין של בצוע העבודה, יודיע על כך הקבלן להמנדס או למפקח בתוך 48 שעות למניעת עיכוב העבודה..7 על הקבלן להודיע למפקח על סיום כל שלב משלבי הביצוע ולקבל רשות לתחילת ביצוע השלב הבא. המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות, להגדיל ו/או להקטין ו/או לבצע את העבודה בשלבים מבלי לשנות את מחירי היחידה וכל תביעה של הקבלן לפיצוי עקב כך תדחה על הסף. הכמויות הן למדידה..8.9 הקבלן יגיש בשני עותקים, לוח זמנים מפורט לביצוע שלבי העבודה, תוך שבעה ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה. לוח הזמנים יאושר על ידי המפקח והעתק מאושר יוחזר לקבלן. האישור יותנה בהתאמת הלוח לתקופות הביצוע שבחוזה זה..10 המחירים המוצעים על ידי הקבלן כוללים עבודה והספקת כל החומרים וחומרי העזר. כל החומרים והמוצרים יהיו מאיכות וטיב מעולה ובכמויות הדרושות לביצוע מושלם של העבודה בזמן הדרוש..11

169 5 לצורך בדיקת טיב החומרים ואיכות הביצוע, הקבלן יזמין על חשבונו בדיקות במבדקה של מכון התקנים הקבלן אחראי לביצוע כל כמות הבדיקות המפקח. ע"י לפי הפרוגרמה שתקבע או של הטכניון שבפרוגרמה על הקבלן לקחת בחשבון כי הצעתו הסופית בכתב הכמויות אינה כוללת מס ערך מוסך על העבודה הזאת. 14. עם גמר העבודה והגשת החשבון הסופי, יכין הקבלן תכנית/תרשים עם מקרא בצבעים המתארים את כל פרטי העבודה שבוצעה על ידו made).(as

170 עבודות הכנה ופרוק הקדמה פרק זה מתייחס לעבודות הכנה לפני תחילת עבודות הסלילה עצמן לרבות פירוקים שונים לרבות כבישים ומדרכות, חפירות גישוש, חישוף וכד' סלוק פסולת ועודפי חפירה / חציבה בנוסף לאמור בסעיף במפרט הכללי מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקום מאושר ע י הרשויות. התשלום לרשויות ע ח הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור סלוק פסולת. סעיף זה מתיחס רק לפסולת שנוצרה מעבודת הקבלן ולא היתה באתר לפני תחילת העבודה חישוף והורדת צמחיה העבודה כוללת את כל המפורט בסעיפים 51011; במפרט הכללי, כולל עקירת שיחים על שורשיהם. גבולות ביצוע העבודה יקבעו ע י המפקח בכתב. המדידה לתשלום לפי מ ר פרוק תמרורים עמודי תמרור ושלטים העבודה תבוצע רק לאחר תאום עם הפקוח והרשויות וכוללת שליפת העמוד, שבירת יסוד נקיון מלכלוך וסלוק התמרור לאתר הפסולת או למחסני העיריה בהתאם להוראות המפקח. יח תחשב עמוד או יותר כולל שלט או יותר המחוברים אליהם. העבודה תמדד ביח כמסווג בכתב הכמויות התאמת שוחות ללא פרוק תקרה במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג כלשהו למפלסי הכביש המתוכננים. העבודה כוללת: - קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה. הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב. פרוק המכסה הקיים ומסגרתו. יציקת חגורת בטון היקפית ליצירת צוארון. ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. סילוק הפסולת. העבודה תמדד ותשולם ביח כמסווג בכתב הכמויות.

171 התאמת שוחות כולל פרוק התקרה במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמת תקרות של שוחות למפלסי הכבישים המתוכננים. העבודה כוללת: - קבלת הוראה מפורשת לביצוע העבודה; הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי רכב; פירוק אספלט מסביב למכסה. חפירה על למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאים. פירוק התקרה הקיימת. פירוק חלקי בקירות השוחה למפלס הראש כולל גילוי זיון קיים. יציקת תקרה חדשה. יציקת צוארון מבטון. ביטון המסגרת תוך התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנן. כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל. סילוק פסולת. העבודה תמדד ותשולם ביח כמסווג בכתב הכמויות פירוק ו/או סתימת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים במקומות בהם תורה התכנית ו/או לפי הנחיות המפקח יבצע הקבלן פירוק ו/או סתימת שוחות מסוגים שונים כולל קולטנים. העבודה תכלול: קבלת אישור מוקדם מאת המפקח לשוחה המיועדת לפירוק, וכן לאופן הפירוק. סימון השוחה המיועדת לפירוק או סתימה לאחר תיאום עם הרשות הנוגעת בדבר כמפורט במפרט מיוחד זה. פירוק אביזרים בתוך השוחה במקרה של שוחת מגופים למים וכן מכסים ותושבותיהם, סבכות ותושבותיהם )בקולטנים( והעברתם למחסני הרשות המקומית. פירוק השוחה וסתימת הבור בחומר גרנולרי כמפורט עד למפלס תחתית מבנה מתוכנן במקרה של הרחבת כביש או למפלס פני מיסעה מקורצפת בשטחי ריבוד. במידה ויוחלט ע"י המפקח למלא את השוחה ללא פירוק, תפורק התקרה בלבד, יבוצע איטום צנרת )במקרה של ניקוז או ביוב( ע"י פקק בטון והשוחה תמולא בחומר גרנולרי )מצע סוג א' מהודק( או בטון רזה, בהתאם להנחיית המפקח, עד למפלסים שפורטו לעיל בסעיף זה הסעיף ימדד ביח' קומפלט ויכלול את כל האמור בסעיף זה ללא סיווג לסוג השוחה המפורקת וכולל כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה פירוק קירות קיימים:

172 8 במקומות המפורטים בתכניות ו/או עפ"י הוראות המפקח, יפרק הקבלן קירות מבנים קיימים ויסלק את הפסולת כאמור. העבודה תתבצע בזהירות מירבית למניעת פגיעה במערכות קיימות, צינורות מים, ביוב וכד' העוברים בסמיכות. הפירוק כולל עמודים, חגורות, יסודות. המדידה לפי מ"ק קיר. מצעים ותשתיות כל שכבות המצע תהיינה מסוג א' מצע סוג א' יונח על גבי שתית מבנה הכביש בשתי שכבות של 20 ס"מ כל אחת, או בעובי כמפורט בתכניות. השכבות יהודקו לצפיפות של 100% לפי מוד. א.א.ש.ו. במדרכות תבוצע שכבת מצע בעובי 20 ס"מ. ההידוק כנ"ל. מדידה לפי מ"ק.

173 9 עבודות אספלט כללי: אספלט לכבישים ומדרכות יבוצעו בשכבות כמפורט להלן: שכבת בטון אספלט תא"צ 25 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/צילומיטי סוג א' וביטומן.PG שכבת בטו אספלט תא"צ 19 מ"מ בעובי 4 ס"מ עם אגרגט גס גירי/צילומיטי סוג א' וביטומן.PG שכבת בטון אספלט תא"צ 12.5 מ"מ למדרכות בעובי 4 ס"מ למדרכות. המדידה לפי מ"ר, תאורטי, מסווג לפי עובי שכבות, מדוד בתכניות. התחברות לאספלט קיים העבודה כוללת: נסור אספלט הקיים בקוים ישרים בהתאם למפרט. 1. פרוק אספלט קיים לעמק הנדרש בפרט. 2. ריסוס שטחי המגע עם האספלט החדש והנחת שכבות המצע והאספלט. העבודה לא תחושב בנפרד 3. ומחירה כלול במחירי האספלט ריסוסי ביטומן: על גבי תשתית המצע סוג א' ירסס הקבלן ביטומן מסוג MS-10 בשעור של 1.0 ק"ג/מ"ר. SS-1 יונח בין 2 שכבות אספלטים, בשעור של 0.3 ק"ג/מ"ר.. המדידה לפי מ"ר מדוד בתכניות.

174 עבודות שונות אבני שפה אבני אי ואבני צד גנניות אבני שפה יבוצעו בהתאם למפורט בסעיף במפרט הכללי לפיתוח האתר )40( ובהתאם לפרטים בתכניות. המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים, קשתות ועקומות מסוג כלשהו, יחידות באורך 25 ס מ, 50 ס מ וכן אבני שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים. אבני השפה לסוגיהן, תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב 20 - במידות המתוארות בתכניות, יתר הפרטים יתאימו לסעיף 40,08.5 של פרק 40 במפרט הכללי. לא יאושר שמוש באבני שפה לאחר שבירה באתר, בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך 0.25/0.5 מטר או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש. במקומות המסומנים בתכניות יבנה הקבלן אבני שפה מונמכות או משופעות לעליה לרכב פינתיות )ימין או שמאל( במידות x45x4518 ס מ דוגמאת חברת אקרשטיין או שווה ערך. שמוש באבן זו ישולם בסעיף נפרד בנגוד לאבן שפה מונמכת או מושכבת. דגשים מיוחדים: הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של מנהל הפרוייקט לתואי המוצע. האישור מותנה בסימון של התואי המוצע על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות. המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע וכן מילוי זמני למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה, אספקה והנחת אבנים וכן תושבת וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית. העבודה תמדד במ א כמסווג בכתב הכמויות, וכוללות את כל האמור תעלה מבטון מזוין: יציקת תעלה מבטון מזוין ב- 30, לפי פרט. העבודה כוללת: חפירות וע"ע, אספקת כל החומרים והעבודה הדרושים תפרי יציקה, הזיון, הרשתות והתושבות, התפסנות וכד' לביצוע מושלם עפ"י התכניות. העבודה תימדד לפי מ"ק נטו מדוד עפ"י התכניות מתקני כניסה ויציאה למעביר מים: יציקת מתקני כניסה/יציאה עפ"י התכניות מבטון מזוין ב- 30. המחיר כולל: חפירות וע"ע, אספקת כל החומרים והעבודה הדרושים לפי התכניות לרבות תפרי יציקה, הזיון, הרשתות והתושבות, התפסנות וכד' לביצוע מושלם עפ"י התכניות. העבודה תימדד לפי מ"ק נטו מדוד עפ"י התכניות.

175 צנרת נקוז מבטון מעבירי מים ותאים כללי המתואר כאן בא להשלים להדגיש או לשנות את האמור במפרט הכללי פרק 57. בכתב הכמויות מוגדר קוטר הצנור וסוגו הנחת הצנור אם לא מצויין אחרת במפרט מיוחד או בתכניות, העבודה כוללת את השלבים הבאים: א. חפירה לצנור בעומק מינמלי של קוטר הצנור החיצוני + 50 ס מ עד מפלס מתוכנן, כולל בשטחי מלוי. ב. יישור והדוק תחתית החפירה ע י מעברי מכבש לשביעות רצון המפקח. ג. פזור חול בעובי 15 ס מ הנחת הצנור ופלוסו למפלסים המתוכננים. ד. מלוי חול עד גובה 30 ס מ מעל הצנור מבוצע ב 2 - שלבים )הראשון עד מחצית קוטר הצנור( והדוקו ע י הרטבה. ה. מלוי חוזר מחומר מקומי עד פני השתית המתוכננת או עד המפלס שממנו בוצעה החפירה בשכבות של 20 ס מ והדוקו בבקרה מלאה. )למעט שטחים פתוחים מחוץ לקוי הרחוב בהם מספיק הדוק רגיל.( ו. בשטחי כבישים קיימים ושטחים מרוצפים המלוי החוזר מעל שכבות החול יהיה מחומר מצע סוג א מהודק בבקרה מלאה ויוחזרו שכבות מבנה הכביש מחמרים חדשים לרבות שכבות האספלט. מחוץ לרצועת הכביש המלוי החוזר יהיה מלוי מקומי נקי מאבנים וחמרים חדים בהדוק בלתי מבוקר. לפני החפירה יש לבצע חתוך במסור באספלט. ז. בשטחי כבישים מתוכננים המלוי החוזר יהיה מחומר מקומי כאשר עוביו לפחות 50 ס מ עד פני שתית במדה והעובי קטן מ 50 ס- מ יהיה המלוי החוזר מצע סוג א. בשטחי כבישים קיימים בהם מתוכנן מבנה חדש מעל המבנה הישן דינם ככבישים מתוכננים. במדה ויש לפתוח הכביש לתנועה לאחר הנחת הצנרת ולפני בצוע המבנה החדש אז הם נחשבים לכבישים קיימים. המדידה לתשלום היא במ א כמסווג בכתב הכמויות )סוגי צנור, קטרים, עמקים ואופי השטח - כבישים קיימים, שטחים פתוחים, כבישים מתוכננים, שבילים מרוצפים וכו ( המחיר כולל את כל המתואר לעייל לרבות נסור, חפירה, מלוי חוזר, אספקה, הנחה וכל הדרוש לבצוע מושלם של העבודה. סעיף זה כולל גם מעבירי מים. בנוסף לאמור בסעיף מובהר בזאת כי עומק החפירה לצורך הסווג לעמקים ימדד בין קרקע קיימת לתחתית צנור פנימית בשטחים פתוחים שבהם אין עבודות עפר מתוכננות. בשטחים מתוכננים )כבישים משטחים וכו ( - בין גובה שתית מתוכננת לתתחתית צנור כנ ל. בכבישים קיימים - בין גובה קיים ובין תחתית צנור כנ ל.

176 קווי ניקוז: במקומות המצויינים בתכניות קווי התיעול יהיו מצינורות פלדה, "16/"14/"12 עובי דופן "¼, עם ציפוי פנימי ממלט ועם עטיפה חיצונית מפוליאתילן תלת-שכבתית )טריו( ושכבת בטון דחוס, ו/או צינורות מבטון מזוין מסוג "הידרוטייל" קוטר 60/50/40 קלאס )100/150( 4 המתאימים לדרישות התקן. הצינורות יונחו על שכבת חול דיונות ללא כל פסולת אורגנית בעובי 15 ס"מ. מצידי הצינור ועד 30 ס"מ מעל קודקודו תבוצע מעטפת החול מחול דיונות כאמור. התקנתם וריתוכם, חיבורם במפלסים הדרושים, חיבור לתא בקורת קיים, מילוי חוזר במצע סוג א' מיוצב במלט בשיעור של 5% )במשקל( ומהודק בשכבות של 20 ס"מ כ"א לצפיפות של 98% לפי מודיפייד א.א.ש.ו. עד לתחתית מבנה הכביש. לאחר מכן ישלים הקבלן את מבנה הכביש דוגמת המבנה הקיים. המחיר כולל גם את מעטפת החול שהוסברה בתחילת הסעיף. הצינורות מבטון מזויין יתאימו לדרישות תקן ת"י 27 ממין )לניקוז( עם אטמים אינטגרליים בשקוע מאלסטומר סינטטי, המתאימים לדרישות התקנים )ת"י 1124 חלקים 2; 1, או EN 681 ; או.)DIM 4060 על הקבלן להניח קווי ניקוז כאמור לעיל בקוטר ובעומקים כמפורט בתכנית. העבודה כוללת חפירה לעומק הדרוש וסילוק עודפי החפירה, האספלט ומבנה הכביש הקיים, פיזור שכבת חול דיונות ללא כל פסולת אורגנית בעובי 15 ס"מ, אספקה, הובלה והנחה של הצינורות כולל המחיר כולל את כל העבודה והחומרים הדרושים כמפורט לעיל לביצוע מושלם לשביעות רצון המפקח. לא תשולם כל תוספת עבור הכנת דרכים עוקפות ו/או זמניות למעבר כלי רכב. המדידה לפי מטר אורך מדוד באתר על פי מרחק נטו בין התאים.

177 13 קרית שמונה שכונת הוורדים - כביש דרומי שלב א' מס' תכנית תכנית גבהים וניקוז תאור התכנית )גליון 1 מתוך 4( קנ"מ מהדורה 1 1: :250 תכנית גבהים וניקוז )גליון 2 ו- 3 מתוך 4( :250 תכנית גבהים וניקוז )גליון 4 מתוך 4( :500 תכנית תנועה )גליון 1 מתוך 2( :500 תכנית תנועה )גליון 2 מתוך 2( :250 תאום מערכות )גליון 1 מתוך 4( : תאום מערכות )גליון 2 ו- 3 מתוך 4( 1 1:250 תאום מערכות )גליון 4 מתוך 4( : חתכים טיפוסיים 0 1:100/ חתך לאורך 0 1: חתכים לרוחב. בין חת' מס' 2 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 5 עד 9 0 1: חתכים לרוחב. בין חת' מס' 10 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 15 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 22 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 28 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 36 עד : חתכים לרוחב. בין חת' מס' 44 עד פרטי מבנה כביש, קיר תומך, תעלה וגדר רשת כמצוין : פרטי מעבירי מים. חתכים לאורך 0 1: חתך מס' 10. מעביר מים בקוטר 0.80 מ'. מתקן יציאה 0 1: חתך מס' 10. מעביר מים בקוטר 0.80 מ'. מתקן כניסה 0 1: חתך מס' 30. מעביר מים בקוטר 0.80 מ'. מתקן כניסה 0 1: חתך מס' 30. מעביר מים בקוטר 0.80 מ'. מתקן יציאה 0 1:50/ קירות תומכים. פריסות

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206 החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ KIRYAT-SHMONA ECONOMIC CORPORATION LTD ח.פ מכרז פומבי 13/17 הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה בזאת הצעות מקבלנים ובעלי מלאכה להציע הצעות למכרז הסדרת כביש כניסה דרומית לשכונת הוורדים בקריית שמונה. את מסמכי המכרז ותנאיו ניתן לרכוש תמורת 3,500 כולל מע"מ שלא יוחזרו, במשרדי החברה הכלכלית קריית שמונה הפועלת בכתובת טרומפלדור 3 החל מיום שני בשעות פעילות החברה. כנס מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום שני בשעה 10:00. החברה הכלכלית בקריית שמונה. סיור קבלנים יארך כ-שעה }חובה{. מפגש במשרד.1 את ההצעות יש להחזיר במסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום שני בשעה 12:00 בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל עיריית קריית שמונה, מלאים וחתומים בידי המציע, ב- 2 עותקים, במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז. )ועדת המכרזים לא תדון בהצעות שיגיעו שלא בתאריך והשעה הנקובים(. על המציע לוודא שמילא באופן תקין את כל מסמכי המכרז וצירף את כל המסמכים הרלבנטיים, משום שמרגע הגשת ההצעה, לא יהא רשאי המציע לבטל ו/או לשנות את הצעתו. על הקבלן המשתתף במכרז להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאית התשכ"ט סיווג ג 4 בענף 200, ובסיווג כספי מתאים. המציע במכרז יהא חייב להמציא האישורים כי הינו עוסק מורשה בתחום, מנהל ספרי חשבונות כחוק, עומד בדרישות המכרז וכי יש לו את הניסיון הדרוש מגובה באסמכתאות, הכל כמפורט בתנאי המכרז. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא לפרטים נוספים ניתן לפנות בימי הפעילות א'-ה' בין השעות 8:00-16: למנכ"ל החברה הכלכלית. קדוש דני קריית שמונה 11012, ת.ד. 280, רח' טרומפלדור, 3 P.O.B 280, KIRYAT SHMONA,11012, Str. Trumpeldor 3 טלפון: , פקס': mazkira@kalkalit.com לטלפון - מנכ"ל החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ מלכה ניסים - יו"ר.7